Запрос котировочной цены №27

Вид материала

Документы

Содержание I. Предмет Контракта II. Цена Контракта и порядок расчетов IV. Порядок завершения Поставки V. Ответственность сторон. VI. Другие условия Ректор Поставщик Спецификация Поставщика

Подобный материал:

• Запрос котировочной цены, 118.03kb.
• Запрос котировочной цены, 26.92kb.
• Запрос котировочной цены. Дата «25» мая 2009г, 66.38kb.
• Запрос котировочной цены, 26kb.
• Запрос котировочной цены, 169.31kb.
• Форма 1 Запрос котировочной цены, 243.51kb.
• Запрос котировочной цены №12 Наименование заказчика: Управление сельского хозяйства, 116.87kb.
• Извещение (запрос котировки цен) Муниципальный, 108.78kb.
• Извещение о запросе котировочной цены №5 на поставку горюче-смазочных материалов для, 109.94kb.
• 1. Цена как экономическая категория рынка. Основные функции цен, 302.91kb.

Руководитель предприятия:_______________ / __________________________

^{(подпись) (ФИО)}

М.П.

КОНТРАКТ №_______

на ______________________________________________


г. Якутск «_____» __________ 20___ г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», в соответствии с переданными Министерством образования и науки РФ функциями по проведению конкурса, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № __________ от «___» ________20___г. единой комиссии СВФУ на ________________________ и заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


I. Предмет Контракта

1. Предмет Контракта
   
   1. Поставщик обязуется выполнить обязанности _________________________________, далее Товары, которые передаются Поставщиком в присутствии представителя Заказчика согласно спецификации (приложение №1), являющимися неотъемлемой частью Контракта.
      
   2. Товары должны соответствовать требованию Заказчика и спецификации Поставщика (приложение №1), которые являются неотъемлемой частью Контракта.
      
   3. Заказчик обязуется оплатить Поставщику надлежащим образом осуществленную поставку товара в соответствии с Порядком расчетов, вышеизложенным в п.п.4.1.1-4.1.4 Контракта.
      
2. Страна происхождения.
   
   1. В случае если Товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, имеют происхождение за пределами РФ, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что они выпущены в свободное обращение на территории РФ.
      

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта

1. Цены на товар устанавливаются в рублях согласно таблице цен Спецификации Поставщика.
   
2. Цена Контракта составляет  _____________ (____________________________) рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС (18%) __________ (_______________________) рублей 00 копеек соответствии с утвержденной Спецификацией Поставщика (приложение №1).
   

2.2. Платежи.

2.2.1. Заказчик при наличии бюджетных средств производит платеж за поставленный товар следующим образом:

2. Оплата производится после заключения и исполнения госконтракта.
   
3. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в валюте РФ.
   

2.3. Срок выполнения поставки Товара по настоящему контракту до «_____» _________ .20 ___ года.


III. Права и обязанности сторон

1. Использование контрактной документации и информации.
   
   1. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.
      
   2. Поставщик не должен, без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию.
      
2. Упаковка.
   
   1. Поставщик обязуется обеспечить упаковку Товару, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в Заказе на поставку. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствия мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования Товара.
      
   2. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Каждая единица Товара по каждой позиции должна быть упакована в соответствующую ей тару, включая все запасные части, расходные материалы и принадлежности.
      
3. Поставка и документация
   
   1. Поставщик обязуется передать Заказчику следующую документацию:
      

- копии транспортных накладных;

- акт сдачи- приемки Товара Заказчика;

- товарные накладные;

Первичные документы находятся у Поставщика и в случае необходимости будут предъявлены компетентным проверяющим органам.

1. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком, указанным в Задании на поставку, Акта сдачи-приемки Товара.
   
2. Поставка Товара по количеству и наименованиям осуществляется на основании Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложения №1).
   
1. Страхование
   
   1. Поставщик вправе за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать Товар, поставляемый в соответствии с Контрактом, от порчи или повреждения, связанный с их изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком Заказчику.
      
2. Транспортировка
   
   1. Транспортировка Товара до места назначения, указанного в заказе на поставку, включена в Цену Контракта, осуществляется и оплачивается Поставщиком.
      
