Рішенням комітету з конкурсних торгів

Вид материала

Конкурс

Содержание Методика оцінки 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.ДОДАТОК 4 Технічна характеристика Заміна кільцевого дренажу. Заміна пластового дренажу. Прокладання теплової мережі за новим напрямком. 3. Ремонт мережі дощової каналізації. 4. Заміна зовнішньої мережі електропостачання.

Подобный материал:

• Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 11., 598.72kb.
• Рішенням комітету з конкурсних торгів, 529.96kb.
• Н. К. Крупської затверджено: Рішенням комітету з конкурс, 5606.5kb.
• Голова комітету з конкурсних торгів, 1011.66kb.
• Затверджено: Голова комітету з конкурсних торгів, 1648.66kb.
• Рішенням комітету з конкурсних, 3337.31kb.
• Комітету з конкурсних торгів, 669.6kb.
• В. Я. Данилевського Академії медичних наук України Товари затверджено рішенням комітету, 666.61kb.
• Виконавчий комітет чернівецької міської ради затверджено: Заст. Голова комітету з конкурсних, 555.77kb.
• Голова комітету з конкурсних торгів, 710.34kb.

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б _обчисл = Ц_min/Ц_обчисл*100, де

Б _обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц_min - найнижча ціна;

Ц_обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.


ДОДАТОК 4


Істотні умови договору про закупівлю


1. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) встановлюються Договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

2. Договірна ціна у договорі підряду визначається на основі кошторису як динамічна та відповідає ціні, зазначеній у пропозиції конкурсних торгів Генпідрядника, визнаного переможцем торгів.

3. Динамічна договірна ціна підлягає зміні (зменшення)у випадках:

1. Замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

2. в процесі будівництва в проектній документації та інвесторських кошторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії пропозиції конкурсних торгів та складання договірної ціни, а підрядник не є виконавцем проектно-кошторисної документації;
   
3. виникли обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;
   
4. уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати Генпідрядника;
   
5. зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;
   
6. істотного зменшення після укладення договору підряду цін на ресурси (машини, механізми, матеріали), які забезпечує Генпідрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами. Уточнення цін здійснюється на підставі обгрунтовувальних розрахунків Генпідрядника виходячи з мінімальної вартості матеріально-технічних ресурсів, що складалася на момент уточнення. При цьому, вартість матеріальних ресурсів не повинна перевищувати зареєстрованих в Мінекономіки цін на ці ресурси.
   

Генпідрядник до 15 числа поточного місяця надає відомість ресурсів (машин і механізмів, матеріалів, виробів, конструкцій), необхідних для виконання робіт по будівництву об’єкта на наступний місяць.

Замовник протягом 10 днів після одержання пропозиції Генпідрядника погоджує або відмовляє у залученні запропонованих ресурсів з обґрунтуванням причин такої відмови. Замовник залишає за собою право рекомендувати постачальну організацію, яка має вигідніші умови постачання ресурсів.


4. Замовник має право:

відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені Генпідрядником, замовником або третьою особою;


здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням у договорі підряду їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі підряду;

вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються Генпідрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши Генпідряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов договору підряду;

вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду, якщо договором підряду або законом не передбачено інше.

Замовник також має інші права, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5. Генпідрядник має право:

Генпідрядник має право залучати до виконання спеціальних робіт субпідрядників.

5.1. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

• мати ліцензію (дозвіл) на виконання відповідних робіт;
  
• мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові та інш.), достатні для виконання робіт;
  
• мати досвід виконання аналогічних робіт.
  

5.2. Залучення субпідрядників здійснюється Генпідрядником за погодженням із Замовником.

6. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить три років від дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

7. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Генпідрядником та передаються замовнику до 18 числа поточного місяця. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи в залежності від надходження бюджетних коштів на рахунок Держказначейства. Розрахунки здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України.


8. Бюджетне зобов’язання за договором виникає у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.


9. Порушення забов’язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським та Цивільним кодексами України, іншими законами або Договором.

Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, або Договором, чи управлена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов’язань.


ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА


На виконання будівельних робіт по влаштуванню пластового та кільцевого дренажів та заміни зовнішніх інженерних мереж житлового будинку по вул. Горького, 48-Б у Голосіївському районі м. Києва.

Житловий будинок по вул. Горького, 48-б збудований наприкінці вісімнадцятого століття, знаходиться на території забудови другої категорії. У 1950 році виконана реконструкція будинку з надбудовою четвертого поверху. Будинок цегляний з підвальним приміщенням.

Інженерне забезпечення житлового будинку по вул. Горького, 48-Б у Голосіївському районі м. Києва здійснюється від інженерних мереж міста, що проходять на даній ділянці та на суміжних територіях.

Заміні та ремонту підлягають слідуючи інженерні мережі : електропостачання, теплопостачання, дощової каналізації та заміна пластового та кільцевого дренажу.

