На бланке участника торгов

Вид материала

Документы

Содержание Форс-мажорные условия Прочие изменения 12. Внесение изменений в договор 13. Разрешение споров между сторонами 14. Прекращение договорных отношений 15. Особые условия 16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору. Заказчика: подрядчика Цели и задачи Область действия Обязанности подрядной организации Ответственность подрядной организации Штрафные санкции, применяемые к подрядным организациям

Подобный материал:

• Заявка участника Всероссийского молодежного конкурса наукоёмких инновационных идей, 195.75kb.
• Профессионального мастерства сварщиков, 47.38kb.
• Конкурс Место проведения торгов: г. Хабаровск ул. Шабадина, 19 каб., 369.38kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона № торгов 02. 02. 029, 40.34kb.
• Извещение о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки, 446.07kb.
• Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая, 2951.03kb.
• Бланк участника викторины «рассказы носова», 105.78kb.
• Правила проведения торгов в форме открытого конкурса общие положения, 847.22kb.
• Все сведения, приводимые в бланке формы №1-предприниматель, относятся только к предпринимательской, 120.42kb.
• Электронных торгов (аист), 32.4kb.

Форс-мажорные условия

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 5-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора согласно п.16.

Прочие изменения

10.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, существующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.


11. Имущественная ответственность


11.1. Заказчик за задержку расчетов за выполненные работы уплачивает Подрядчику - пени в размере 0,01% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание обусловленных договором работ после установленного срока Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,01% от договорной цены этих работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 15 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,01% договорной цены за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,01% договорной цены за каждый день просрочки.


12. Внесение изменений в договор


12.1. Заказчик вправе предложить Подрядчику в счет годового плана ремонтных работ (в денежном выражении) выполнить, во изменение согласованного по договору графика объема ремонтных работ, неплановые (аварийные) ремонты отдельных объектов.

Стороны обязаны свою договоренность оформить двусторонним протоколом, являющимся дополнительным соглашением к ранее заключенному договору или неотъемлемой частью нового договора на ремонт непланового объекта.

12.2. Если дополнительные работы по инициативе Заказчика повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, при этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 50% суммы основного договора.

При необходимости оформления дополнительного соглашения на большую сумму договор подлежит переоформлению.

12.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора

12.4. Изменения графика ремонта оборудования, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность ремонта и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.


13. Разрешение споров между сторонами


13.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в пп. 15.1 и 15.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом или Третейским судом при «РАО «ЕЭС России» в установленном порядке.


14. Прекращение договорных отношений


Расторжение договора

Условия расторжения договора

14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания ремонта более чем на 15 дней;

- систематического (более 2-х раз) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 10 дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий на ремонтную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 30 дней;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

Порядок расторжения договора

14.3. При расторжении Заказчиком настоящего договора по причинам, изложенным в п.14.1, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и другое имущество или возместить их стоимость, а также причиненные убытки.

14.4. По завершении гарантийного срока для данного объекта строительства, заявленного п.1.1, с учетом всех его продлений стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему договору подряда.


15. Особые условия

15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.3. Любое уведомление по данному договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю.

15.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

15.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Уступка права требования и перевод долга по настоящему допускаются по соглашению сторон.


16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору.

1. Техническое задание на выполнение работ.
   
2. Сметный расчет стоимости работ.
   
3. Регламент по соблюдению требований ПБ, ЭБ и ОТ.
   

Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИКА: ПОДРЯДЧИКА:

ОАО «Охинская ТЭЦ» ИНН 6506000623 Кор./счёт 30101810900000000745 БИК 046401745 Расч./счёт 40702810707030000001 КПП 650601001 В филиале ОАО «Дальневосточный банк» г. Южно-Сахалинск
694490, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км

Подписи представителей сторон


От заказчика __________________________________ От Подрядчика ________________________________

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.


Приложение № ___

к договору № ___________________


Регламент


по соблюдению требований промышленной, экологической безопасности и охраны труда при проведении работ на территории производственных объектов ОАО «Охинская ТЭЦ»

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Регламент разработан для повышения эффективности работы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при осуществлении договорных отношений с подрядными организациями, привлекаемыми для работы на производственных объектах ОАО «Охинская ТЭЦ».

Регламент предусматривает вопросы трудовой дисциплины и поведения работников во время нахождения на территории производственных объектов ОАО «Охинская ТЭЦ».


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью настоящего Регламента является определение четких требований к подрядным организациям по промышленной, экологической безопасности и охране труда при производстве работ на объектах ОАО «Охинская ТЭЦ».

Регламент направлен на предупреждение и предотвращение несчастных случаев, аварий, инцидентов, и экологических рисков, а также на поддержание безопасных условий труда на производственных объектах ОАО «Охинская ТЭЦ».


ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Требования настоящего Регламента должны соблюдаться всеми работниками ОАО «Охинская ТЭЦ» и Подрядной организации на протяжении всего периода нахождения на производственных объектах и действия договорных отношений.

Данный документ должен использоваться как приложение к Договорам на выполнение подрядных работ и услуг.

Регламент должен быть доведен ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика до руководства Подрядной организации при заключении договорных отношений, путем включения в договор пункта о необходимости соблюдения требований настоящего Регламента.

При выявлении противоречия или несоответствии между данным документом и любой другой частью Договора Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика (ОАО «Охинская ТЭЦ») об этом. В случае невозможности исполнения какого - либо из пунктов настоящего Регламента, необходимо отразить это в условиях договора.

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки на участках и объектах выполнения подрядных работ, основанием для проведения аудитов и контрольных проверок могут являться требования настоящего Регламента. Результаты аудитов и проверок будут представлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные нарушения.


ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

При осуществлении деятельности на производственных объектах ОАО «Охинская ТЭЦ» Подрядчик обязан:

Проводить все работы в полном соответствии с Федеральными Законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды», правилами, инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной, экологической безопасности и охраны труда, а также настоящим регламентом.

1. Создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работников других организаций.
   
2. Письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций для проведения работ на объектах ОАО «Охинская ТЭЦ».
   
3. По требованию Заказчика представлять запрашиваемую информацию (сертификаты, паспорта на оборудование и материалы, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства о регистрации опасного объекта, полисы страхования опасного объекта и др.).
   
4. Работы повышенной опасности проводить в соответствии с утверждённым нарядом-допуском и планом производства работ.
   
5. При численности работников подрядной организации на производственных объектах более 50 человек обеспечить нахождение на объектах инженера по охране труда и промышленной безопасности.
   
6. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о произошедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах.
   
7. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика.
   
8. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей или субподрядной организации, проинструктированных, аттестованных, имеющих необходимые удостоверения.
   
9. Разработать и согласовать с отделом промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ОАО «Охинская ТЭЦ» в течение месяца после заключения договора перечень рисков по ОТ, ПБ и ООС, связанных с выполнением работ, и определить методы снижения таких рисков до приемлемого уровня.
   
10. Осуществлять на объектах ведомственный контроль состояния ПБ, ОТ, ООС в соответствии с требованиями «Положения о производственном контроле».
    
11. Соблюдать требования:
    

- Политики и - Стандартов ОАО «НК «Роснефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (утверждены Приказом № 55 от 28 марта 2006 г.).

• «Руководства по поведению сотрудников Компании и подрядных организаций на территории производственных объектов ОАО «НК «Роснефть» от 25.06.06г.
  
• Стандартов принятых в Компании, в Подрядной (Субподрядной) организации, в части оформления производственных объектов.
  

12. Обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками
субподрядных организаций спецодежды, определенного фирменного стиля, спецобуви и
средств индивидуальной защиты. Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты:

• Защитная обувь со стальным подноском
  
• Каска
  
• Монтажный пояс
  
• Защитные очки
  
• Спецодежда
  
• Рабочие перчатки
  

13.. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика.

14. Направлять на производственные объекты ОАО «Охинская ТЭЦ» ИТР и рабочих, не имеющих медицинских противопоказаний для работы в условиях крайнего севера.

15. Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных органов и Заказчика проверок состояния промышленной, экологической безопасности и охраны труда наобъектах.

16. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполнения работ.

17. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить «Заказчика».
    
18. При возникновении ЧС провести расследование, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования.
    
19. Возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, тушением пожаров на объектах Подрядчика, субподрядчика.
    
20. Возместить Заказчику затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика).
    
21. Производить работы в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных проектной документацией.
    
22. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный природоохранными органами, допущенный по вине Подрядчика (Субподрядчика).
    

21. Не допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов.
    
22. Рубку деревьев, кустарника производить в строгом соответствии с лесорубочным билетом.
    
23. Подрядчик самостоятельно и за свой счет вносит в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, за размещение отходов в пределах установленных нормативов, за сверхнормативное и сверхлимитное загрязнение окружающей среды, а также производит оплату водного налога.
    
24. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в адрес Заказчика расчеты платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов, копии платежных документов, подтверждающих оплату. По требованию Заказчика представлять необходимые сведения о выполнении природоохранных мероприятий.
    
25. Ежегодно в адрес природоохранных органов и Заказчика предоставлять сведения по охране окружающей среды по формам статистической отчетности, утвержденным Госкомстатом России.
    
26. Не допускать разливов горюче-смазочных материалов. В соответствии с приказом № 621 от 28.12.2004г Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, иметь на объектах работ утвержденные планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
    
27. В соответствии со статьей 10 ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» иметь на объектах работ планы ликвидации аварий (ПЛА).
    
