Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по разработке рабочих проектов замены эскалаторных комплексов на станциях гуп «московский метрополитен»
| Вид материала | Конкурс |
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса №21 на выполнение работ, 540.97kb.
- Конкурсная документация, 453.69kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора, 3090.33kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров, 2867.32kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного, 1118.95kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных, 1511.34kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных, 2339.27kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса № 2010/01-ит на выполнение, 948.61kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на поставку решений для создания, 2154.21kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 3950.1kb.
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект Договора по лоту № 1
ДОГОВОР №_____
г. Москва "____"____________ 20__г
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина» (сокращенное название ГУП «Московский метрополитен») в лице ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ____________________, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (наименование организации)
___________________, действующего на основании __________, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Протоколом открытого конкурса от _______ № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является разработка, и передача заказчику согласованного рабочего проекта замены эскалаторных комплексов на станции «Красные ворота» - большой и малый наклон.
1.2. Требования к разрабатываемой документации, являющейся предметом настоящего Договора изложены в задании на разработку рабочего проекта замены эскалаторных комплексов на станции «Красные ворота» - большой и малый наклон (далее – Техническое задание) (Приложение 1 к настоящему Договору).
1.4. Разработанный рабочий проект замены должен соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и Техническому заданию в момент её передачи Заказчику.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена на основании проведенного открытого конкурса (Протокол от _______ № ______) и составляет _______________ рублей (сумма прописью), в том числе НДС 18% ______________________ (сумма прописью) и является неизменной в течение всего срока действия Договора.
2.2. Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком без авансирования, поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение 3к настоящему Договору) и в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение 2 к настоящему Договору) являющимся неотъемлемой частью договора, в течение 15 банковских дней по фактическим затратам, не превышающим стоимость каждого этапа, указанную в Расчете стоимости работ (Приложение 2 к настоящему Договору) на основании акта приемки выполненных работ по каждому этапу, подписанного Заказчиком и представленного к оплате, при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).
2.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания (Приложение 1), не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на 10% предусмотренные настоящим Договором работы при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Договором. При этом общая стоимость работ изменяется пропорционально изменениям потребности в работах.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Исполнитель выполнит работы, предусмотренные п.1 настоящего Договора в сроки, установленные Календарным планом (Приложение 3 к настоящему Договору), а Заказчик оплатит выполненные Исполнителем работы
4. СДАЧА - ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. Полный перечень технической документации, передаваемой Заказчику, определяется в соответствии с действующими нормативными документами, устанавливающими состав проектно –сметной документации, Техническим заданием и фиксируется в ведомости основных комплектов документации (составе проекта).
4.2. Передача документации по этапам, предусмотренным Календарным планом, осуществляется по накладной и оформляется актом сдачи-приемки. К акту прилагаются:- комплект технической документации; счет на оплату.
4.3. Заказчик в течение 10 дней после получения документации рассматривает ее и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. Исполнитель в течение 5 дней рассматривает мотивированный отказ Заказчика от приемки работ и составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения.
4.6. Приемка Заказчиком выполненных работ не освобождает Исполнителя, впоследствии, от безвозмездного устранения выявленных ошибок и упущений в разработанном проекте реконструкции.
4.7. Проектно – сметная документация по замене эскалаторных комплексов передается Заказчику в 6-х экземплярах (на бумаге) и на электронном носителе.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Разработать проектно-сметную документацию, отвечающую строительным нормам и правилам, другим действующим нормативным документам на момент передачи проектной документации Заказчику, в соответствии с Техническим заданием в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение 3).
5.1.2. Информировать Заказчика об изменениях в действующих нормативных документах и вносить предложения по корректировке проектно-сметной документации.
5.1.3. Сдать работы Заказчику в порядке и объеме, соответствующие настоящему Договору
5.1.4. Согласовать проектно-сметную документацию с организациями, выдавшими технические условия на условиях, изложенных в задании на разработку рабочего проекта.
5.1.5. Приостановить работу, известив об этом в 5-ти дневный срок Заказчика в случае отсутствия финансирования.
5.1.6. Откорректировать документацию по замечаниям Заказчика в срок до 10 дней с момента их получения от Заказчика без изменения цены Договора, если замечания не вызваны изменением технического задания на разработку рабочего проекта замены эскалаторных комплексов или изменением требований строительных норм и правил.
