Главное управление внутренних дел по Ставропольскому краю

Вид материала

Содержание

Документация об открытом аукционе № 10
Часть I. АУКЦИОН
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их качественные х
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.
7. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
8. Место, дата и время проведения аукциона.
9. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта.
10. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.
11. Источник финансирования.
13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком.
14. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
15. Требования к участникам размещения заказа.
16. Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе.
17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока представления участникам размещения заказов разъяснений положений документации
18. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
19. Размер обеспечения исполнения государственного контракта
2. Место, срок и условия выполнения работ
3. Требования к выполняемым работам.
4. Требования к гарантийному сроку.
...
Полное содержание

Подобный материал:

Главное управление внутренних дел по Ставропольскому краю

____________________________________________________________________

Наименование государственного заказчика

		УТВЕРЖДАЮ: И.о. начальника Тыла ГУВД по Ставропольскому краю полковник внутренней службы _______________ Мовсесян Э.Е. « 28 » декабря 2009 г.
ЭКЗ. № 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 10

на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь»

Документация разработана в соответствии с Федеральным законом

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Начальник ООКС ГУВД по Ставропольскому краю

полковник внутренней службы С.А. Морозов

« 28 » декабря 2009 г.

г. Ставрополь

2009 год

Часть I. АУКЦИОН

Главное управление внутренних дел по Ставропольскому краю, расположенное по адресу г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102 проводит открытый аукцион на право заключения государственного контракта с ООКС ГУВД по Ставропольскому краю на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь».

1. Требования к качеству работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, приведены в Технической части настоящей документации об аукционе, не соответствие которым является одним из оснований для признания заявки на участие в аукционе не соответствующей требованиям аукционной документации.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению.

2.1. Документация, входящая в заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, подается в письменном виде или в форме электронного документа по форме 1 и должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

2) сведения о качественных характеристиках работ (форма 2), а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона (копия действующей лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом);

в) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 813 «О дополнительных требованиях к участникам размещения заказа для нужд обороны страны и безопасности государства».

2.2. Все сведения в заявке на участие в аукционе, поданные в письменной форме по форме 1 и приложениях к ней по форме 2, 3 впечатываются на пишущей машинке, набираются на компьютере или вписываются от руки печатными буквами.

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись (форма 3) входящих в ее состав документов (опись располагается в начале тома заявки), быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В формах должны быть заполнены все требуемые сведения. Отсутствие необходимых сведений в формах заявки на участие в аукционе является основанием для признания заявки на участие в аукционе не соответствующей требованиям документации об аукционе. Представляемые формы в составе заявки на участие в аукционе должны строго соответствовать формам, прилагаемым к настоящей документации об аукционе. Ячейки таблиц, не содержащие информацию, должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек или ячеек с прочерками в таблицах не допускается. Дополнительная информация, которую участник размещения заказа считает нужной представить на аукцион, не требуемая в формах и в настоящей документации, должна быть изложена в отдельном документе, составленном по правилам настоящего пункта. Документы должны располагаться в том же порядке, в котором они перечислены в п. 2.1. настоящей части и в описи. Несоответствие требованиям настоящего пункта является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника размещения заказа в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Несоответствие требованиям настоящего пункта является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника размещения заказа в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их качественные характеристики.

Участник размещения заказа в заявке на участие в аукционе производит описание выполняемых работ (форма 2), которые являются предметом аукциона, а также представляет полный список его инженерно-технических работников прошедших проверку для проведения работ на закрытом режимном объекте Заказчика согласованных с Отделом охраны, обеспечения и обслуживания ГУВД по Ставропольскому краю.

Предложение участником размещения заказа работ, не соответствующих по качеству и иным характеристикам требованиям настоящего пункта является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника размещения заказа в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указаны в Части II «Техническая часть», настоящей документации об аукционе.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

6. Величина понижения начальной цены контракта («Шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» установлен в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

7. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе начнут рассматриваться по месту нахождения Заказчика: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102, каб. 161 в период с 09 часов 00 минут «15» февраля 2010 года до 18 часов 00 минут «18» февраля 2010 года.

8. Место, дата и время проведения аукциона.

Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона, по месту нахождения Заказчика, 355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102 каб. 161, а именно в 14 часов 15 минут «25» февраля 2010 года, в порядке, установленном Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта.

Срок подписания победителем государственного контракта - не более 15 дней со дня подписания итогового протокола. Государственный контракт с победителем аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru итогового протокола, но не позднее чем через 20 дней с момента подписания данного протокола.

10. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

Работы оплачиваются Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней со дня выполнения работ и предъявления платежных документов. В случае несвоевременного поступления либо сокращения бюджетного финансирования, Подрядчик предоставляет Заказчику отсрочку по оплате выполненных работ до поступления финансирования. (Возможно авансирование не более 30 % от цены контракта).

11. Источник финансирования.

Источником финансирования являются средства Федерального бюджета.

12. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта должна включать все расходы Подрядчика, связанные с выполнением подрядных работ в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией, в том числе расходы по выполнению строительно-монтажных работ, приобретению и монтажу технологического оборудования, мебели, инвентаря и прочих затрат, оплату всех видов налогов.

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком.

Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками используется российский рубль.

14. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по адресу: 355035 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102, каб. № 161 или на электронный адрес: guvdsk_tender@mail.ru, в период с 30 декабря 2009 года до 09 часов 00 минут «15» февраля 2010 года.

Заявки на участие в аукционе представляются секретарю Единой комиссии по размещению заказов ГУВД по Ставропольскому краю в 1-м экземпляре. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа, оформленную в соответствии с пунктом 2 части I настоящей документации об аукционе. Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, оформленный и созданный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи». При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, Заказчик подтверждает ее получение в письменной форме или в форме электронного документа в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения и документы, указанные в п.2.1. части I настоящей документации об аукционе.

15. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие действующей лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.);

б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2006 г. № 813 к участникам размещения заказа устанавливаются дополнительные требования к участникам размещения заказа:

а) наличие у участников размещения заказа соответствующих производственных мощностей;

б) наличие у участников размещения заказа соответствующего технологического оборудования;

в) наличие у участников размещения заказа соответствующих финансовых ресурсов;

г) наличие у участника размещения заказа соответствующих трудовых ресурсов, в том числе инженерно-технических работников, прошедших проверку для проведения работ на закрытом режимном объекте Заказчика согласованных с Отделом охраны, обеспечения и обслуживания ГУВД по Ставропольскому краю.

16. Порядок и сроки отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, путем направления уведомления об отзыве заявки в письменной форме.

Уведомление участником размещения заказа об отзыве заявки на участие в аукционе должно содержать сведения об участнике размещения заказа, наименование открытого аукциона и регистрационный номер заявки и быть подписанным уполномоченным на то представителем участника размещения заказа.

17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока представления участникам размещения заказов разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (на имя исполняющего обязанности начальника Тыла ГУВД по Ставропольскому краю полковника внутренней службы Мовсесян Эдуарда Еноковича). В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

18. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта. Участники размещения заказа вносят денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика (Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (ГУВД по Ставропольскому краю л/с 05211168420), р/с 40302810600001000005 ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2634050372, КПП 263401001) не позднее срока окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом участник размещения заказа должен предоставить документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с указанием наименования и номера аукциона, по которому перечисляется обеспечение.

Непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, будет являться основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

19. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: не устанавливается.

ЧАСТЬ II. Техническая часть

1. Общие положения

1.1. В целях строительства объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь» предполагается выполнить подрядные работы в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией, а также настоящим техническим заданием.

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Подрядчик должен продолжить строительство и сдать в эксплуатацию объекта по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 429, в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией, а также настоящим техническим заданием, в период со дня заключения государственного контракта по 31 декабря 2010 г.

2.2. Подрядчик приступает к выполнению работ только после проверки его инженерно-технических работников Отделом охраны, обеспечения и обслуживания ГУВД по Ставропольскому краю. Замена инженерно-технических работников производится только после согласования с начальником Отдела охраны, обеспечения и обслуживания ГУВД по Ставропольскому краю.

2.3. По вопросу проверки инженерно-технических работников, участники размещения заказа могут обращаться по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102, кабинет № 69 в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов. Контактное лицо – Лобков Владимир Анатольевич и Чернов Дмитрий Михайлович, тел. 8 (865-2) 30-47-55. Списки инженерно-технических работников участника размещения заказа направляются в ГУВД по Ставропольскому краю в трех экземплярах по форме № 4.

