Е. С. Низовцева июня 2011 г

Вид материалаДокументы
На поставку справочно-художественной литературы и аудиокниг
4. Порядок приемки товара
8. Изменение и расторжение контракта
9. Заключительные положения
Инн/кпп 0317009370/031701001
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30



Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме


Проект


Муниципальный контракт № _______

НА ПОСТАВКУ СПРАВОЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И АУДИОКНИГ


г. Северобайкальск «____»__________2011 г.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Русских Марины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _______________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:


1. Предмет муниципального контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить справочно-художественную литературу и аудиокниги для пополнения библиотечного фонда Муниципального учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы», расположенного по адресу Республика Бурятия г. Северобайкальск, пр-т. Ленинградский дом 7, в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными настоящим Контрактом, в объеме, указанном в спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту) и списка аудиокниг (Приложение №2 к настоящему Контракту), (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом за Товар.

1.2. Срок поставки товара: в течение 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.


2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет __________ руб. (_____________ руб. _______ коп.) с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходов на доставку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

2.3. Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 10 календарных дней, после подписания сторонами накладных на основании выставленых Поставщиком счета и счета-фактуры.


3. Качество и ассортимент товара

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям СанПин 2.4.7.960-00 «Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков»; СанПин 1.2.1253-03 «Гигиенические требования к книжным изданиям для взрослых»» и отраслевых стандартов.

3.2. Претензии по количеству и качеству поставляемого товара принимаются Поставщиком при условии составления акта обнаружения некачественного товара в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству от 15 июня 1965 г., N П-6; от 25 апреля 1966 г., N П-7. Издержки, связанные с возвратом некачественного товара, относятся на Поставщика.

3.3. В случае обнаружения некачественного товара Заказчик вправе потребовать у Поставщика замены на аналогичный товар надлежащего качества в течение 1 дня с момента обнаружения такового.


4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка включает в себя следующие этапы:

4.1. Проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации Контракта и списка аудиокниг;

4.2. Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

4.3. По факту приемки Заказчик подписывает товарную накладную и делает отметку о получении на накладной Поставщика;

4.4. Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966


5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта.

5.2. Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу Заказчика: 671701, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 5

5.3. Заказчик осуществляет постоянный входной контроль количества и качества поставляемого товара.

5.4. Поставка товара фиксируется подписанием товарно-транспортной накладной.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков поставки товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере не менее одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате за поставленный товар Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Штрафные санкции применяются к каждому случаю ненадлежащего исполнения настоящего контракта.

6.5. Существенные нарушения Контракта со стороны Поставщика, в т.ч. поставка товара ненадлежащего качества, нарушение сроков поставки, недопоставка товара, либо поставка в таре и упаковке, не соответствующей условиям Контракта, поставка товара, не соответствующей ассортименту, фиксируются актами, подписанными сторонами, и могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.7. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Поставщика и являются его риском при поставке товара.


7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.


8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение настоящего Контракта возможно по взаимному соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Законодательством.

8.2. Все споры и разногласия по настоящему Контракту, разрешаются путем проведения переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение 10 дней они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  1. Адреса, реквизиты и ПОДПИСИ сторон




ЗАКАЗЧИК

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

ИНН/КПП 0317009370/031701001

671701 г. Северобайкальск ул. Космонавтов

д. 13 УФК по РБ ГРКЦ НБ Респ Бурятия

Банка России г. Улан-Удэ

БИК 048142001

р/с 40204810100000000024

л/с 03023018360


ПОДРЯДЧИК