5.1.7. В случае, если в процессе строительства объекта возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ и они явятся следствием ошибок и упущений, допущенных Исполнителем в ходе проектирования, то их оплата возлагается на последнего.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Организовать сбор исходных данных и технических условий на проектирование объекта и передать их Исполнителю;
5.2.2. Принять и оплатить работу, выполненную Исполнителем в объеме, порядке, размерах и сроках, предусмотренные настоящим Договором.
5.3.4. Принять в 10-ти дневный срок решение о целесообразности продолжения работы, приостановленной в соответствии с п. 5.1.5 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ. Споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате на момент исполнения Исполнителем своих обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.2.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств в срок, установленный в Календарном плане, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по настоящему Договору в срок, установленный в Календарном плане, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного Календарным планом. Размер такой неустойки составляет 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору в срок, установленный Календарным планом, от стоимости работ, подлежащих выполнению.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.2.3 Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством несёт полную ответственность за принятые в проекте решения.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть дополнен по согласованию Сторон путем подписания дополнительных соглашений.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления в случае если Исполнитель дважды нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные Календарным планом (Приложение3 к настоящему Договору).
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до и полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Задание на разработку рабочего проекта замены эскалаторных комплексов на станции «Красные ворота» - большой и малый наклон. (Приложение 1).
10.2. Расчет стоимости выполнения работ. (Приложение 2).
10.3. Календарный план. (Приложение 3)
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГУП «Московский метрополитен»
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Приложение 1
к Договору
от «__» ______20__ г. № ____
ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта
«Замена эскалаторных комплексов на станции «Красные ворота»
- большой и малый наклон».
| № п.п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1. | Основание для проектирования. | План по техническому перевооружению и реконструкции основных фондов Московского метрополитена. |
| 2 | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
| 3. | Сроки начала и окончания проектирования | 2010г. |
| 4. | Источник финансирования. | Собственные средства метрополитена |
| 5 | Стадийность проектирования | Одна стадия – рабочий проект. |
| 6. | Требования по разработке. | Предусмотреть замену 3-х физически изношенных и морально устаревших эскалаторов типа ЭМ1М на эскалаторы Е25Т, серийно выпускаемые промышленностью, отнесённые к продукции высшей категории качества, той же высоты подъёма и замену 3-х физически изношенных и морально устаревших эскалаторов типа ЭМ4 на эскалаторы типа Е25Т, той же высоты подъёма. Соответствующее переустройство существующих помещений в зоне работ (на основании действующих строительных норм и правил, технических условий служб метрополитена). Разработать транспортную схему обслуживания пассажиров. В зоне производства работ подлежат техническому перевооружению устройства: электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения, водоснабжения, водоотведения, канализации, телемеханики и управления эскалаторами, связи, пожарной и охранной сигнализации, громкоговорящего оповещения о пожаре, теленаблюдения, ЕРИС-М, часофикации. Предусмотреть систему раннего обнаружения пожара на понизительных подстанциях П-4, П-16. Установить колонку экстренного вызова на вестибюле. Предусмотреть эскалаторную избирательную диспетчерскую связь в машинный зал и параллельную к нижней входной площадке эскалатора, разместив её в кабине дежурного по эскалаторам. Выполнить разделы рабочего проекта: - второй водопроводный ввод с установкой повысительных насосов по техническим условиям ГУП «Мосводоканал»; - тепловой пункт и узел учёта тепловой энергии по техническим условиям Мосэнерго; - воздушно-тепловую завесу, - заменить оборудование КНУ-166, заменить электропусковую аппаратуру ВУ-177, ВУ-178, заменить системы местной вентиляции служебных помещений и подстанции П-16; - сухотруб выполнить из нержавеющей стали; - выполнить технические условия ЭМС по объекту № 306; - дымоудаление из машинных залов эскалаторов; - автоматическое пожаротушение в шкафах, ГСМ и кабельном коллекторе; - АСОП; - у входных площадок эскалаторов предусмотреть установку станционных барьеров для направления пассажирских потоков. Техническое перевооружение (в части замены эскалаторных комплексов) выполнить в соответствии со строительным заданием ЗАО ЭЛЭС г. Санкт-Петербург, Е25Т.29.00.00.020 от июля 2005 года, требованиями действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов», технических условий служб метрополитена, утвержденных главным инженером метрополитена Ершовым А.В., строительных норм и правил, СНиП 32-02-2003г. «Метрополитены» и СП 32-105-2004 г. Свод правил «Метрополитены», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности», требованиям СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные устройства и сооружения» и «Инструкции по приспособлению метрополитенов для защиты и перевозки населения в военное время» СН 148-76. Рабочий проект выдается в 6-ти экземплярах (бумажных) и на электронном носителе. |