1. Заміна кільцевого дренажу.
   

Кільцевий горизонтальний дренаж влаштовується по контуру будівлі.

Кільцевий дренаж складається з правої та лівої частин по відношенню до оглядового колодязя Д 1 лоток якого в дренажному ланцюгу займає найвище положення. Дренажні води з правої та лівої відвідних частин дренажу находять в насосну станцією. Дренажна насосна станція встановлена у дренажному колодязі. Траса кільцевого дренажу прокладена на відстані 3-4 м від стін підвалу. Кільцевий дренаж складається з перфорованих полімерних дренажних труб довжиною 246 м діаметром 200 мм які вкладаються на ґрунтову основу, що виконана з втрамбованого в грунт щебеню. Оглядових колодязів у кількості -11 штук, діаметром 1000 мм виконаних із збірного залізобетону та насосної станції діаметром 1500 мм зі збірного залізобетону. Насосна станція обладнана двома насосами – робочим та резервним.

Заміна пластового дренажу.

Вода, яка потрапила в щебеневу засипку товщиною 300 мм крізь геотекстильний фільтр, стікає в водозбірну дрену діаметром 200 мм довжиною 11,3 м., Кількість водозбірних дрен, які розташовані поперек підвалу, становить 8 штук (4 створи).

2. Прокладання теплової мережі за новим напрямком.
   

Житловий будинок № 48-б перетинає транзитна теплова мережа 2хДу100 мм від ТК 315/6-1-а до будинку № 50. Теплова мережа в межах будівлі прокладена в технічному коридорі та зберігається існуючою. Передбачається перекладання ділянки транзитної теплової мережі у підземному варіанті від стінки будівлі №48-б до стінки будівлі № 50 довжиною 8м, яка на даний час прокладена наземно.

Система теплових мереж двохтрубна. Категорія трубопроводів - 4. Прокладка трубопроводів передбачається з теплогідроізольованих трубних секцій заводського виготовлення (включаючи секції з фасонними елементами), що складаються із сталевої труби, пінополіуретанової ізоляції і захисної оболонки з поліетилену високої щільності. Передбачається система контролю вологості теплоізоляційного шару трубопроводів.


3. Ремонт мережі дощової каналізації.


Скид дощових та талих вод з прилеглої території об’єкту здійснюється до існуючої мережі дощової каналізації Д=300 мм. Проектом передбачено заміну існуючих дощоприймачів на бетонні дощоприймачі з решітками. Зовнішні мережі дощової каналізації запроектовані із труб Д=225 мм. Проектом також передбачено заміну існуючого цегляного колодязя в місці підключення дощоприймачів до мережі дощової каналізації Д=300 мм на колодязь із збірних залізобетонних елементів. Мережа дощової каналізації прокладається на глибині 1.0-1.1 м.


4. Заміна зовнішньої мережі електропостачання.


Електропостачання житлового будинку № 48-б здійснюється від ТП № - 2946 до збірки № 294/2 кабелем марки АВВГ 4х185 довжиною 70 м., яка встановлена на стіні житлового будинку № 48. Від кабельної збірки № 2946/2 до збірки № 2946/3кабелем марки АВВГ 4х185 довжиною 49 м, встановленої на стіні житлового будинку № 48-б. Від кабельної збірки № 2946/3 до ГРЩ житлового будинку № 48-б кабелем марки АВВГ 4х95 довжиною 79 м.

Кабелі прокладаються в землі на глибині 0,7 м. від поверхні.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Розбирання
1	Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну	100м3	0,492
2	Розбирання колодязiв дощоприймальних круглих дiаметром 0,7 м iз цегли в мокрих грунтах	м3	14,6
3	Розбирання трубопроводiв водопостачання з чавунних труб дiаметром 200 мм	100м	1,43
4	Розробка грунту всерединi будiвлi в котлованах	100м3	22,08
	Розділ. Улаштування кільцевого горизонтального дренажу
5	Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група грунту 2	100м3	36,39
6	Розробка грунту вручну в траншеях та котлованах глибиною бiльше 3 м з крiпленнями з пiднiманням краном, група грунту 2	100м3	4,04
7	Крiплення дошками стiнок котлованiв та траншей шириною бiльше 2 м, глибиною бiльше 3 м в мокрих грунтах	100м2	8,82
8	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт	м3	3,528
9	Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi киплячої, N 20-24	т	3,108
10	Водовiдлив iз траншей	100м3	20,83
11	Улаштування щебеневої основи пiд трубопроводи	м3	25
12	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка М400	м3	25
13	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,252
14	Труби дренажні перфоровані, дiаметр умовного проходу 200 мм	м	246
15	Обсипка дренажної труби щебенем вручну	100м3	0,64
16	Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип легкий, зовнiшнiй дiаметр 110 мм	10м	0,6
17	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка М400	м3	64
18	Обсипка дренажної труби піском вручну	100м3	2,96
19	Пiсок природний, рядовий	м3	296