Е. А. Никитин «24» мая 2010г. Документация об аукционе

Вид материала

Документация об аукционе

Содержание Руководитель организации Руководитель организации 1. Основания для заключения контракта. 2. Предмет контракта. 3. Права и обязанности поставщика. 4. Права и обязанности заказчика (застройщика). 5. Упаковка и маркировка 6. Порядок сдачи-приемки оборудования. 7. Стоимость выполнения работ и порядок расчета. 8. Ответственность сторон. 9. Момент перехода права собственности. 11. Разрешение споров. 12. Срок действия и расторжение контракта. 13. Прочие условия. 14. Адреса и реквизиты сторон. Заказчик (застройщик)

Подобный материал:

• М. А. Комкова документация об аукционе, 883.04kb.
• Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
• Документация об аукционе. Подготовка заявки на участие в аукционе, 718.64kb.
• Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 2080.53kb.
• А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
• Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 1449.91kb.
• Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 3969.03kb.
• 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
• Документация об открытом аукционе, 488.22kb.
• Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.

ФОРМА 4

На бланке организации

Дата, исх. номер


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


г. _____________


________________________________________________________________

^{(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)}

Участник размещения заказа: ____________________________________

^{(наименование организации)}

доверяет _______________________________________________________

^{(фамилия, имя, отчество, должность)}

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________


принимать участие в аукционе на право заключить Государственный контракт (Контракт) на поставку _______________________________.


Подпись _______________________ ________________удостоверяем.

^{(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)}


Доверенность действительна по «____» ___________________ 2009г.


Руководитель организации _______________ ( ___________________ )

^{м.п. (Ф.И.О.)}


Главный бухгалтер ______________________ ( ___________________ )

^(Ф.И.О.)

Раздел V.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №______

на поставку Лота №1: «Поставка программно-технического комплекса системного проектирования»; и Лота №2: «Поставка контрольно-измерительного комплекса».


г. Челябинск « » _______ 2010 года


Открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет» (ОАО «ЧРЗ «Полет») в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик (застройщик)», с одной стороны, и ______________________________________ «______________» (______ «_______________») в лице _______________________________________, действующего на основании _________________________, далее именуемое «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА.

Данный Контракт заключен на основании:

– _________________________________;

– _________________________________;

– Протокола аукциона от ___ ___________ 2010 года.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

2.1. Заказчик-застройщик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить ___________________________ (далее – Оборудование) на условиях DDP г. Челябинск, ________________, согласно ИНКОТЕРМС-2000, а также выполнить работы по техническому и гарантийному обслуживанию Оборудования, сдаче в эксплуатацию.

2.2. Наименование, количество, стоимость и объём поставки Оборудования приведены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.3. Датой начала исполнения обязательств по Контракту является дата подписания Сторонами настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

3.1. Поставщик осуществляет поставку своими силами и за счет Заказчика (застройщика), самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.

3.2. Поставщик вправе привлекать к поставке Оборудования по Контракту третьих лиц.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. Осуществить поставку, сдачу в эксплуатацию Оборудования в объемах, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом, провести обучение персонала Заказчика (застройщика), техническое обслуживание поставленного Оборудования в гарантийный период.

3.3.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки (недопоставки, некомплектность и пр.), которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3.3.3. Поставить Оборудование Заказчику (застройщику) в течение одного месяца с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика-застройщика о поступлении денежных средств из Федерального бюджета на расчетный счет Заказчика-застройщика, но не позднее 20 декабря 2010 года. Досрочная поставка Оборудования возможна по согласованию Сторон.

3.3.4. Своими силами и за свой счет осуществлять замену брака в срок не более 45 (сорок пять) дней с момента уведомления в соответствии с п.4.1.4.

3.3.5. Определять неисправности (диагностика) с оформлением «Акта технической экспертизы» с указанием причин и деталей требующих замены.

3.4. Поставщик вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика (застройщика) документацию и информацию, необходимую для исполнения Контракта.

3.5. В период проведения работ на объекте выполнять правила техники безопасности и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика (застройщика).