| 7. | Особые условия строительства. | Техническое перевооружение осуществляется в стеснённых условиях действующей станции метрополитена. На время технического перевооружения северный вестибюль ст. «Красные ворота» - будет полностью закрыт. Максимально сохранить существующие строительные конструкции, для чего произвести обследование конструкций тоннельной обследовательской станцией метрополитена до начала проектирования. В наземном вестибюле предусмотреть перепланировку существующих служебных помещений метрополитена, в соответствии с требованиями СНиП 32-02-2003г.«Метрополитены» и СП 32-105-2004 г. Свод правил Метрополитены». Предусмотреть временный кассовый модуль на южном вестибюле ст. «Красные ворота». Выполнить техническое перевооружение кабины ДСП. На время производства работ перевести ДСП во временный модуль на платформе. Временное помещение на платформе переоблицевать мрамором. Коэффициент на Техническое перевооружение принять для проектных работ 1,5. |
| 8. | Выделение пусковых комплексов. | Не требуется. |
| 9. | Разработка проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсной основе. | Не требуется. |
| 10. | Требования по внедрению новой техники и передового опыта; показатели эффективности капитальных вложений, снижение материалоёмкости строительства и роста производительности труда. | Взамен существующих физически изношенных и морально устаревших эскалаторов типа ЭМ1М и ЭМ4 устанавливаются эскалаторы Е25Т. |
| 11. | Гражданская оборона. | В рабочем проекте предусмотреть мероприятия по гражданской обороне на основании действующих норм и технических условий II отдела Метрополитена. |
| 12. | Состав демонстрационных материалов. | Выполнить буклет «Архитектурные решения наземного вестибюля». |
| 13. | Решения по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений. | Не требуется. |
| 14. | Основные технико-экономические показатели. | Стоимость строительства определяется сметным расчетом рабочего проекта. |
| 15. | Проектная организация – генеральный проектировщик. | На конкурсной основе. |
| 16. | Генеральная подрядная строительная организация. | На конкурсной основе. |
| 17. | Исходные данные. | Технические условия служб метрополитена, строительное и электротехническое задание от ЗАО ЭЛЭС для ст. «Красные ворота». |
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Приложение 2
к Договору
от «___» _______ 20___ г. № ______
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
| № п/п | Наименование работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| 1. | Разработка рабочей документации | | | |
| 2. | Разработка сметной документации | | | |
| 3. | Согласование документации и передача заказчику в полном объеме, включая сводный сметный расчет. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО: | | |||
| НДС 18% | | |||
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС | | |||
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Приложение 3
к Договору
от «___» _______20___ г. № ____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
| №п/п | Наименование этапов работ | Срок выполнения | |
| Дата начала | Дата окончания | ||
| 1. | Разработка рабочей документации | | |
| 2. | Разработка сметной документации | | |
| 3. | Согласование документации и передача заказчику в полном объеме, включая сводный сметный расчет | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Проект Договора по лоту № 2.
ДОГОВОР №_____
г. Москва "____"____________ 20__г
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина» (сокращенное название ГУП «Московский метрополитен») в лице ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ____________________, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице (наименование организации)
___________________, действующего на основании __________, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Протоколом открытого конкурса от _______ № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является разработка, и передача заказчику согласованного рабочего проекта замены эскалаторных комплексов на станции метро «Бабушкинская».
1.2. Требования к разрабатываемой документации, являющейся предметом настоящего Договора изложены в задании на разработку рабочего проекта замены эскалаторных комплексов на станции метро «Бабушкинская» (далее – Техническое задание) (Приложение 1 к настоящему Договору).
1.4. Разработанный рабочий проект замены должен соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и Техническому заданию в момент её передачи Заказчику.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена на основании проведенного открытого конкурса (Протокол от _______ № ______) и составляет _______________ рублей (сумма прописью), в том числе НДС 18% ______________________ (сумма прописью) и является неизменной в течение всего срока действия Договора.
