Запрос котировочной цены

Вид материалаДокументы

Содержание


187651 г. Бокситогорск, Лен. Область, ул. Комсомольская , д. 28-а Главному врачу МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» т./факс 8-813-66-2-15-
Техническое задание
Котировочная заявка.
Уважаемые господа!
Муниципальный контракт №
2. Условия выполнения работы.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
4. Порядок сдачи и приемки работ.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.
7. Срок действия контракта.
9.Юридические адреса и реквизиты сторон
Окпо 01932651 оконх 91511
Подобный материал:
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ.


Дата 11.09.2009 года.


Кому: Для организаций, ИП и ЧП, выполняющих работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций и работы по ремонту вентиляционных установок.


Уважаемые господа!


Заказчик - МУЗ «Бокситогорская ЦРБ»

Адрес: 187651 г. Бокситогорск, Лен. Область, ул. Комсомольская , д. 28-а

МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» т./факс 8-813-66-2-15-56 , эл. почта : med 4701 @ lens.spb.ru

В лице главного врача Баскакова А.В.


Намерен определить подрядчика работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций и работы по ремонту вентиляционных установок, которые необходимо выполнить в зданиях пищеблока, главного корпуса и поликлиники больницы способом запроса котировки цены, приведенных в техническом задании ( см. приложение).

Источник финансирования – Бюджет Бокситогорского муниципального района.

Сумма Вашего предложения не должна превышать 200000,00 рублей


Сроки выполнения работ с 18.09.09г. по 23.09.2009г.

Гарантия на выполненные услуги – один год со дня подписания окончательных актов на выполненные работы .

Оплата работ производится: на основании подписанных актов выполненных работ .

Выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае Вашего согласия принять участие в процедуре размещения заказа на выполнение работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций и работы по ремонту вентиляционных установок МУЗ «Бокситогорская ЦРБ», просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:

187651 г. Бокситогорск, Лен. Область, ул. Комсомольская , д. 28-а Главному врачу МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» т./факс 8-813-66-2-15-56 ,

электронная почта : med 4701 @ lens.spb.ru


Дата окончания приема котировки цен 16.09.2009г. 17-00.


Главный врач

МУЗ «Бокситогорская ЦРБ» А.В. Баскаков


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ «Бокситогорская ЦРБ»


______________ А.В. Баскаков


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций и работы по ремонту вентиляционных установок


1. Здание пищеблока


№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

о

4

6

Раздел 1. вентиляция

1

Демонтаж вытяжных вентиляторов

1 вентилятор

3




2

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600мм

100м2 поверхности воздуховодов

0,1099




3

Воздуховоды из оцинкованной стали 350x350 (10,99м2)

м

10




4

Хомут воздуховода

м

5,5




5

Установка вентиляторов центробежных, вытяжных с электродвигателем массой: до 0,12 т

1 вентилятор

3




6

Вентиляторы низкого давления В-Ц№4,5 0, 12квт

шт

3




7

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

1 м2







8

Вставки гибкие

шт

3




9

Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 3

1 00 м кабеля

0,3




10

Кабель силовой АВВГ 4x10 мм2

1000м

0,03




11

Кабель -каналы, прямые 40x100

пм

30




12

Монтаж пускового устройства для подключения вентиляторов

шт.

1




13

Пусковое устройство

шт

1





2. Здание поликлиники


№пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

6

Раздел 1. вентиляция

1

Демонтаж металлических решеток весом до 100кг с высоты до 3,0м

1т конструкций

1,3




2

Вырезка проемов в решетках размерами 1,0x1,0

1 м реза

154




3

Резка стального листа (изготовление дверок металлических решетчатых)

1 м реза

154




4

Арматура класса А диам. 16мм

т

0,1519




5

Петли

шт

38




6

Замок навесной

шт

19




7

Монтаж: металлических решеток с врезанными в них металлическими дверцами в оконные проемы)

1т конструкций

1.3




8


Конструкции стальные (профиль стальной ЗОммхЗОмм)

т

0,16






Масляная окраска металлических поверхностей: решеток размерами 2 м х1,45 м количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемо и поверхности

0,55





3. Здание главного корпуса


№п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

6

Раздел 1. вентиляция

1

Демонтаж металлических решеток весом до 100кг с высоты до 3,0м

1т конструкций

0,4




2

Вырезка проемов в решетках размерами 1,0x1,0

1 м реза

46




3

Резка стального листа (изготовление дверок металлических решетчатых)

1 м реза

46




4

Арматура класса А диам. 16мм

т

0,045




5

Петли

шт

12




6

Замок навесной

шт

6




7

Монтаж: металлических решеток с врезанными в них металлическими дверцами в оконные проемы)

1т конструкций

0,4




8

Конструкции стальные (профиль стальной ЗОмм х ЗОмм)

т

0,08




9

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток размерами 2 м х 1,45м количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемо и поверхности

0,175






на сумму 200,0 тысяч рублей.