3.6. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Оборудования техническим условиям производителя на данное Оборудование и иным международным, зарубежным и российским нормативным документам, регламентирующим его качество.

3.7. Поставщик предоставляет гарантию на поставленное Оборудования не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты ввода Оборудования в эксплуатацию.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ЗАСТРОЙЩИКА).

4.1. Заказчик (застройщик) обязуется:

4.1.1. Обеспечить оплату Оборудования в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.1.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования по Контракту.

4.1.4. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех выявленных несоответствиях качества Оборудования.

4.1.5. Выполнять все указания производителя по правилам эксплуатации, хранению и уходу за поставляем Оборудованием.

4.2. Заказчик (застройщик) в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

4.3. Заказчик (застройщик) имеет право контроля за исполнением Контракта Поставщиком без вмешательства в его финансово-хозяйственную деятельность.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка должна соответствовать стандартам завода-изготовителя. Поставщик обязан обеспечить упаковку, предохраняющую Оборудование от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке, а также хранения в складском помещении. Упаковка должна быть приспособлена к погрузке/разгрузке кранами и/или автопогрузчиками. Оборудование должно быть упаковано способом, не допускающим его перемещения внутри тары при транспортировке.

5.2. В упаковочном листе должны быть указаны: перечень упакованных предметов, их тип (модель), номер позиции по спецификации, вес брутто и нетто.

5.3. На каждом грузовом месте наносится следующая несмываемая маркировка:

Страна происхождения:

Место №:

Вес брутто:

Габариты:

Обозначения: ВЕРХ, ОСТОРОЖНО, ОБЕРЕГАТЬ ОТ ВЛАГИ.

5.4. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Оборудования вследствие:

- ненадлежащей упаковки или погрузки;

- неполноценной или неправильной маркировки.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ.

6.1. При завершении поставки Оборудования Поставщик предоставляет Заказчику (застройщику) два экземпляра подписанных Поставщиком акта сдачи-приемки Оборудования.

6.2. Заказчик (застройщик) в течение 5-ти (пять) дней со дня получения акта сдачи-приемки Оборудования обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного акта или мотивированный отказ в подписании акта.

6.3. Приемка Заказчиком (застройщиком) поставленного Оборудования включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия технической документации на русском языке, в т.ч. инструкции по эксплуатации, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- проверка необходимых лицензий и сертификатов.

6.4. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае несоответствия поставленного Оборудования приложениям к Контракту Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем дефектов и необходимых доработок в согласованные сроки. Обоснованные претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком (застройщиком) в течение 10-ти (десять) дней после получения акта сдачи-приемки Оборудования. Поставщик обязан произвести необходимые исправления (доработки) без дополнительной оплаты.

6.6. При завершении этапа работ по сдаче Оборудования в эксплуатацию, Поставщик предоставляет Заказчику (застройщику) два экземпляра подписанных Поставщиком акта сдачи-приемки работ по вводу в эксплуатацию Оборудования.

6.7. Заказчик (застройщик) в течение 5-ти (пять) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ по сдаче Оборудования в эксплуатацию, обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного акта или мотивированный отказ в подписании акта.

6.8. Если при проведении работ по сдаче Оборудования в эксплуатацию будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий настоящего Контракта, то по требованию Заказчика (застройщика) эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.

6.9. Досрочное выполнение Поставщиком обязательств по Контракту разрешается.

7. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

7.1. Общая стоимость Контракта составляет _____ (_________________________ _________________________________) рублей РФ, в том числе НДС 18% - _______ (____________________________________________) рублей.

7.2. Общая стоимость Контракта включает: стоимость Оборудования в требуемой комплектности, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, пуско-наладки, работ по сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, таможенные платежи, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, транспортные расходы, технического и гарантийного обслуживания в соответствии с п. 3.7. и НДС.