3. Запасные части и расходные материалы
   
   1. В течение срока гарантийного обслуживания, Поставщик и любой авторизованный им сервисный центр обязуется использовать только запасные части, авторизованные Производителем и Поставщиком.
      
   2. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы, наименование, количество и технические параметры которых описаны в спецификации Поставщика.
      
4. Гарантия
   
   1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, являются новым, неиспользованным, серийной моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по данному Контракту, в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны конечного назначения. Товар должен соответствовать спецификации Поставщика.
      
   2. Поставщик обязуется обеспечить работоспособность всех предлагаемых Товара и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения, данного требования.
      
   3. Поставщик обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для информации о выявленных неисправностях в работе Товара. В составе с поставляемым Товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.
      
   4. Исправление неисправностей, возникших по вине Поставщика, осуществляется в месте, согласованном Поставщиком и Заказчиком в 10-дневный срок. При этом Поставщик несет все связанные с этим расходы.
      
   5. Все запасные части, предоставленные к поставленному Товару, должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к этому виду оборудования.
      
   6. Исчисление гарантийного периода начинается с даты указанной в технической документации на поставленное оборудование.
      
   7. Если поставщик не исправит дефект(ы) в срок, Заказчик может применять необходимые санкции в соответствии с законами РФ и указанные в п.п.5.2.1.-5.2.5. под ответственность и за счет Поставщика без какого-либо ущерба любым другим правам, которыми Заказчик может обладать по Контракту в отношении Поставщика.
      
   8. Срок гарантийного обслуживания, поставленного Товара ______________.
      
5. Другие обязательства Поставщика
   
   1. Поставщик обязуется: подготовить и передать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию поставленного Товара.
      

IV. Порядок завершения Поставки

1. Завершение Поставки
   
   1. При завершении поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки Товара по партии.
      
   2. После завершения всей поставки Поставщик предоставляет Заказчику Акт сдачи- приемки Товара по Контракту. До предоставления Акта сдачи-приемки по Контракту Поставщик обязан предоставить в оговоренные сроки документы, указанные 3.3.1. и 3.8.1. настоящего Контракта, а также счет-фактуру на Товар.
      
   3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта приемки-сдачи по Контракту обязан направить Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки Товара по Контракту или мотивированный отказ.
      
   4. В случае невыполнения тех или иных обязательств по Контракту, неполноты представленных отчетных документов сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) дней после получения Акта сдачи-приемки Товара по Контракту.
      
   5. Если при завершении поставки будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Контракта, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению Сторон с указанием срока их выполнения и стоимости.
      

V. Ответственность сторон.

5.1. Просрочка исполнения Контракта Поставщиком

1. Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии со Спецификацией на поставку.
   
2. Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Поставщик или его субподрядчик(и) не смогут предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки Товара, Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик обязуется, как можно скорее, оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Контракта Поставщиком с уплатой неустойки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем внесения изменений в текст Контракта.
   
1. Неисполнение условий Контракта, возмещение убытков, неустойка
   
   1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику за исключением причин, указанных в п.5.1.2.
      
   2. Заказчик может в течение 30 рабочих дней письменно предъявить претензии поставщику и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по Контракту или возврата денежных средств.
      
   3. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Контракта Заказчик прекращает финансирование Контракта и требует бесспорного возвращения перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий Контракт считается расторгнутым.
      
   4. В случае, использования Поставщиком полученных от Заказчика средств не по назначении, Поставщик возвращает Заказчику в бесспорном порядке полученную и нецелевым образом использованную сумму средств по Контракту в недельный срок со дня получения претензии.
      
   5. В случае, некомплектной поставки или поставки Товара, не соответствующих Спецификации Поставщика по качеству, комплектности, техническим характеристикам, условиям эксплуатации, Поставщик обязан в сроки, оговоренные настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, а также претензионными письмами Заказчика, заменить это Товар по требованию Заказчика или Грузополучателя или вернуть затраченные на них средства (возместить убытки) с уплатой в размере 50% от стоимости недопоставленной, несоответствующей требованиям оборудование в соответствии с законом о поставке.
      
