Geum.ru

О. Е. Волчек «15» июля 2011г

Вид материалаДокументы
Раздел 6. Обязательства заказчика в части организации капитального ремонта и осуществлении строительного контроля
Раздел 25. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
Му дод цртдю
Подобный материал:
1   2   3   4

Раздел 6. Обязательства заказчика в части организации капитального ремонта и осуществлении строительного контроля


6.1. Заказчик:

6.1.1. Передает Подрядчику, в трёхдневный срок с даты подписания настоящего Контракта локальные сметы, утвержденный сводный сметный расчет.

6.1.2. В течение трех календарных дней с момента подписания настоящего Контракта назначает Уполномоченное лицо Заказчика, имеющего право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время их выполнения и на территорию строительной площадки в соответствии с установленным рабочим временем Подрядчика, а в нерабочее время - после соответствующего уведомления об этом Подрядчика, и выдавать доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия Уполномоченного лица Заказчика.

6.1.3. В течение пяти календарных дней с даты вступления Контракта в силу передает Подрядчику освобожденные от мебели помещения, для производства работ по капитальному ремонту согласно требованиям настоящего Контракта.

6.1.4. Обеспечивает своевременную проверку цен и предъявляемые к оплате документы надлежаще выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящего Контракта.

6.2. Заказчик организует в установленном законодательством порядке осуществление строительного контроля на объекте в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, соблюдение сроков выполнения работ, качество используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в его деятельность.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

Раздел 7. Обязательства Подрядчика

7.1. Подрядчик назначает Уполномоченное лицо и в письменной форме сообщает об этом Заказчику с приложением доверенности или иных подтверждающих полномочия Уполномоченного лица документов в течение двух календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.

7.2. Подрядчик обязан направить Уполномоченное лицо для приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта в течение трех календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу.

До начала производства работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику

- график производства работ;

- акты допусков;

- приказы на работников, приложив копии их документов (разрешение на работу – для иностранцев, регистрацию, миграционные карты и паспорта);

- предоставить список транспорта, задействованного при проведении ремонта, въезжающего на территорию объекта.

7.3. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет согласование выполнения работ на объекте с соответствующими организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Подрядчик, осуществляет приобретение/поставку на строительную площадку всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования и иных изделий, а также необходимой для выполнения работ строительной техники, подлежащих установке и монтажу на объекте в соответствии условиями настоящего Контракта, если такая поставка необходима для выполнения технического задания.

7.5. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

7.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.

7.7. В срок не позднее, чем за пять рабочих дней до начала выполнения работ по монтажу поставляемых согласно п. 10.1 настоящего Контракта материалов и иных изделий Подрядчик, обязан на них предоставить сертификаты соответствия, паспорта и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и с соблюдением положений ст. 6 настоящего Контракта, в том числе на предмет их соответствия требованиям санитарной и противопожарной служб Российской Федерации.

7.8. Подрядчик должен составлять и представлять к оплате отчетные документы по утвержденным формам и в установленном порядке Заказчику в установленные сроки, за которые несет ответственность и за их достоверность.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (или его части) до утверждения акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией несет Подрядчик.

7.10. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ и/или расторжении Контракта – окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

7.11. Подрядчик обязан в течение трех календарных дней со дня утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта освободить территорию объекта и вывезти за его пределы строительный мусор, принадлежащие Подрядчику строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ, а также осуществить демонтаж возведенных в ходе выполнения работ по строительству объекта временных сооружений.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

7.12. Подрядчик при выполнении работ на объекте выполняет необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия настоящего Контракта.

7.13. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

7.14. Подрядчик немедленно письменно извещает Заказчика и обязуется приостановить выполнение работ до получения от него дальнейших указаний при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения работ;

2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

7.15. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей.

В случае повреждения по вине Подрядчика зданий и сооружений, расположенных рядом с территорией строительной площадки, произошедших в ходе выполнения работ на объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Уполномоченному лицу Заказчика и производит за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.

