Geum.ru

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Вид материалаКонкурс
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
Критерії та методика оцінки пропозицій
Критерії та методика оцінки пропозицій
Пропозиція конкурсних торгів
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю
Предмет договору
Кількість робіт
Порядок здійснення оплати
Ціна договору
Термін ВИКОНАННЯ РОБІТ: З
Права та обов’язки сторін
Відповідальність сторін
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Подобный материал:
1   2   3   4

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття ПКТ замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності ПКТ кваліфікаційним критеріям, зазначеним у ДКТ;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;

- відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам ДКТ (До вивчення ПКТ, за рішенням комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти. Рекомендації експертів, щодо відповідності ПКТ технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам ДКТ)

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам ДКТ надає учасник в складі пропозиції всі пояснення та/або докази, які вимагає замовник;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

2. Гарантійний термін;

3. Умови розрахунків;

4. Строк виконання робіт.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна;

2. Післяпродажне обслуговування (безкоштовне усунення дефектів на об’єктах);

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 90 балів.

2. Кількість балів по критерію Післяпродажне обслуговування (безкоштовне усунення дефектів на об’єктах)- 10 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів згідно з наступною методикою:

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

Критерій оцінки – ціна.

Кількість балів за критерієм Ціна визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію Ціна у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin/Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм Ціна;

Переможцем відкритих торгів є той учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

2. Виправлення арифметичних помилок
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ПКТ під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав ПКТ.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його ПКТ відхиляється.

3. Інша інформація

Учасник подає свою цінову ПКТ за наступною формою:


ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))


Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:
  1. Повне найменування учасника _____________________________________________________
  2. Адреса (місце знаходження) _____________________________________________________
  3. Телефон/факс:_________________________________________
  4. Електронна адреса:___________________________________
  5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________________________
  6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, _____________________________________________________
  7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів _____________________________________________________

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ , цифрами та прописом)

  1. Строки виконання робіт ___________________________________*(але в будь-якому випадку не пізніше 31.05.2011року з дати укладення договору)
  2. Гарантійний термін_____________________________________
  3. Умови розрахунків _____________________________________
  4. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _____________________________________________________
  5. Додаткові відомості _____________________________________________________

_____________________________________________________


До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації та з включенням їх до договору про закупівлю, якщо наша пропозиція буде акцептована.


________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП



4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 
Замовник відхиляє ПКТ, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення ПКТ, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) ПКТ не відповідає умовам ДКТ.

Інформація про відхилення ПКТ із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох ПКТ;

- відхилення всіх ПКТ згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної ПКТ перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує ПКТ, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, ПКТ якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог ДКТ та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт ПКТ.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

1. Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;
ціна договору;
термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
строк дії договору;
права та обов'язки сторін;
зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: Учасник зобов’язується у грудні 2010- травні 2011 року  виконати роботи з реконструкції приміщень будинку культури під бібліотеку по пл. Кошута,9 в м. Берегово, а замовник — прийняти і оплатити такі роботи.


Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;


Кількість робіт: Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначається кошторисною документацією, яка є невід’ємною частиною Договору та погодженою із Замовником динамічною договірною ціною.


Порядок здійснення оплати:

Розрахунки проводяться шляхом:

оплати замовником виконаних робіт після пред’явлення підрядником рахунка, або попередньої оплати, яка здійснюється на строк до 30 днів у розмірі 30%, при наявності коштів;

Замовник здійснює оплату за виконані роботи, після виконання технічного нагляду на підставі акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) і акту технічного нагляду підписаного уповноваженими представниками сторін. Оплата виконаних робіт здійснюється по мірі надходження коштів з державного бюджету.

Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійснюються після виконання всього об’єму робіт, передбачених кошторисною документацією.

У разі затримки бюджетного фінансування не з вини замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом десяти банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування замовник письмово повідомляє про це підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити роботи з моменту отримання повідомлення.

Усі платіжні документи за контрактом оформлюються з дотриманням вимог законодавства.


Ціна договору: Ціна договору дорівнює ціні пропозиції конкурсних торгів Учасника та не повинна змінюватись, крім випадку зменшення ціни договору про закупівлю, узгодженого сторонами та зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.


Термін ВИКОНАННЯ РОБІТ: З моменту підписання до повного виконання робіт, але не пізніше 31.03.2011року. Місце виконання робіт – 90202, Закарпатська область, м.Берегово, пл.Кошута,9


Строк дії договору: Термін дії договору з моменту підписання до повного виконання робіт, але не пізніше 31.05.2011року.


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН: Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Учасником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це учасника у строк 10 днів;

ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору;

- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

- у разі виявлення відхилень від вимог, що встановлені проектно-кошторисною документацією, будівельними та санітарними нормами і правилами, державними стандартами і технічними умовами, Замовник вказує Підряднику про усунення допущених відхилень, а в разі відмови Підрядника від усунення виявлених відхилень - про припинення робіт і не оплачує ці роботи до усунення відхилень;

- вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

- зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору.

- повернути рахунок підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п.4 (відсутність печатки, підписів тощо);

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

- прийняти в установленому порядку виконані Підрядником роботи;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

Підрядник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

- на дострокову виконання робіт за письмовим погодженням замовника;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Замовником умов Договору.

Підрядник зобов”язаний:

- забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам, встановленим цим договором;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду,

закінчені роботи;

- одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

- вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;

- забезпечити введення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору підряду;

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені зі своєї вини;

- відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані Замовнику збитки;

- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.


Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та договором.

У разі порушення з вини Підрядника строків завершення виконання робіт, передбачених даним договором, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми збитків.

Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

У разі вирішення спорів у судовому порядку сторони будуть звертатися до суду за місцем знаходження Замовника.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Не вимагається