   6. В случае, если Поставщик не может поставить часть или весь Товар в сроки, предусмотренные Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Контракта вычитает из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную пяти десятым процента (0,5%) от цены задержанного Товара за каждую неделю просрочки до момента фактической поставки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы ближайшего(их) платежа(ей) на сумму неустойки, либо, при недостаточности средств, путем взыскания средств по Гарантии обеспечения выполнения контракта. Максимальная сумма вычитаемого процента – 8% (восемь процентов). После достижения этого максимума Заказчик рассматривает вопрос о расторжении Контракта в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по Контракту.
      
   7. Поставщик может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной, и стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.
      

VI. Другие условия

1. Внесение поправок в Контракт
   
   1. Изменение условий и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Контракта и вступают в силу от даты регистрации соглашения в Северо-Восточном федеральном университете.
      
2. Передача прав
   
   1. Поставщик имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту, лишь при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.
      
3. Непреодолимая сила
   
   1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
      

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в 3-хдневный срок.

1. При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.
   
1. Расторжение Контракта
   
   1. Стороны имеют право в расторгнуть контракт по согласованию сторон или по решению суда в случае существенного нарушения условий Контракта контрагентом.
      
      1. Существенным нарушением условий Контракта Поставщиком являются:
         

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных Контрактом или в течение периода продления этого Контракта.

6.4.1.2. Существенным нарушением условий Контракта Заказчиком являются:

- неоднократное нарушение сроков оплаты Товара;

- неоднократная невыборка Товара.

2. Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации и возврата Гарантии выполнения контракта Поставщику при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.
   
3. В случае расторжения Контракта Заказчиком в силу его нецелесообразности, Заказчик обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, оговариваться объем аннулированных контрактных обязательств Поставщика, а также дата вступления в силу такого расторжения.
   

Товар, уже произведенный и готовый к отправке в течение 30 (тридцати) дней после получения Поставщиком уведомления о расторжении, должны быть приняты Заказчиком или Грузополучателем на условиях и по ценам Контракта. В отношении остального оборудования Заказчик может сделать следующий выбор:

- потребовать изготовления и поставки любой их части на условиях и по ценам Контракта; и (или)

- отказаться от оставшегося Товара и выплатить Поставщику неустойку в размере 8% от их стоимости.

6.5. Решение спорных вопросов

1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.
   
2. Если в ходе официальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд для разрешения, возникшего спора.
   
5. Уведомления
   
   1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, телекса или факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному ниже:
      

Адрес Заказчика для направления уведомлений: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58, СВФУ.

Адрес Поставщика для направления уведомлений: __________ ____________________________________________________________________

1. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее.
   
5. Перечень приложений.
   
   1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
      

- Спецификация Поставщика (приложение №1)


VII. Срок действия контракта и юридические адреса сторон

1. Вступление Контракта в силу и срок действия Контракта
   
   1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения своих взаимных обязательств.
      
   2. Юридические адреса и реквизиты сторон:
      

Заказчик:	Поставщик:
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» Адрес: 677000, РС(Я), г.Якутск, ул. Белинского, 58 Банковские реквизиты: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г.Якутск ИНН 1435037142 КПП 143501001 БИК 049805770 Р/с 40503810200000000001 К/с 30101810300000000770 Банк плательщика: ГРКЦ НБ РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ г.ЯКУТСК

Ректор Поставщик

_________________ Е.И. Михайлова _____________ ______________

«___» ________ 2010 г. «____»________2010г.

Приложение 1

к Госконтракту №________

от «___» __________20____г.


Спецификация Поставщика:

№	Наименование товара	ед. изм	кол-во	Цена за един	сумма

Общая стоимость Товаров составляет _________________ ( ____________________ рублей ____ копеек) рублей, включая НДС, в размере ____________ ( ___________________ ) рублей.

Цена контракта включает стоимость самого товара, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов.


Ректор Поставщик

_________________ Е.И. Михайлова _______________ _____________

«____» ___________ 20___ г. «____» __________ 20____ г.