7.16. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при работе со строительной техникой, другими машинами, механизмами, оборудованием и материалами.

7.17. Подрядчик осуществляет охрану объекта, строительной площадки и несет ответственность за сохранность находящихся на ней материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ по Контракту, до момента утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта.

7.18. Подрядчик несет полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

7.19. Подрядчик передает по окончании Заказчику исполнительную документацию выполненных работ.

7.20. Подрядчик обязуется предоставлять представителю строительного контроля Заказчика и соответствующим структурам эксплуатирующей организации беспрепятственный доступ в ходе выполнения работ на объекте в помещения Подрядчика, во временные сооружения и на территорию строительной площадки.

7.21. По завершении выполнения работ Подрядчик обязуется сдать объект приемочной комиссии по акту приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией.

7.22. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

7.23. Подрядчик обязуется выполнить после выполнения общестроительных и электромонтажных работ: восстановление сетей телефонной связи, линии экстренной связи с правоохранительными органами «Тревожной кнопки», локальных компьютерных сетей.

Раздел 8. Персонал Подрядчика

8.1. Для выполнения работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.

8.2. В ходе выполнения работ по Контракту Подрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Подрядчика в процессе выполнения работ на объекте по настоящему Контракту, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих лиц.

8.3. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, вызванных производством работ и другой деятельностью Подрядчика в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объекта.

8.4. Подрядчик заключает собственные соглашения в отношении найма рабочей силы, транспорта, размещения, питания и оплаты труда и обеспечивает свой персонал касками, куртками, жилетами и т.п. с нанесенным на них названием Подрядчика.

Раздел 9. Субподрядчики

9.1. При условии предварительного письменного согласования с Заказчиком Подрядчик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ по Контракту субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски и/или сертификаты на выполнение такого рода работ.

9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а также риск причинения последним убытков во время выполнения работ по настоящему Контракту.

Раздел 10. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

10.1 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект капитального ремонта, упомянутый в п.1.1. строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с технической документацией.

10.2. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

10.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

Раздел 11. Сдача и приемка работ и объекта завершенного
капитальным ремонтом

11.1 Заказчик назначает своего представителя (комиссию) на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет сдачу-приемку выполненных работ по акту приемки.

11.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на день его подписания. Приемка объекта капитального ремонта осуществляется приемочными комиссиями, создаваемыми Заказчиком совместно с Подрядчиком в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией и капремонтом объектов строительства, их частей или отдельных элементов (Градостроительный кодекс РФ, СНиП 3.01.04-87; ВСН 42-85р и др.).

11.3. Подрядчик обязан передать Заказчику комплектную исполнительную документацию, перечисленную в п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или п. 3.8 ВСН 42-85р в 2-х экземплярах в сроки, указанные в п.п. 3.3. СНиП 3.01.04-87, а также подписанные и утвержденные акты приемочных комиссий после окончания работы приемочных комиссий.

11.4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Раздел 12. Гарантии качества по сданным работам.

12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

12.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, работ устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. Гарантия на материалы должна составлять не менее 5 лет.

12.3. Если в период гарантированной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчику. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

12.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

Раздел 13. Строительная площадка.

13.1 Объект передается Заказчиком Подрядчику для производства работ по акту приема – передачи. Поэтажные планы, схемы инженерных внутренних систем объекта передаются Подрядчику Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения контракта.

13.2. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

13.3. Подрядчик обязуется вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком

13.4 Подрядчик за свой счет осуществляет подключение к инженерным (электрическим, сантехническим) сетям Заказчика и несет расходы по оплате коммунальных услуг самостоятельно, либо возмещает эксплутационные расходы Заказчику в соответствии с приборами учета и (или) согласованному сторонами расчету возмещения эксплутационных расходов.

Раздел 14. Журнал производства работ.

14.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ на русском языке, по формам утвержденной постановлением Госкомстата России №100 от 11.11.1999 года. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

14.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, принимаемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

Раздел 15. Охранные мероприятия.