2.2. Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком без авансирования, поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение 3 к настоящему Договору) и в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение 2 к настоящему Договору) являющисмся неотъемлемой частью договора, в течение 15 банковских дней по фактическим затратам, не превышающим стоимость каждого этапа, указанную в Расчете стоимости работ (Приложение 2 к настоящему Договору) на основании акта приемки выполненных работ по каждому этапу, подписанного Заказчиком и представленного к оплате, при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).
2.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания (Приложение 1), не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на 10% предусмотренные настоящим Договором работы при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Договором. При этом общая стоимость работ изменяется пропорционально изменениям потребности в работах.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Исполнитель выполнит работы, предусмотренные п.1 настоящего Договора в сроки, установленные Календарным планом (Приложение 3 к настоящему Договору),а Заказчик оплатит выполненные Исполнителем работы
4. СДАЧА - ПРИЕМКА РАБОТ
4.1. Полный перечень технической документации, передаваемой Заказчику, определяется в соответствии с действующими нормативными документами, устанавливающими состав проектно –сметной документации, Техническим заданием и фиксируется в ведомости основных комплектов документации (составе проекта).
4.2. Передача документации по этапам, предусмотренным Календарным планом, осуществляется по накладной и оформляется актом сдачи-приемки. К акту прилагаются:- комплект технической документации; счет на оплату.
4.3. Заказчик в течение 10 дней после получения документации рассматривает ее и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. Исполнитель в течение 5 дней рассматривает мотивированный отказ Заказчика от приемки работ и составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения.
4.6. Приемка Заказчиком выполненных работ не освобождает Исполнителя, впоследствии, от безвозмездного устранения выявленных ошибок и упущений в разработанном проекте реконструкции.
4.7. Проектно – сметная документация по замене эскалаторных комплексов передается Заказчику в 6-х экземплярах (на бумаге) и на электронном носителе.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Разработать проектно-сметную документацию, отвечающую строительным нормам и правилам, другим действующим нормативным документам на момент передачи проектной документации Заказчику, в соответствии с Техническим заданием в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение 3).
5.1.2. Информировать Заказчика об изменениях в действующих нормативных документах и вносить предложения по корректировке проектно-сметной документации.
5.1.3. Сдать работы Заказчику в порядке и объеме, соответствующие настоящему Договору
5.1.4. Согласовать проектно-сметную документацию с организациями, выдавшими технические условия на условиях, изложенных в задании на разработку рабочего проекта.
5.1.5. Приостановить работу, известив об этом в 5-ти дневный срок Заказчика в случае отсутствия финансирования.
5.1.6. Откорректировать документацию по замечаниям Заказчика в срок до 10 дней с момента их получения от Заказчика без изменения цены Договора, если замечания не вызваны изменением технического задания на разработку рабочего проекта замены эскалаторных комплексов или изменением требований строительных норм и правил.
5.1.7. В случае, если в процессе строительства объекта возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ и они явятся следствием ошибок и упущений, допущенных Исполнителем в ходе проектирования, то их оплата возлагается на последнего.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Организовать сбор исходных данных и технических условий на проектирование объекта и передать их Исполнителю;
5.2.2. Принять и оплатить работу, выполненную Исполнителем в объеме, порядке, размерах и сроках, предусмотренные настоящим Договором.
5.3.4. Принять в 10-ти дневный срок решение о целесообразности продолжения работы, приостановленной в соответствии с п. 5.1.5 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ. Споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате на момент исполнения Исполнителем своих обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.2.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств в срок, установленный в Календарном плане, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по настоящему Договору в срок, установленный в Календарном плане, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного Календарным планом. Размер такой неустойки составляет 0,1 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору в срок, установленный Календарным планом, от стоимости работ, подлежащих выполнению.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.2.3 Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством несёт полную ответственность за принятые в проекте решения.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть дополнен по согласованию Сторон путем подписания дополнительных соглашений.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления в случае если Исполнитель дважды нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные Календарным планом (Приложение3 к настоящему Договору).
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до и полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Задание на разработку рабочего проекта замены эскалаторных комплексов на станции метро «Бабушкинская» (Приложение 1).
10.2. Расчет стоимости выполнения работ. (Приложение 2).