28. Подрядчик обязан оформить разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов, лимиты на водопользование, заключить договор водопользования в течение 2-х месяцев с момента получения проектно-сметной документации от Заказчика.
    
29. Подрядчик обязан иметь лицензию на обращение с опасными отходами, вести журнал первичного учета отходов. Размещение отходов необходимо осуществлять только на основании договоров с предприятиями или организациями, занимающихся лицензированной деятельностью по размещению отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. № 89-ФЗ).
    

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

1. Подрядчик (Субподрядчик) несет ответственность за нарушение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, нарушения трудовой и производственной дисциплины. В случае выявления фактов нарушений и не устранения нарушений в установленные предписанием Заказчика или надзорных органов сроки, а также за неоднократное неисполнение предписаний, Заказчик оставляет за собой право применять к Подрядчику штрафные санкции по каждому факту нарушения.
   
2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств его Субподрядчиками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
   
3. В случае допущения загрязнения земель нефтепродуктами к Подрядчику со стороны Заказчика применяются штрафные санкции. Ликвидация загрязнений немедленно должна быть проведена за счет сил и средств Подрядчика (субподрядчика).
   
4. При установлении факта загрязнения территории промышленными и бытовыми отходами к Подрядчику применяются штрафные санкции. Ликвидация загрязнений немедленно должна быть проведена за счет сил и средств Подрядчика (Субподрядчика).
   
5. Вред окружающей среде, причиненный Подрядчиком (Субподрядчиком) в результате его деятельности по настоящему Договору подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме (ст.77 ФЗ РФ №7 ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»).
   
6. В случае выявления фактов непредставления информации или несвоевременного представления информации Заказчику или в государственные органы контроля и надзора о произошедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, Заказчик вправе предъявить к Подрядчику штрафные санкции.
   
7. По итогам проведения расследования и определения причин и обстоятельств произошедших несчастных случаев, аварий, пожаров и инцидентов Заказчик, в случае определения факта того, что причиной явилось нарушение Подрядной, Субподрядной организацией требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, вправе предъявить к Подрядчику штрафные санкции.
   
8. В случае самовольного использования земель и нарушения растительного покрова тундры Заказчик оставляет за собой право применять к Подрядчику штрафные санкции.
   
9. В случае непредставления в адрес Заказчика сведений о расчетах платежей за негативное воздействие, копий платежных документов, форм статистической отчетности и запрашиваемой Заказчиком информации о выполнении природоохранных мероприятий Заказчик оставляет за собой право применять штрафные санкции.
   

10. В случае непредставления по запросу Заказчика копий разрешений на сбросы,
выбросы, договора на водопользование, решений о предоставление в пользование водных
объектов в установленный срок Заказчик вправе применять штрафные санкции по каждому
факту отсутствия разрешения.

11. «Подрядчик» несет ответственность за размещение и утилизацию отходов в период производства работ.
    
12. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Регламента со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. Нарушение как государственных требований по ПБ, ОТ и ОС, так и требований настоящего Регламента со стороны субподрядчика будет рассматриваться Заказчиком как серьезное нарушение или невыполнение условий договора Подрядчиком.
    

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

№ п/п	Нарушение регламента	Штрафные санкции, тыс. рублей	Примечание
1.	Не устранение нарушений в установленные предписаниями Заказчика, надзорных органов сроки.	30	По каждому факту нарушения.
2.	Неоднократное неисполнение предписаний Заказчика и надзорных органов.	60
3.	Допущение загрязнения земель нефтепродуктами - площадь загрязнения от 0.1 до 1 га - на площади от 1 га и более - площадь загрязнения от 1 га и более	10-100 100-200
4.	Загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами: - на площади от 0.1 до 1 га - на площади от 1 га и более	5-50 50-100
5.	Не представление информации или несвоевременное представление информации Заказчику, или в государственные органы контроля и надзора о произошедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах.	50	По каждому факту
6.	Нарушение подрядной, субподрядной организацией требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, приведшее к несчастному случаю, аварии (по итогам расследования)	50	По каждому случаю
7.	Самовольное использование земель, нарушение растительного покрова тундры.	100	По каждому факту
8.	Не представление в адрес Заказчика сведений о расчетах платежей за негативное воздействие, копий платежных документов, форм статистической отчетности и информации о выполнении природоохранных мероприятий.	30	За каждый отчетный период
9.	Не представление Заказчику копий разрешений на сбросы, выбросы, копий договоров на водопользование, решений на пользование водным объектом в установленные сроки.	30
10.	Несвоевременное выполнение работ по рекультивации	50	Ежемесячно, по каждому объекту

Вся документация, указанная в п.11 раздела «Обязанности подрядной организации» настоящего Регламента предоставляется ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика в удобной для подрядной организации форме (на бумажном или электронном носителе)

Управляющий директор ОАО «Охинская ТЭЦ»
__________________ Ф.В. Лагутин «____» ________________ 20____г.