Конкурс. Организатор конкурса ООО «новогор-прикамье». Юридический адрес Организатора 614065, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35. Заказчик конкурса ООО «новогор-прикамье». Юридический адрес Заказчика 614065, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35

Вид материала

Конкурс

Содержание Страхование объекта строительства Основания освобождения от ответственности Действие Договора и основания и порядок прекращения его действия. Внесение изменений в Договор. Заключительные положения Общество с ограниченной ответственностью Инн/кпп: 5902817382 / 59050100

Подобный материал:

• Частушки ООО «новогор-прикамье», 17.78kb.
• Конкурс «До и После» (далее «Конкурс»), 144.68kb.
• Утверждаю Генеральный директор ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», 1069.16kb.
• Правила проведения открытого конкурса Общий порядок проведения отбора, 458.33kb.
• Ооо «Форсаж» Юридический адрес, 5.05kb.
• Ооо «Торговый Дом вася» Юридический адрес, 9.84kb.
• Ооо «Невская Инженерная Компания» инн/ кпп 7840366395/784001001 Юридический адрес 191119,, 39.7kb.
• Проживающий по адресу: г. Н-ск,, 37.24kb.
• Конкурсная документация, 1326.55kb.
• Открытый конкурс. Наименование и адрес заказчика: Министерство образования и науки, 20.3kb.

Страхование объекта строительства

1. Необходимость, порядок и условия страхования объекта строительства определяется сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
   

Конфиденциальность

1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
   
2. Любые иные вопросы, связанные с Информацией стороны вправе урегулировать путем заключения Соглашения о конфиденциальности.
   

Гарантии и заверения.

1. Подрядчик гарантирует отсутствие Договорных и иных отношений с лицами, которые могли бы оказать влияние на результаты работ или имеют право воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение. Подрядчик гарантирует свою производственно-техническую и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.
   
2. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:
   
   1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
      
   2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.
      
   3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.
      
   4. Не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения Договора.
      
3. Все предусмотренные в пункте 8.2 Договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.
   
4. Подрядчик гарантирует и обязуется уведомлять Заказчика о всех изменениях вносимых в учредительные документы Подрядчика в течение всего периода действия Договора.
   

Ответственность Сторон

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и правом Российской Федерации.
   
2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
   
3. Заказчик за нарушение Договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
   

- за задержку начала приемки законченных строительством свыше 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - штраф (пеню) в размере 0,01% (одной сотой процента) от Договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) Договорной цены;

- за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы - пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от ставки рефинансирования, установленной Центрального банка РФ, за каждый день просрочки, начиная с 5 (пятого) рабочего дня после истечения срока, установленного п.3.3. настоящего Договора.

1. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику:
   

1. За окончание Работ и/или при задержке сдачи Объекта, а равно за нарушение любых промежуточных сроков, установленных Приложением № 2 к настоящему Договору, Подрядчик, уплачивает штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п.3.1. настоящего Договора за каждый календарный день просрочки;
   
2. за несвоевременное освобождение Участка от принадлежащего ему имущества - штраф (пеню) в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки;
   
3. за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п.3.1. настоящего Договора за каждый календарный день просрочки.
   
4. за нарушение правил охраны труда при выполнении Работ возместить Заказчику весь ущерб, причиненный данным нарушением, в том числе, но не исключительно: любые административные и иные штрафы, предъявленные Заказчику в связи с данным нарушением; вред здоровью работников Заказчика и третьих лиц, причиненный таким нарушением, а также уплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения правил охраны труда.
   
5. При выявлении грубых нарушений промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, гражданской обороны и антитеррористической защищенности, зафиксированных в Журнале производства работ или Акте проверки, проведенной Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости Работ, указанной в п.3.1. настоящего Договора за каждый выявленный факт;
   
6. За нарушение сроков передачи Оборудования и/или Материалов, предусмотренных п. 14.4. настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пени, в размере 0,1% от стоимости Оборудования и/или Материалов, не переданных в срок, за каждый календарный день просрочки.
   
7. В случае не предоставления счета-фактуры или предоставления счета-фактуры, не соответствующей требованиям действующего законодательства РФ, в отношении средств, перечисленных Заказчиком в качестве аванса и/или предоплаты Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,01% (одной сотой процента) от суммы соответствующего счета-фактуры (включая сумму НДС) за каждый день просрочки предоставления счета-фактуры.
   

1. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим пунктом, не могут в своей совокупности превышать 100% (сто процентов) от Договорной стоимости, предусмотренной п.3.1. настоящего Договора. Условие, указанное в настоящем пункте, не распространяется на любые убытки Заказчика, связанные с выплатой Заказчиком сумм по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, которые возмещаются Подрядчиком в полном объеме, при наличии вины Подрядчика.
   
2. В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, а также в случае простоя по вине Подрядчика, возможные расходы Заказчика по охране, электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению оплачиваются за счет Подрядчика, путем удержания данных затрат из подлежащих оплате сумм, в том числе по другим договорам, заключенным между Подрядчиком и Заказчиком с предъявлением соответствующего письменного требования и документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.
   
