И. Б. Цветкова документация об аукционе

Вид материала

Документация об аукционе

Содержание Iv. проект государственного контракта 1. Предмет государственного контракта 2. Стоимость работ 3. Права и обязанности сторон 3.2. Государственный заказчик обязан 3.3. Подрядчик вправе 3.4. Подрядчик обязан 4. Порядок расчетов и сдачи-приемки 5. Ответственность сторон 7. Разрешение споров 8. Срок действия государственного контракта и порядок его расторжения 9. Заключительные положения 10. Юридические адреса и реквизиты сторон Окпо 34618775; оконх 93110 Техническая часть документации об аукционе Техническое задание Основание для проведения работ. Исходные данные для проектирования. Сп 12.13130.2009 определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Гост 34.602-89 техническое задание на создание автоматизированной системы. ... Полное содержание

Подобный материал:

• М. А. Комкова документация об аукционе, 883.04kb.
• Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
• Документация об аукционе. Подготовка заявки на участие в аукционе, 718.64kb.
• Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 2080.53kb.
• А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
• Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 1449.91kb.
• Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 3969.03kb.
• 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
• Документация об открытом аукционе, 488.22kb.
• Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.

IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______


г. Москва «___» __________ 2011 г.

Название организации (заполняется полностью, без сокращений, в соответствии с документами о государственной регистрации), именуемая(ое) в дальнейшем Подрядчик, в лице должность, Ф.И.О. (заполняется полностью, без сокращений), действующего(ей) на основании Устава (Положения, доверенности), с одной стороны, Федеральное государственное учреждение культуры « Государственная общественно-политическая библиотека», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Цветковой Ирины Борисовны, действующей на основании Устава, с другой стороны на основании Протокола размещения заказа от ____________2011года №___(извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов «www.zakupki.gov.ru» от ________ 2011 года № ______) заключили Государственный контракт о следующем:


1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке, согласованию проектной документации и выполнению работ по монтажу и пуско-наладке системы противопожарной автоматики (ППА) по взаимодействию системы автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ) и инженерных систем (ИС), автоматизированных систем вентиляции и удаления продуктов пожаротушения (АСВУПП) в помещениях книгохранилищ ФГУК «Государственная общественно-политическая библиотека» (ФГУК ГОПБ) по адресу: город Москва, улица Вильгельма Пика, дом 4, строение 2

1.2. Работа по настоящему Государственному контракту выполняется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), составленным Государственным заказчиком, сметой (локальными сметами) (Приложение №3) и календарным планом (Приложение №2), составленными Подрядчиком, являющимися его неотъемлемыми частями.

1.3. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта (Приложение № 2).


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. За выполненную работу по настоящему Государственному контракту Государственный заказчик уплачивает Подрядчику всего …………. (…………………………рублей,………………копеек), в том числе НДС 18% ……………..(……………………………рублей…………..копеек), в соответствии с утвержденными сторонами сметой (локальными сметами) (Приложение №…), являющимися неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

2.2. Подрядчик несет ответственность за правильность расчета налога на добавленную стоимость (НДС).


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Государственный заказчик вправе:

3.1.1.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, на любом этапе выполненных работ.

3.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ, на любом этапе выполненных работ.

3.2. Государственный заказчик обязан:

3.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе принятия и эксплуатации работ в сроки установленные законодательством.

3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ по объективным обстоятельствам, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Государственным заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком соответствующих отчетных документов.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 3.2.2. настоящего Контракта.

3.3.3. С письменного согласия Государственного заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

3.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

3.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Поставить на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

3.4.2. Производить работы в полном соответствии со сметой, строительными нормами и правилами.

3.4.3. Нести ответственность за соблюдение мер по технике безопасности при производстве работ.

3.4.4. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать работы Заказчику согласно Акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

3.4.5. Вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ, либо прекращения работ по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором за пределы объекта (территории Заказчика) принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.

3.4.6. В случае необходимости выполнения дополнительных работ прямо не указанных в смете и/или техническом задании, Подрядчик письменно (письмом, c обязательным уведомлением) обращается к Заказчику с мотивированным обоснованием причин проведения дополнительных работ.

3.4.7. Приступить к выполнению дополнительных работ только после письменного (письмо с обязательным уведомлением, телефонограммой и т.д.) разрешения Заказчика, подписанного его уполномоченным представителем, и скрепленного печатью Заказчика.

Дополнительные работы выполняются на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору и сметы на выполнение дополнительных работ.


