Открытй конкурс на право заключения государственного контракта Предмет государственного контракта

Вид материалаКонкурс

Содержание


Форма Ф-4
Форма Ф-5
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ Проект
1. Предмет контракта.
2. Права и обязанности сторон.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
4. Сроки, порядок сдачи и приемки продукции.
5. Ответственность сторон.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор).
7. Срок действия контракта.
8. Прекращение договорных отношений.
9. Прочие условия
10. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Заказчик: подрядчик
Подобный материал:
1   2   3   4

Форма Ф-4



Дата, исх. номер


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


г. ________________ "_____"________________ 200_ г.

Настоящей доверенностью______________________________________________________,

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________,

(устав, положение, доверенность)

уполномочивает сотрудника организации ________________________________

___________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

паспорт № ____________, выданный ______________________________________________

__________________________________________________________________,

(дата выдачи, кем выдан)

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсе ___________________________________________ (наименование конкурса), проводимом Заказчиком Отдел здравоохранения администрации Амурского муниципального района

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать, получать и отзывать от имени организации все документы, связанные с его выполнением, представлять разъяснения положений представленных документов и заявки на участие в конкурсе.


Подпись

удостоверяем. _________________________________ ________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)


Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней третьим лицам.

Настоящая доверенность выдана сроком до _________________ 200__ г.


Руководитель организации _____________________ ( ___________ )

(Ф.И.О.)

М.П.


Форма Ф-5




№ ________ «_____» _________________200_ год


ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________________


Адрес участника размещения заказа, телефон/факс ___________________________________________________________________


E-mail организации, направившей запрос ___________________________________________________________________


Наименование предмета конкурса ___________________________________________________________________


Дата и время вскрытия заявок на участие в конкурсе ___________________________________________________________________


Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:



п/п

Раздел конкурсной

документации


Ссылка на пункт

конкурсной документации, положение которого

следует разъяснить

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации























































































Руководитель организации

или должность лица, имеющего

полномочия подписывать

от имени конкурсанта документы Фамилия Имя Отчество

(полностью)

Печать Дата. Подпись


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ Проект

на выполнение проектных работ

шифр __________

г. Амурск N _______ «_____» ______________ 2008 г.


Отдел здравоохранения администрации Амурского муниципального района, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Трегубовой Л.А, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _______________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания поликлиники МУЗ «Эльбанская районная больница» под размещение специализированного дома ребенка для детей с ограниченными возможностями (неврологическая патология) на 100 мест.

Основанием для заключения настоящего контракта является протокол Единой комиссии Отдела здравоохранения администрации Амурского муниципального района № от 2008г.


1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному заданию на проектирование.

1.4. Для исполнения настоящего контракта Заказчик передает Подрядчику задание на проектирование.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, производить оплату согласований.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль в процессе выполнения проектных работ по настоящему контракту.

2.2.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ в порядке, установленном Федеральным Законом № 94-ФЗ от 24.07.07г.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3.2. Представлять Заказчику проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта, заданию на проектирование, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Орловской области.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего контракта, стороны подписывают дополнительное соглашение к контракту, в котором определяются объемы дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком в письменной форме изменения в разработанную Подрядчиком и утвержденную Заказчиком проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства объекта.

2.3.5. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего контракта.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего контракта.

2.3.7. Согласовать готовую проектную документацию совместно с Заказчиком, с организациями выдавшими технические условия, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.3.8. Выбор субподрядной проектной организации (при необходимости) производится по согласованию с Заказчиком.


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по контракту, составляет – _________(______) руб., в том числе НДС 18% - _______ руб. Оплата работ по настоящему контракту производится за счёт средств Бюджета Амурского муниципального района на 2008 год.

3.2. Авансирование работ предусматривается в размере 30% от стоимости работ по контракту. Заказчик выплачивает аванс на финансирование работ по контракту на расчётный счёт Заказчика.

3.3. На основании акта сдачи – приемки проектной продукции, подписанного сторонами, Заказчик согласно календарному плану оплачивает Подрядчику выполненные работы по этапу (с зачетом выплаченного аванса). Зачет выплаченного аванса производится при промежуточных расчетах (платежах) за выполненные и представленные к оплате работы. Заказчик производит расчет в течение 10 рабочих дней с момента оформления акта сдачи-приемки проектной продукции и наличия целевых средств на расчетном счете Заказчика.

В случае отсутствия у Заказчика целевых средств на оплату проектной продукции, сроки выполнения последующих этапов работ переносятся на срок задержки поступления оплаты за выполненные работы Подрядчику.


4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ.

4.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ – после поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

Окончание выполненных проектных работ – согласно календарному плану работ.

4.2. Сдача разработанной проектной документации осуществляется в соответствии с календарным планом работ.

4.2.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи – приемки проектной продукции с приложением по накладной одного комплекта проектной продукции для ознакомления и контроля исполнения задания на проектирование.

4.3. Готовность проектной продукции подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи - приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения проектной продукции подписывает акт сдачи-приемки или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативным документам Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем контракте.

4.3.2. Отправка четырех экземпляров проектной продукции Заказчику производится после поступления окончательной оплаты на расчетный счет Подрядчика.

4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему контракту перед Подрядчиком.

5.3. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки от суммы работ по этапу. Ответственность Заказчика за нарушение условий контракта определяется законодательством Российской Федерации.

5.4. Разногласия по контракту решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде .

5.5. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего контракта может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.


6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР).


6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.


7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.


7.1. Срок действия контракта устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту.


8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.


8.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт без возмещения Подрядчику убытков в случае систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом работ.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае расторжения контракта в одностороннем порядке контракт считается расторгнутым с дня получения от инициатора прекращения договорных отношений соответствующего сообщения другой стороной или с даты, в этом сообщении указанной.


9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


9.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9.3. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 - календарный план работ;

- приложение № 2 - смета на проектные работы;

- приложение № 3 - задание на проектирование.


9.4. Настоящий контракт составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


ЗАКАЗЧИК: Отдел здравоохранения администрации Амурского муниципального района

682640 г. Амурск, ул. Строителей, д.16. тел. 2-55-43

ИНН 2706008968 КПП 270601001

л\с 40204810209100060001

р\сч 40204810300000003012

ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск

БИК 040813001


ПОДРЯДЧИК:




ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:


Начальник Генеральный директор

Отдел здравоохранения администрации

Амурского муниципального района


_____________Л.А. Трегубова ___________


Главный бухгалтер Главный бухгалтер


____________ В.М. Семайкина ____________


"__" _________ 2008 г. "__" _________ 2008 г.


Приложение № 1 к гос. контракту № от 2008г.


календарный план работ


Наименование работ и основных этапов по контракту

Сроки окончания разработки

проектной продукции

Стоимость разработки проектной продукции

(в руб.)

Разработка проекта реконструкции здания поликлиники МУЗ «ЭРБ» отдела здравоохранения Амурского муниципального района под размещение специализированного дома ребенка для детей с ограниченными возможностями (неврологическая патология) не 100 мест.











Заказчик:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник

Отдела здравоохранения

администрации Амурского мун.района.


_____________Л. А.Трегубова


М.П.