3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая все иные обязательства, предусмотренные данным Договором, в том числе денежные, обязана уплатить другой Стороне неустойку и/или проценты, предусмотренные ст. 395-396 Гражданского кодекса РФ, на основании соответствующего требования, предъявленного в письменной форме с соблюдением требований настоящего Договора.
   
4. Подрядчик обязан возместить в полном объеме ущерб и убытки причиненные любым третьим лицам в ходе исполнения настоящего Договора, а равно возместить любые административные и иные штрафы и санкции, сумму по судебным актам, претензиям третьих лиц и по иным основаниям, предъявленные Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора при наличии виновных действий или бездействия Подрядчика,
   
5. Оплата неустоек в любом виде и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
   
6. Любые суммы, подлежащие уплате Подрядчиком в пользу Заказчика, включая убытки, штрафы, пени и т.д. могут быть удержаны последним из любого вознаграждения, причитающегося Подрядчику как по настоящему договору, так и по иным основаниям.
   
7. Невзирая ни на какие другие положения настоящего Договора, Заказчик не несет ответственность по настоящему Договору или в связи с ним или по любому вспомогательному (дополнительному) Договору (соглашению) между Сторонами за: упущенную выгоду (в соответствии с определением статьи 15 ГК РФ); недополученный доход; недополученную экономию; увеличение затрат любого рода; упущенные деловые возможности; упущенные Договора (сделки, контракты, заказы и т.д.); недополученные деловые связи/репутацию; утрату, повреждение или порчу данных; претензии клиентов Подрядчика или любые косвенные или вытекающие убытки или ущерб любого рода, возникающие в силу: нарушения Договорных обязательств, гражданского правонарушения (включая неосторожность), введения в заблуждение, нарушения законных обязанностей, объективной ответственности или нарушения прав интеллектуальной собственности, независимо от того, что такие убытки или ущерб были предвидимы или рассматривались Сторонами.
   
1. Основания освобождения от ответственности
   
   1. Если иное не предусмотрено правом РФ или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с правом РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, понятие которой определено п. 10.2. настоящего Договора.
      
   2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: любые чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе, но не ограничиваясь этим, войны или иные боевые действия, восстания, пожары, взрывы, аварии, наводнения, эпидемии, диверсионные акты, природные катастрофы и т.п., необходимость соблюдения требований государственных и муниципальных органов, законов и подзаконных актов, приказов и распоряжений, в том числе вновь принятых или вынесенных, действия государственных или муниципальных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком или судебные запреты.
      
   3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:
      

-  в письменной форме известить о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

-  уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

1. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 2 (двух) месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 2 (два) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
   
2. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 10.2. Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 5 (пять) дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.
   
1. Порядок разрешения споров
   
   1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
      
   2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
      
   3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
      

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора и/или права РФ.

1. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
   
2. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом Пермского края.
   
3. Положения настоящего раздела являются обязательными для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.
   
1. Действие Договора и основания и порядок прекращения его действия.
   
   1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора проставленной в разделе 16 настоящего Договора.
      
   2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств принятых на себя по настоящему Договору, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение срока действия договора и 4 (четырех) лет со дня окончания его действия. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.
      
   3. Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение о заключении нового Договора, то отношения Сторон до заключения нового Договора регулируются Договором.
      
   4. Если какой-либо пункт, подпункт или иное положение настоящего Договора будет признано недействительным, такое положение считается исключенным (но только в пределах такой недействительности) и не влияет на действительность остальной части Договора.
      
   5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
      

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания Работы более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку Работ более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- аннулирования лицензии и/или других актов государственных и/или муниципальных органов, в рамках действующего права РФ, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

- иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

6. Расторжение договора по инициативе Заказчика осуществляется на основании уведомления о расторжении договора, направленного в адрес подрядчика любым способом, подтверждающим получение данного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента получения такого уведомления. Расторжение договора в указанном порядке не считается односторонним отказом от исполнения обязательств.
   
7. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
   

- остановки Заказчиком выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 120 (сто двадцать) дней;

- внесения Заказчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость строительства более, чем на 30% (тридцать процентов) от согласованной Договорной цены.

1. Расторжение договора по инициативе Подрядчика осуществляется путем составления соглашения о расторжении договора. Договор считается расторгнутым с момента, определенного данным соглашением но не ранее даты подписания указанного соглашения всеми сторонами.
   
2. Если иное не определено соглашением Сторон, в случае расторжения Договора, при наличии задолженности Подрядчика перед Заказчиком по любым платежам и/или перечислениям сделанным Заказчиком, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика возврата данной задолженности как путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, так и путем передачи закупленного (приобретенного, изготовленного и т.д.) Подрядчиком оборудования и/или материалов, в полном объеме или по отдельным позициям на усмотрение Заказчика, в собственность Заказчика, или применении любого из указанных вариантов в любой пропорции, а Подрядчик не вправе уклониться от данного обязательства. Сроки, перечень и объем передаваемого оборудования и/или материалов устанавливается Заказчиком. Подрядчик вправе выходить к Заказчику с предложением о изменении сроков передачи оборудования и/или материалов с приведением доказательств объективной невозможности передачи в установленный срок, при этом решение об изменении сроков принимается Заказчиком единолично.
   