4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Оплата работ по настоящему Государственному контракту производится за счет средств Федерального бюджета.

Платежи осуществляются по факту выполненных работ, на основании заполненных унифицированных форм КС-2 и КС-3, выставленного счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ.

Государственный заказчик в течение 5 дней со дня получения форм КС-2 и КС-3 обязан их подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ.

4.2. В случае несоответствия результатов работы проектно-сметной документации сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Государственным заказчиком в течение 15 дней после получения указанных в пункте 3.1. настоящего Государственного контракта документов. Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы настоящего Государственного контракта, если недостатки произошли по вине Подрядчика.

4.3. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе направить письменное уведомление с предложением о приостановке работ. После получения уведомления о приостановке работ Государственный заказчик и Подрядчик обязаны в 7-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении настоящего Государственного контракта.

4.4. В случае необходимости проверки качества выполнения работ и целевого использования средств по настоящему Государственному контракту Государственный заказчик имеет право направить специалистов-экспертов для оценки качества выполняемых работ, а Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

4.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Государственный заказчик обязуется принять счет, заполненные формы КС-2 и КС-3 и подписать их в порядке, установленном настоящим Государственным контрактом.

4.6. Первичные документы, подтверждающие фактические расходы, обусловленные выполнением работ по настоящему Государственному контракту, находятся в бухгалтерии Подрядчика и должны быть представлены по требованию Государственного заказчика или контролирующих органов.

4.7. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение одного дня с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Государственном контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта работ или его части.

Гарантийный срок на выполненные работы 2 (два) года.

5.2. Подрядчик по требованию Государственного заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Денежные средства, перечисленные Государственным заказчиком на счет Подрядчика по настоящему Государственному контракту, подлежат возврату в случаях:

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Государственному контракту;

- не исполнения или частичного исполнения Подрядчиком технического задания (Приложение № 1 к настоящему Государственному контракту);

- не устранения недостатков и дефектов по требованию Государственного заказчика в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Государственного контракта;

- не соблюдение сроков исполнения Государственного контракта в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 настоящего Государственного контракта);

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При этом Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Государственного контракта.

5.4. Ответственность Государственного заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Государственного контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту в установленные сроки, Государственный заказчик освобождается от ответственности, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из федерального бюджета на лицевой счет Государственного заказчика.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Государственного контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, а также война, военные действия, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

При наступлении указанных обстоятельств сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Государственного контракта.

5.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Государственным контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Государственному контракту


6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего Государственного контракта, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о содержании данного Государственного контракта, приложений и соглашений к нему.


7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Государственному контракту или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2011 года.

8.2. Окончание срока действия настоящего Государственного контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Государственного контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

8.3. Государственный контракт может быть расторгнут до истечения срока действия по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. Государственный заказчик вправе расторгнуть Государственный контракт в одностороннем порядке путем письменного уведомления Подрядчика, в следующих случаях:

- не устранения недостатков и дефектов по требованию Государственного заказчика в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Государственного контракта;

- не соблюдение сроков исполнения Государственного контракта в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 настоящего Государственного контракта);

- аннулирование лицензий, необходимых для выполнения работ, в соответствии с предметом Государственного контракта, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ в соответствии с предметом Государственного контракта.

8.5. В случае одностороннего расторжения договора обязательства Государственного заказчика по оплате работ прекращаются.

Взаиморасчеты на основании акта сверки выполненных работ стороны должны произвести в течение 7 (семи) банковских дней после подписания актов сверки.


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Подрядчику, четыре - хранятся у Государственного заказчика.

9.3. Приложения, указанные в настоящем Государственном контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный план.

Приложение № 3 – Смета (локальные сметы).


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственная общественно-политическая библиотека» Адрес 129226, г. Москва, ул. В.Пика, д.4, корп. 2 ИНН 7717034937 УФК по г. Москве (ГОПБ) Л/с 03731876590 Р/с 40105810700000010079 Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 КПП 771701001; БИК 044583001 ОКПО 34618775; ОКОНХ 93110

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:


11. ПОДПИСИ СТОРОН

От Государственного заказчика:

От Подрядчика:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Приложение № 1

к государственному контракту

«Утверждаю»

Директор Государственной общественно-

политической библиотеки

И.Б.Цветкова

« » _____________ 2011 года.


Техническое задание

на выполнение работ по разработке проекта и монтажу системы противопожарной автоматики.

1. 
   Наименование работы.
   

