Техническое задание Проект муниципального контракта Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона в электронной форме
| Вид материала | Техническое задание |
- «Город Гатчина», 489.95kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 3123.89kb.
- Техническое задание Предмет аукциона в электронной форме, предмет контракта, начальная, 645.98kb.
- Техническое задание документации открытого аукциона в электронной форме, 3859.88kb.
- Обеспечение исполнения государственного контракта, 200.09kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 25.69kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона, 520.08kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку канцелярских, 48kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной, 99.93kb.
- Совет депутатов муниципального образования «подпорожский муниципальный район ленинградской, 108.22kb.
4.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
4.1.Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с обязательным приложением к ним: (актов на скрытые работы, сертификаты на материалы, исполнительную документацию этапа выполненных работ), оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов. В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов муниципальный заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.
4.2.Срок предоставления Заказчику актов выполненных работ, завизированных техническим надзором заказчика – 23 число текущего месяца. Подрядчик составляет и передает муниципальному заказчику документы а муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, предусмотренных Контрактом, подписывает их и передает 1 экз. Подрядчику.
5.6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5. Муниципальный заказчик обязан:
5.1. Сдать Подрядчику Объект в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации настоящего Контракта.
5.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.
5.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ с привлечением специалистов ОКСа МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».
5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.
5.8. По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по Контракту своевременно организовывать их приемку.
6.. Подрядчик обязан:
6.1. Принять от заказчика объект, проектную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту и обеспечить их сохранность на весь период выполнения работ.
6.2. Подрядчик должен начать и завершить все работы по Контракту в сроки, указанные в прилагаемом к настоящему контракту календарном плане выполнения работ.
6.3. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектной документацией и нормативной документации действующего законодательства РФ.
6.4. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в соответствии с разработанной Подрядчиком и утверждённой заказчиком проекта производства работ (ППР). Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту внутри объекта и прилегающей к Объекту территории.
6.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Муниципальным заказчиком. Обеспечивать представителям Муниципального заказчика беспрепятственный доступ на Объект.
6. 7. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая представителя заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом представителя заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6. 8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Муниципальному заказчику.
6.9. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законом или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Муниципальному заказчику причиненных просрочкой убытков.
Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.10. Обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего Контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 (три) года со дня сдачи Объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков
6.11. Подрядчик в процессе строительства обязан вести мониторинг основных ограждающих конструкций.
6.12. Подрядчик обязуется полностью выполнить все работы и сдать готовый объект муниципальному заказчику в срок до 31.12.2011 г.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить муниципального заказчика о готовности к сдаче выполненных строительно-монтажных работ (и/или этапов) работ, монтажа конструкций являющихся предметом настоящего Контракта.
7.2. Сдача и приемка выполненных вида (этапа) работ, ответственных конструкций осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.
7.3. Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту части работ либо выполненного этапа работ, обязан приступить к их приёму в 5-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.
7.4. Сдача результата работ подрядчиком и приём его заказчиком оформляются актом, подписанным Сторонами по Контракту.
7.5. Заказчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов (этапов) работ, ответственных конструкций в случае отступления Подрядчиком от условий Контракта и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий Контракта.
7.6. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приема результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком.
7.7. В случае отказа Муниципального заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Муниципального заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Муниципальным заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Муниципального заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ.
7.9. Выполнение работ по Контракту (сдачи результата работ) считается дата подписания актов сдачи объекта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ Муниципального контракта
8.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Уплата неустойки (штрафа), удержание обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.
8.2. Обязательства Подрядчика обеспечиваются предоставленной в момент подписания настоящего Контракта в соответствии с условиями аукциона, по результатам которого заключен настоящий Контракт, _______________________________________________________________
(банковская гарантия, договор поручительства, передача заказчику в залог денежных средств)
на сумму 200 000 рублей. Муниципальный заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта целиком либо пропорционально объему неисполненного обязательства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика. Неустойка может начисляться при оформлении актов (КС-3) и оплата Заказчиком производится за минусом суммы неустойки.
8.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законодательством РФ или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
При невыполнении Подрядчиком данного обязательства Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой убытков.
Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.5. В случае неустранения в установленный Муниципальным заказчиком срок недостатков, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пеней в размере 0,05 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.
8.6. Муниципальный заказчик вправе удерживать суммы пени по пункту 8.4 и 8.5 из ежемесячных платежей Подрядчику.
8.7. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ.
9.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.
Специальный акт является основанием для внесения изменений в календарный план выполнения работ.
Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанными в специальном акте.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести) месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Для осуществления работ по Контракту Подрядчик обязан иметь правоустанавливающие документы, подтверждающие право выполнять работы по предмету настоящего Контракта.
11.2. В процессе исполнения Контракта Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.
11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, зарегистрированная в комитете финансов Ленинградской области.
11.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Приложения к Контракту:
Смета
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.
12.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:
- по обоюдному согласию Сторон;
- по решению суда;
- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 12.2, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Муниципальному заказчику Объекты с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора; произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Муниципальному заказчику всю проектную и исполнительную документацию по Объектам.
12.4. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных пунктом 12.3, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком до расторжения Контракта платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве пени или компенсации за причиненный Муниципальному Заказчику ущерб (в том числе упущенную выгоду).
12.5. Срок действия настоящего контракта в части полного осуществления расчетов до 01.03.2012г.
приложение
календарный план
смета
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН :
| ЗАКАЗЧИК: МОУ ДОД «Детский оздоровительно – образовательный центр «Лесная сказка | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| ГРКЦ ГУ Банка России по Лен. области г. Санкт Петербург, Отделение по г. Гатчине и Гатчинскому району УФК по Ленобласти (комитет финансов Гатчинского МР л/счет 020190600010 МОУ ДОД «Детский оздоровительно – образовательный центр «Лесная сказка» л/счет 02306215 Расчетный счет 40204810500000002116 БИК 044106001 ОКАТО 41218808004 ИНН/КПП 4705043748 / 470501001 | |