2.4. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком работу и оплачивает её.

2.5. Строительство объекта осуществляется силами и средствами Подрядчика.

2.6. Стоимость выполненных работ включает в себя: расходы по выполнению строительно-монтажных работ, приобретению и монтажу технологического оборудования, мебели, инвентаря и прочих затрат, уплату всех видов налогов.

3. Требования к выполняемым работам.

3.1. Выполняемые работы должны соответствовать: проектно-сметной документации техническому заданию, строительным нормам и правилам.

3.2. Участники размещения заказа могут ознакомиться с проектно-сметной документацией по данному объекту по адресу: г. Ставрополь, Морозова, 50, каб. № 4 в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов. Контактное лицо – Терещенко Денис Анатольевич, тел. 35-50-60.

4. Требования к гарантийному сроку.

4.1. Срок гарантии на выполняемые работы устанавливается в соответствии с условиями, отраженными в действующем законодательстве и должен составлять не менее 24 месяцев.

5. Техническое задание

№	Наименование работ	Технические (качественные) характеристики работ
1	2	3
1.	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь»	Строительство объекта (согласно проектно-сметной документации) Подготовительные работы Земляные работы Монтаж фундаментов Перекрытие над подвалом Устройство монолитного железобетонного каркаса Кирпичная кладка стен Междуэтажное перекрытие

6. Примечание.

6.1. Рассмотрению подлежат заявки участников, полностью отвечающие требованиям, установленным в настоящем техническом задании. В случае несоответствия предложений одному или более параметров настоящего технического задания, заявка подлежит отклонению.

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА 1

__________________________________________________________________

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица), фамилия, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании ______________________________________________

указать номер и дату документа

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 10 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных

сотрудников г. Ставрополь»

Изучив документацию об аукционе, настоящей заявкой выражаем согласие на участие в аукционе и предлагаем выполнить подрядные работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

В случае признания победителем аукциона обязуемся заключить государственный контракт с ООКС ГУВД по Ставропольскому краю на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь», на условиях и в порядке, установленных документацией об аукционе. Обязуемся выполнить предусмотренные техническим заданием подрядные работы по объекту «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь», в период со дня заключения государственного контракта по 31 декабря 2010 г.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить подрядные работы в соответствии с требованиями документации об аукционе. Настоящей заявкой сообщаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период (данные сведения могут быть подтверждены участником размещения заказа соответствующими документами).

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений по цене контракта. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений по цене контракта.

Мы извещены о включении нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта, а также в случае расторжения государственного контракта в связи с существенным нарушением с нашей стороны государственного контракта.

К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью:

1) …;

n) ….

1. Наименование
	для юридического лица
Ф.И.О.
	для физического лица
2. Юридический адрес
	для юридического лица
Адрес проживания
	для физического лица
3. Почтовый адрес
4. Место регистрации
5. Дата регистрации
6. Факс
7. Телефон
8. Адрес электронной почты

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в аукционе до заключения государственного контракта. Эта заявка на участие в аукционе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

Подписывает руководитель участника размещения заказа – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью

в случае ее наличия.

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА 2

к заявке на участие в открытом аукционе № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ и УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

__________________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

№ п/п	Наименование работ	Технические (Качественные) характеристики работ
1	2	3
1	Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь»	Строительство объекта (согласно проектно-сметной документации) Подготовительные работы Земляные работы Монтаж фундаментов Перекрытие над подвалом Устройство монолитного железобетонного каркаса Кирпичная кладка стен Междуэтажное перекрытие

Гарантируем, что выполняемые работы будут соответствовать: техническому заданию, проектно-сметной документации и СНиП.

По завершении работ обязуемся сдать Заказчику по акту выполненную подрядную работу в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией.

Строительство объекта будет осуществляться нашими материалами, механизмами, оборудованием и средствами.

Подтверждаем, что строительство объекта будет осуществляться в соответствии с техническим заданием Заказчика в период со дня заключения государственного контракта по 31 декабря 2010 г.