10.3. Календарный план. (Приложение 3)
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГУП «Московский метрополитен»
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Приложение 1
к Договору
от «__» ______20__ г. № ____
ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта
замены эскалаторных комплексов на станции метро «Бабушкинская»
| № п.п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования. | План по техническому перевооружению и реконструкции основных фондов Московского метрополитена. |
| 2. | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
| 3. | Сроки начала и окончания проектирования. | 2010 г. |
| 4. | Источник финансирования. | Собственные средства метрополитена. |
| 5. | Стадийность проектирования. | Одна стадия – рабочий проект. |
| 6. | Требования по разработке. | - предусмотреть замену 3-х физически изношенных эскалаторов типа ЭТ-5 на серийно выпускаемые промышленностью эскалаторы типа Е25Т, отвечающие современному уровню по заданию Эскалаторной Службы; - выполнить проект переустройства машинного зала, наклонного хода, натяжной камеры и помещений для работников эксплуатационных служб, в соответствии с действующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов» и строительными заданиями разработчика эскалаторов; - соответствующее переустройство (на основании действующих документов, технических условий) помещений, устройств электроснабжения, вентиляции, освещения, водоснабжения, телемеханики эскалаторов, связи и ГГО, водоотливной установки; прокладка сухотруба, кондиционирование; - выполнить дымоудаление из машинного зала; - предусмотреть эскалаторную избирательную диспетчерскую связь в машинный зал и параллельную к нижней площадке эскалатора, разместив её в кабине дежурного по эскалаторам; -предусмотреть оборудование переустраиваемых помещений устройствами автоматической пожарной сигнализации; - предусмотреть автоматическое пожаротушение в соответствии с требованиями СНиПа 32-02-2003 пункт 5.16.27, таблица 4 и замену турникетов; -у входных площадок эскалатора предусмотреть установку стационарных барьеров для направления пассажирских потоков; - техническое перевооружение выполнить в соответствии с требованиями действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов», технических условий, выданных службами метрополитена (прилагаемых к заданию), строительных норм и правил; - выполнить теленаблюдение. Разработать Схему транспортного обслуживания пассажиров. Рабочий проект выдается в 6-ти экземплярах (бумажных) и на электронном носителе. |
| 7 | Особые условия строительства. | Техническое перевооружение осуществляется в стеснённых условиях действующей станции метрополитена. На время технического перевооружения - вестибюль будет полностью закрыт. Максимально сохранить существующие строительные конструкции. |
| 8. | Выделение пусковых комплексов | Не требуется. |
| 9. | Разработка проектных решений в нескольких вариантах на конкурсной основе. | Не требуется |
| 10. | Требования по внедрению новой техники и передового опыта; показатели эффективности капитальных вложений, снижение материалоёмкости строительства и роста производительности труда. | Взамен существующих физически изношенных и морально устаревших эскалаторов типа ЭТ-5 устанавливаются новые эскалаторы типа Е25Т. |
| 11. | Увеличение численности работающих. | Не предусматривается. |
| 12. | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 13. | Решения по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений. | Не требуется. |
| 14. | Основные технико-экономические показатели. | Замена трёх эскалаторов типа ЭТ-5 на эскалаторы Е25Т той же высоты подъёма. Стоимость определяется проектом. |
| 15. | Проектная организация – генеральный проектировщик. | На конкурсной основе. |
| 16. | Генеральная подрядная строительная организация. | На конкурсной основе. |
| 17. | Исходные данные. | Технические условия служб метрополитена, строительное и электротехническое задание от ЗАО ЭЛЭС для ст. «Бабушкинская». |
| 18. | Гражданская оборона. | В рабочем проекте предусмотреть мероприятия по гражданской обороне на основании действующих норм и технических условий 2-ого отдела. |
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Приложение 2
к Договору
от «___» _______ 20___ г. № ______
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
| № п/п | Наименование работ | Ед-цы измер. | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| 1. | Разработка рабочего проекта | | | |
| 2. | Разработка сметной документации | | | |
| 3. | Согласование документации и передача заказчику в полном объеме, включая сводный сметный расчет. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО: | | |||
| НДС 18% | | |||
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС | | |||
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Приложение 3
к Договору
от «___» _______20___ г. № ____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
| №п/п | Наименование этапов работ | Срок выполнения | |
| Дата начала | Дата окончания | ||
| 1. | Разработка рабочего проекта. | | |
| 2. | Разработка сметной документации. | | |
| 3. | Согласование документации и передача заказчику в полном объеме, включая сводный сметный расчет. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