15.1. Охрану ремонтируемого объекта осуществляет Подрядчик.

15.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

Раздел 16. Скрытые строительные работы.

16.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

16.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

16.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлических испытаний (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Раздел 17. Порядок взаиморасчетов.

17.1. Подрядчик ежемесячно до 25-го числа предоставляет Заказчику 3 (три) экземпляра отчета о выполненных работах:

- акт приемки выполненных работ, составленный по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;

- справку стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленную по форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;

- соответствующие счет и счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре каждый;

- иные документы по требованию Заказчика.

17.2. Заказчик в течение 5 дней обязан рассмотреть предъявленные документы или направить Подрядчику обоснованный отказ в письменном виде.

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения возражений Заказчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно направить их Заказчику.

17.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения капитального ремонта, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, а также, после предоставления Подрядчиком полного комплекта отчетно-исполнительной документации по законченному капитальным ремонтом объекту.

17.4. Стоимость выполняемых работ оплачиваемых Заказчиком Подрядчику не должна превышать установленную цену.

Раздел 18. Имущественная ответственность.

18.1. После подписания акта приемки объекта, части объекта или этапа работ Заказчик принимает объект или часть объекта под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения объекта или принятой его части.

18.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, капитальный ремонт которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

18.3. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Раздел 19. Ответственность сторон.

19.1 Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 7 дня после предъявления счета.

-за задержку начала приемки законченных капитальным ремонтом или подлежащих консервации объектов свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчиком о предъявлении их к сдаче – пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной цены объекта за каждый день просрочки;

19.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, согласно календарному графику производства работ, по вине Подрядчика, последний оплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости каждой невыполненной в срок работы за каждый день просрочки, в соответствии с календарным графиком производства работ.

За несвоевременное окончание работ в срок, указанный в п.3.1. Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от общей стоимости Контракта.

Подрядчик освобождается от уплаты, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

19.3. При установлении Заказчиком нарушений сроков предписаний технического надзора об устранении допущенных отклонений от технического задания и локальных смет, нарушений условий содержания строительной площадки Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждый вид нарушения, выявленный Заказчиком на объекте. При этом соответствующим документом являются двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в строительстве.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество представленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

Подрядчик несет ответственность за соответствие материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Подрядчик несет ответственность за несохранность (по его вине) имущества Заказчика, находящегося в помещении, в котором проводят работы. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Заказчику убытки.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

Раздел 20. Изменение условий реализации Контракта.

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств.

20.1. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 5 дней с момента приемки сметной документации в производство работ.

20.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

20.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества

20.4. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

Раздел 21.Изменение внешних условий строительства

Форс-мажорные условия

21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия эти обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

21.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы капитальному ремонту на объекте был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб; то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3 –х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

21.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обязательства непреодолимой силы и их последствия.

Раздел 22. Внесение изменений в Контракт.

22.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

22.2.Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Раздел 23. Разрешения споров между сторонами.

23.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

23.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

23.3.Спорные вопросы, неурегулированные сторонами путём переговоров, подлежат размещению в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 30-ти календарных дней с момента ее получения. Оставление претензии стороной, ее получившей, без ответа расценивается противоположной стороной как отказ от выполнения содержащихся в ней требований.

23.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров и в претензионном порядке, определенном в п. 23.1, 23.2, 23.3 настоящего Контракта стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Оренбургской области.

Раздел 24. Прекращение договорных отношений.

Условия расторжение Контракта.

24.1. Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

24.2 Основанием для расторжения Контракта также является аннулирование свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Подрядчика на выполняемую деятельность, издание других актов государственных органов в рамках законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ по настоящему Контракту

Раздел 25. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.


Заказчик




Подрядчик

МУ ДОД ЦРТДЮ






Оренбургская область, г. Бугуруслан






ул. Комсомольская, д. 100 «а»






р/сч 40204810200000000053






ИНН/КПП 5602006640/560201001






ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург






БИК 045354001






Телефон (35352) 2-70-90







Директор Волчек О.Е.