1. Внесение изменений в Договор.
   
   1. Настоящий Договор может быть изменен по основаниям, предусмотренным действующим правом РФ или по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в той же форме, что и настоящий Договор.
      
   2. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют Техническую документацию, по которой ведется выполнение Работ. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:
      

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить указанную Работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения Работы.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. Заказчик вправе вносить изменения в Техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от согласованной Договорной цены и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Договоре, до момента внесения таких изменений. При этом Договорная стоимость и сроки выполнения работ, определенные Договором, корректируются. Внесение в техническую документацию изменений в объеме более 10% от стоимости работ по Договору производится при взаимном согласии Сторон и оформляется дополнительным соглашением, на дополнительные работы составляется согласованная Сторонами дополнительная смета, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.
   
2. Если Подрядчик мог предвидеть необходимость проведения дополнительных работ для достижения конечного результата на момент составления сметы, но не указал их, дополнительные работы осуществляются Подрядчиком без изменения цены, установленной в смете.
   
3. Любая Договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
   
1. Заключительные положения
   
   1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним Договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.
      
   2. Стороны установили, что контактными лицами, связанными с исполнением настоящего Договора являются:
      
      1. Со Стороны Заказчика: (…указывается Ф.И.О. полностью…)_, тел.: (…указывается номер с кодом города…), факс: (…указывается номер с кодом города…), электронная почта: (…указывается адрес…)
         
      2. Со Стороны Подрядчика: (…указывается Ф.И.О. полностью…)_, тел.: (…указывается номер с кодом города…), факс: (…указывается номер с кодом города…), электронная почта: (…указывается адрес…)
         
      3. Уполномоченное Заказчиком на осуществление надзора за выполнением работ лицо: (…указывается полное наименование лица…), (…указывается юридический адрес лица…), представитель (…указывается Ф.И.О. полностью…)_, тел.: (…указывается номер с кодом города…), факс: (…указывается номер с кодом города…), электронная почта: (…указывается адрес…)
         
      4. О любом изменении контактных лиц, либо их контактной информации Стороны уведомляют друг-друга в течении 3-х дней с момента такого изменения в письменном виде без внесения изменений в Договор и/или подписания дополнительного соглашения.
         
   3. Отказ любой Стороны от использования ее прав или средств защиты при любом нарушении настоящего Договора не считается постоянно действующим отказом от ее прав или средств защиты при любом другом нарушении Договора или от других ее прав или средств защиты, если такой отказ от прав не оформлен в письменной форме и не подписан такой Стороной.
      
   4. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.
      
   5. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту реквизитов указанных в разделе 17 настоящего Договора.
      
      1. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, указанных в разделе 16 настоящего Договора, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.
         
      2. Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.
         
      3. Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны.
         
   6. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.
      
   7. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом Российской Федерации изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.
      
   8. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Неотъемлемой частью настоящего Договора, помимо указанных в настоящем Договоре Приложений, будут также являться любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), которые будут обозначены как Приложения к настоящему Договору.
      
   9. Предоставление не надлежаще оформленных документов приравнивается к их непредставлению.
      
2. Перечень документов, являющихся неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору
   
   1. Приложение № 1 - Техническое задание/Проект^*.
      
   2. Приложение № 2 - План-график производства Работ по Договору.
      
   3. Приложение № 3 – Реестр исполнительной документации.
      
   4. Приложение № 4 – Перечень документов передаваемых Заказчиком.
      
   5. Приложение № 5 – Локальный сметный расчет/калькуляция^*
      
   6. (…заполняется в случае наличия дополнительных Приложений…)
      
   7. (…заполняется в случае наличия дополнительных Приложений…)
      
3. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон²
   

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья»	Полное фирменное наименование: (…указывается полное наименование юридического лица…)
ИНН/КПП: 5902817382 / 59050100	ИНН/КПП:       /      
ОГРН: 1035900082206	ОГРН:
Место нахождения: 614065 г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35	Место нахождения:      
Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом):	Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом):      
Электронная почта: info@novogor.perm.ru	Электронная почта:      
Тел. (с кодом): (342) 210-06-20	Тел. (с кодом):
Факс (с кодом): (342) 210-06-01	Факс (с кодом):
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты: Расчетный счет № в банке       в г. Пермь кор. счет № в       БИК:      
Дата подписания «__» _________200__ года ___________________//	Дата подписания «__» _________200__ года ___________________/(…указывается Ф.И.О….)/
М.П.	М.П.

1 Дата заключения Договора, указывается самая поздняя из дат, проставленная в разделе 17 Договора.

* Нужное подчеркнуть

* нужное подчеркнуть

* нужное подчеркнуть

2 Реквизиты Заказчика заполняются с учетом соответствующих реквизитов филиалов и обособленных подразделений.