7.3. Стоимость каждой единицы Оборудования приведена в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

7.4. Окончательный расчет за выполненную работу в размере 100% (Ста процентов) от общей стоимости Контракта, что составляет ________ ( ___________________________ ____________________________ ) рублей, в том числе НДС 18%, будет произведен в течение пяти банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по поставке Оборудования и ввода его в эксплуатацию, при условии поступления денежных средств из Федерального бюджета на расчетный счет Заказчика-застройщика и наличии у Заказчика (застройщика) следующих документов:

- счета, счет-фактуры;

- товарной накладной;

- акта сдачи-приемки работ по поставке Оборудования и ввода его в эксплуатацию, подписанного представителями Заказчика (застройщика) и Поставщика.

7.5. В случае прекращения выполнения работ по Контракту по вине Поставщика последний обязан возвратить Заказчику (застройщику) авансовый платеж. На сумму авансового платежа начисляется неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день возврата денежных средств Заказчику (застройщику) за каждый день нахождения суммы аванса у Поставщика.

7.6. В случае прекращения выполнения работ по Контракту по соглашению Сторон или по вине Заказчика (застройщика) последний обязан возместить Поставщику документально подтвержденные затраты.

7.7. Оплата выполненных работ производится на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае просрочки поставки Оборудования по настоящему Контракту Поставщик выплачивает Заказчику (застройщику) штраф в размере 0,1% от стоимости не поставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не превышающий 5-ти (пять) % от его стоимости.

8.2. Поставщик по требованию Заказчика (застройщика) своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком (застройщиком), устраняет дефекты, допущенные при поставке Оборудования по его вине, и осуществляет замену брака. В случае не устранения дефектов и замены поставленного брака в согласованный Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику (застройщику) неустойку в размере 0,3% стоимости Оборудования, подлежащих исправлению или замене за каждый день просрочки, но не превышающей 5-ти (пять) % от стоимости не поставленного Оборудования.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком (застройщиком) обязательств по Контракту Заказчик (застройщик) выплачивает Поставщику неустойку за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик-застройщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.5. В случае нарушения Поставщиком любого из условий настоящего Контракта Заказчик-застройщик имеет право прекратить финансирование работ по настоящему Контракту.

9. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

9.1. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику (застройщику) в момент передачи Оборудования Заказчику-застройщику, оформления товарно-транспортной накладной, подписания акта сдачи-приемки Оборудования представителями Заказчика (застройщика) и Поставщика.

9.2. Риск случайной гибели Оборудования несет собственник:

- до подписания акта приемки-передачи Оборудования – Поставщик,

- после подписания акта сдачи-приемки Оборудования – Заказчик (застройщик),

в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на их исполнение, в частности, но не исключительно: пожара, стихийного бедствия, аварий, военных или боевых действий, массовых беспорядков, забастовок.

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по причинам, предусмотренным п. 10.1. настоящего Контракта, обязана незамедлительно письменно и с приведением доказательств уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности могут быть признаны свидетельства, выданные соответствующими компетентными органами.

10.3. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту сдвигается на срок действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (шестьдесят) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему Контракту. В этом случае Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать возмещения возможных убытков и упущенной выгоды.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров.

11.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, споры или разногласия по настоящему Контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими всех принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств.

12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

12.2.1. По соглашению Сторон.

12.2.2. По решению суда, в случае невыполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

12.2.3. По форс-мажорным обстоятельствам.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными с момента оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон.

13.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Поставщик: ________________________________ Юридический адрес: ___________________________________ Тел: Факс: ИНН КПП ОКПО Платежные реквизиты: р/с в _________________________________ __________________________________ к/с БИК	Заказчик (застройщик): ОАО «ЧРЗ «Полет» Юридический адрес: ______________________________________ Тел.: _______________ Факс: _____________ ИНН КПП ОКПО Платежные реквизиты: р/с в _________________________________ __________________________________ к/с БИК
Поставщик: ______________________________ ______________________________ ______________________________ « ___ » _______________ 2010 г. М.П.	Заказчик (застройщик): Генеральный директор ОАО «ЧРЗ «Полет» ______________________________ « ___ » _______________ 2010 г. М.П.