Разработка, согласование проектной документации и выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы противопожарной автоматики (ППА) по взаимодействию системы автоматических установок газового пожаротушения (АУГПТ) и инженерных систем (ИС), автоматизированных систем вентиляции и удаления продуктов пожаротушения (АСВУПП) в помещениях книгохранилищ Государственной общественно-политической библиотеки по адресу: город Москва, улица Вильгельма Пика, дом 4, строение 2.

2. Основание для проведения работ.
   

Необходимость запуска автоматического режима работы АУГПТ в связи с модернизацией и вводом в эксплуатацию АСВУПП в помещениях книгохранилищ Государственной общественно-политической библиотеки.

3. Цель и состав работы.
   

1. 
   Цель работ:
   
   1. эксплуатация АУГПТ в помещениях книгохранилищ Государственной общественно-политической библиотеки по адресу: город Москва, улица Вильгельма Пика, дом 4, строение 2, а автоматическом режиме.
      
2. Состав работ:
   
   1. разработка и согласование проектной документации;
      
   2. монтажные работы;
      
   3. дополнительные работы;
      
   4. пуско-наладочные работы;
      
   5. комплексная проверка;
      
   6. сдача в эксплуатацию.
      

3. Сроки исполнения.
   

При заключении Государственного контракта «Исполнитель» составляет календарный план на весь состав работ исходя из трудоемкости работ, нормативных сроков согласования и сдачи работ. Согласовывает календарный план работ с «Заказчиком». «Заказчик» и «Исполнитель» при взаимном согласовании могут определить большие сроки, учитывая другие факторы.

3. Исходные данные для проектирования.
   
   1. Описание объекта.
      

Помещения книгохранилищ, подлежащие оборудованию ППА, Государственной общественно-политической библиотеки расположены по адресу: город Москва, улица Вильгельма Пика, дом 4, строение 2, южное и западное крыло. Южное и западное крыло четырех-этажные, примыкающие друг к другу здания, имеются проходы на этажах. Так же с южного крыла на этажах имеются выходы на лестничный марш восточного крыла, а с западного на лестничный марш дома 4 строения 3. Помещения отапливаемы, электрифицированы, телефонизированы. В южном и западном крыле имеются по одному пассажирскому лифту. Введена в эксплуатацию АСВУПП. Помещения оснащены системами охранной, тревожной сигнализации, охранного телевидения, оповещения о пожаре, контроля доступа, автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС). Вся информация от систем сводится к посту центрального наблюдения, расположенного на первом этаже восточного крыла, возле проходной. Режим поста – круглосуточный, телефонизирован.

2. Перечень основных регламентирующих документов:
   
   1. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ.
      
   2. Изменение № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.
      
   3. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности.
      
   4. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования.
      
   5. СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности.
      
   6. СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования.
      
   7. СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.
      
   8. Изменение № 1 к своду правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденному приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182.
      
   9. ГОСТ 34.602-89 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.
      
   10. СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".
       
   11. РД 25 952-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование".
       
   12. ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
       
   13. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
       
   14. НПБ 75-98. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.
       
   15. РД 25-953-90. Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы.
       
   16. ГОСТ 14254-80 (МЭК 529-76). Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.
       
   17. ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.
       
   18. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации.- М.: ВНИИПО.
       
   19. ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
       
   20. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
       
   21. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.
       
   22. ВСН 2661-02-91. Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приемки работ. Установка охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
       
   23. РД 25.03.001-2002. Системы охраны и безопасности объектов. Термины и определения ТК 439»Средства автоматизации и системы управления «Госстандарт Р.Ф. Международная ассоциация «Системсервис»
       
   24. ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.
       
   25. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.
       
   26. Пособие к РД 78.145-93.
       
   27. ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.
       
   28. РД-009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».
       
   29. ГОСТ Р МЭК 60065-2002 АУДИО-, ВИДЕО- И АНАЛОГИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА. Требования безопасности.
       
   30. ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.
       
   31. ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
       
   32. ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Общие технические требования.
       
   33. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ. Основные виды. Размещение и обслуживание.
       
   34. ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.
       
3. Особые условия.
   
   1. К особым условиям заказчик вправе отнести то, что не нашло отражения в основном тексте. Например, требования к проектной, монтажной, пусконаладочной организации (наличие определенных лицензий, опыта, квалификации специалистов и т.п.), о необходимости согласования проектно-сметной документации в определенных надзорных или взаимодействующих органах, поэтапному развертыванию ИСБ, о частичном использовании некоторых существующих систем безопасности и прочее.