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА.


Дата ______ ______________ 200 г.


Кто: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фактический адрес______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место оказания услуг, место поставляемых товаров __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сроки поставки товаров (выполнения услуг) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена товаров, услуг:


№ п/п

Наименование товара

Ед.

измерения

Количество

Цена за единицу с НДС ( руб).

Сумма (руб.)





































Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара (выполнения услуг), приведенных в техническом задании (см. приложение).

Гарантия на поставленный товар (выполненные услуги)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оплата поставленной продукции (услуг) должна быть произведена в течение ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: перечень стоимости товаров, услуг на ________ листах.

В случае принятия нашей котировки цен, мы обязуемся осуществлять поставку товара, выполнение услуг, в соответствии со сроками поставки товара, выполнения работ, услуг, приведенными в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.


Руководитель ________________________ / ________________ / М.П.


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №


г.Бокситогорск «____________» 2009г


МУЗ «Бокситогорская ЦРБ», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Баскакова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и

_____________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________________

действующий на основании _____________________________________________, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) на основании протокола № __________ от ______________________________ года о ниже следующем:


1. Предмет контракта.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций и работы по ремонту вентиляционных установок в зданиях пищеблока, главного корпуса и поликлиники на объекте «Заказчика» по адресу: г. Бокситогорск, Ленинградская обл., ул., Комсомольская, д.23- в зданиях пищеблока, главного корпуса и поликлиники в соответствии с техническим заданием , приложенным к запросу котировок.

2. Условия выполнения работы.
  1. Сроком начала работ считать дату подписания контракта обеими сторонами.
  2. Срок выполнения работ по контракту – 23.09.2009
  3. «Заказчик» в течение срока действия настоящего контракта вправе проверять ход и качество выполняемых работ, а также давать «Подрядчику» указания относительно результатов работы. Указания «Заказчика» обязательны для «Подрядчика».
  4. В случае разногласий между «Заказчиком» и «Подрядчиком» по качеству выполненных работ, стороны вправе требовать назначения независимой экспертизы. При обоснованности претензий «Заказчика» «Подрядчик» в 10-ти дневный срок устраняет недостатки за свой счет. При этом оплата экспертизы производится стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.
  1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________________________________________________________________________, в т. ч. НДС ________________________ рублей.
  2. Источник финансирования – бюджет Бокситогорского муниципального района.
  3. Работа считается выполненной «Подрядчиком» и принятой «Заказчиком» к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
  1. Расчет за выполненные работы производится по факту выполненных работ на основании акта сдачи-приемки при наличии выставленного счета и счета-фактуры.
  2. Расчеты сторон могут производиться любым, не запрещенным законодательством путем.



4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. В течение десяти, дней после получения от «Подрядчика», извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в пункте 2.2 настоящего договора. «Заказчик» обязан осмотреть и принять работу, при этом «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ.
  1. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Заказчик обязан немедленно заявить об этом


Подрядчику.
  1. «Заказчик» в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить «Подрядчику» подписанный акт или мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ. После подписания акта сдачи-приемки работ «Заказчиком» работа считается принятой.
  2. В случае мотивированного отказа «Заказчика», сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счет, а также сроков выполнения. Заказчик вправе предъявить Подрядчику и другие требования, предусмотренные действующим законодательством, в том числе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
  1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, установленные Законом или Контрактом, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии (счета), содержащей с ведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней от дня получения претензии одной из Сторон.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине стороны.

Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и фактического места нахождения (почтового адреса) в течение 7 дней с момента наступления соответствующего события. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанным в контракте, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

5.3. В случае невыполнения, выполнения с существенными недостатками или иного ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему контракту обязательств «Подрядчиком», кроме случаев наступления обстоятельств, предусмотренных п. 6.1. настоящего контракта, «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт и потребовать от «Подрядчика» возмещения всех понесенных убытков.

5.4. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего контракта или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров.

5.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Лен. области.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему контракту не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о начале и окончании этих обстоятельств.

7. Срок действия контракта.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с ______________________. и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

8. Заключительные положения.

8.1.Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим контрактом, регулируются действующим гражданским законодательством РФ.
  1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

9.Юридические адреса и реквизиты сторон:


ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Бокситогорская ЦРБ»

Юр., адрес: г. Бокситогорск, Ленинградская обл.,

ул., Комсомольская, д.23

тел./факс 8-813-66-2-15-56

Лицевой счет №030150009 Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района.

ИНН 4701001578

КПП 470101001

ОКПО 01932651 ОКОНХ 91511


Главный врач МУЗ «Бокситогорская ЦРБ»


_____________________/Баскаков А.В./

«_____»______________2008г

ПОДРЯДЧИК

______________________________________,

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

БИК __________________________________

ИНН _________________________________

КПП _________________________________

ОКПО ________________________________


_______________________________


_____________________/ ______________./

«___»____________2008г