Стоимость выполненных подрядных работ будет включать в себя: расходы по выполнению строительно-монтажных работ, приобретению и монтажу технологического оборудования, мебели, инвентаря и прочих затрат, уплату всех видов налогов.

Согласны, что работы будут оплачиваться Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на наш расчетный счет в течение 10 дней со дня выполнения работ и предъявления платежных документов, а в случае несвоевременного поступления либо сокращения бюджетного финансирования, обязуемся предоставить Заказчику отсрочку по оплате выполненных работ до поступления финансирования. Согласны, что Заказчик имеет право на авансирование не более 30 % от цены контракта.

К настоящей форме прилагаем полный список наших инженерно-технических работников прошедших проверку для проведения работ на закрытом режимном объекте Заказчика согласованный с Отделом охраны, обеспечения и обслуживания ГУВД по Ставропольскому краю на _____ (прописью) листах.

Мы согласны придерживаться положений настоящей формы до заключения государственного контракта. Положения этой формы будут оставаться для нас обязательными и могут быть приняты в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

Подписывает руководитель участника размещения заказа – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью

в случае ее наличия.

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ФОРМА 3

к заявке на участие в открытом аукционе № 10

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе № 10 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь»

Настоящим ___________________________________________________ подтверждает,

(наименование организации-Участника размещения заказа)

что для участия в открытом аукционе нами направляются ниже перечисленные документы:

№ п\п	Наименование документа	Кол-во листов	Нумерация листов
1.
2.
…n

№ п/п	Ф.И.О. (полностью в алфавитном порядке)	Число, месяц, год рождения	Место рождения	Место регистрации	Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан
1.
2.
n…

Подписывает руководитель участника размещения заказа – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

П Р О Е К Т

Государственный контракт № ______

на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь»

г. Ставрополь « ___ » ___________ 2010 г.

ООКС Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Морозова С.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола Единой комиссии по размещению заказов ГУВД по Ставропольскому краю от «___» ___________ 2010 г. № ___, заключили государственный контракт (далее-контракт) о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Общежитие ОМОН ГУВД по Ставропольскому краю для малосемейных сотрудников г. Ставрополь» согласно переданной проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью государственного контракта.

1.2. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком работу и оплачивает её.

2. Цена государственного контракта

2.1. Цена государственного контракта составляет ___________________________рублей, в том числе НДС-18% _________________руб.

2.2. Цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в период всего действия контракта.

2.3. Финансирование контракта осуществляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств Федерального бюджета.

3. Условия и порядок расчётов

3.1. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком согласно формам КС-2, КС-3.

3.2. Расчет стоимости работ определяется на основе базовых цен 2000 года проектно-сметной документации с учётом применения индекса удорожания разработанного краевым центром по ценообразованию в строительстве.

3.3. Заказчик производит все расчеты с Подрядчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчётный счёт на основании платежных документов в следующем порядке:

____ % – авансовый платеж;

____ % цены контракта – в течение 10 дней со дня выполнения работ. В случае несвоевременного поступления либо сокращения бюджетного финансирования, Подрядчик предоставляет Заказчику отсрочку по оплате поставленного товара до поступления финансирования. (Возможно авансирование не более 30 % от цены контракта).

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ:

- Начало работ – со дня заключения государственного контракта

- Окончание работ – 31 декабря 2010 г.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим госконтрактом и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующим проектно-сметной документации.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему государственному контракту и обеспечивать контроль за ходом выполненных работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего госконтракта в размерах и в сроки, установленные госконтрактом.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/2 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

6.2. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия, военные действия, изменения политической ситуации и иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае срок выполнения обязательств по контракту будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1., каждая Сторона должна в срок не более 5 дней с момента их наступления известить в письменном виде другую Сторону о невозможности частичного или полного исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему контракту или в связи с ним, будут урегулироваться путем переговоров.

8.2. Споры между Сторонами, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ставропольского края.

9. Условия расторжения государственного контракта

9.1. Расторжение государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2010 года, а по исполнению обязательств по оплате выполненных работ до полного исполнения обязательств.

11. Прочие условия

11.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

11.3. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

11.4. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.6. По всем вопросам неурегулированным настоящим госконтрактом стороны руководствуются Законодательством.

12. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

«Заказчик» «Подрядчик»

___________________ __________________

М.П. М.П.

Приложение № 1

к документации об аукционе № 10

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Для участия в аукционе допускаются только участники, допущенные Единой комиссией по размещению заказов ГУВД по Ставропольскому краю комиссией к участию в аукционе.
Уполномоченное лицо и иные представители (не более 3 человек) участника аукциона, заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и регистрируются аукционной комиссией не позднее, чем за 30 минут до начала проведения аукциона. В случае не прибытия представителей участника аукциона в указанное время такие участники не допускаются к участию в аукционе.

Уполномоченные лица участников, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) уполномоченные лица участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность на право участие в аукционе и заявления предложений о цене контракта, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Доверенность на участие в аукционе остается у Заказчика.

На процедуре аукциона, кроме уполномоченного лица участника, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона без права участия в аукционе, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) иные представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) доверенность на право присутствия на аукционе, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Указанная доверенность остается у Заказчика.

При регистрации уполномоченное лицо участника аукциона получает карточку участника с регистрационным номером и расписывается в ознакомлении с инструкцией о порядке проведения аукциона. Карточку участника получает только одно уполномоченное лицо участника аукциона. В аукционе участвует только уполномоченное лицо участника аукциона, получившее карточку участника. Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, на аукционе присутствуют, но в аукционе не участвуют.

После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

Аукцион проводится заказчиком, в присутствии членов аукционной комиссии, уполномоченных лиц участников аукциона и иных представителей участников аукциона.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
До начала аукциона все участники могут ознакомиться с таблицей аукциона размещенной на официальном сайте РФ по размещению заказов - www.zakupki.gov.ru, в которой указана начальная (максимальная) цена, шаги аукциона, с учетом снижения на 0,5%, и соответствующая «текущая» цена аукциона.
Аукцион проводится аукционистом, выбранным из числа аукционной комиссии. Аукционист объявляет:

о начале торгов,
об осуществлении заказчиком аудиозаписи проведения аукциона,
о возможности участникам аукциона вести аудио- и видеозапись аукциона,
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),
предмета контракта,
наименования участников аукциона, которые не явились на аукцион,
наличие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона,
начальную (максимальную) цену контракта (лота),
"шага аукциона",
«текущую» цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона».

Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта, зафиксировав свое предложение ударом молотка.

В случае, если уполномоченное лицо участника аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и «текущей» цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", согласен заключить контракт по объявленной цене он поднимает карточку. Поднятие уполномоченным лицом участника аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на расчетную цену контракта. Уполномоченное лицо участника аукциона, подавшее предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения.
Аукционист объявляет:
- номер карточки уполномоченного лица участника аукциона, который первым поднял карточку.

Уполномоченное лицо участника аукциона обязан опустить карточку с регистрационным номером после его объявления аукционистом.

"шаг аукциона" и новую «текущую» цену контракта, сниженную в соответствии с объявленным "шагом аукциона»,
при отсутствии предложений участников аукциона аукционист уменьшает шаг аукциона последовательно по 0,5% и продолжает аукцион. Аукционист действует в указанном порядке до отсутствия предложений.

Аукцион продолжается до момента, когда шаг аукциона снижен до минимального значения (0,5%) и после троекратного объявления аукционистом «текущей» цены контракта, сниженной в соответствии с минимальным «шагом» ни один участник аукциона не поднял карточку.
В этом случае аукционист объявляет:

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наименьшую цену по лоту в ходе аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся в отношении лота, по которому проводился данный аукцион.
Во время проведения аукциона запрещается:

пользоваться сотовыми телефонами,
постоянно держать поднятой карточку участника,
поднимать карточку до объявления аукционистом «шага аукциона» и «текущей» цены и удара молотком,
громко разговаривать,
вступать в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и аукционной комиссии,
вести переговоры с другими участниками аукциона,
вставать с места и ходить по залу,
перебивать и переспрашивать аукциониста,
комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии.

Участники аукциона и иные представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения аукциона.

Вышеуказанные обстоятельства документируются в протоколе аукциона.

После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать аукционной комиссии карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение аукциона.

Blog