Документация об открытом аукционе
Вид материала | Документы |
- Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
- А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Документация об открытом аукционе, 2543.79kb.
- Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
- Документация об открытом аукционе, 938.66kb.
- Документация об открытом аукционе, 568.89kb.
- Документация об открытом аукционе, 1289.78kb.
- Документация об открытом аукционе, 3057.19kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме, 945.65kb.
На _________________________________________________________для нужд ФГУ комбинат «Красная новь»
Уважаемые господа!
Изучив документацию об открытом аукционе и принимая установленные в ней требования и условия аукциона, а также существенные условия государственного контракта, мы _________________________________ просим (должность, ФИО)
Вас рассмотреть _____________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в качестве Участника аукциона на право заключения государственного контракта по размещению заказа на ____
В подтверждение своих возможностей по выполнению работ и соответствие Участника размещения заказа требованиям и условиям допуска к участию в аукционе представляем следующие документы:
1. Анкета Участника размещения заказа (форма 3) – на __ листах.
2. Копия Устава организации (либо учредительного договора) – на __ листах.
3. Выписка, или нотариально заверенная копия выписки из реестров (ЕГРЮЛ или ЕГРИП) – на __ листах.
4. Контактные лица (форма 4) – на __ листах.
5. Копии лицензий - на __ листах.
6.
7.
8. и т.д.
При этом подтверждаем свое согласие с условиями государственного контракта и документации об открытом аукционе, регламентирующей порядок проведения аукциона по размещению заказа на ______
Настоящая заявка на участие в аукционе действительна до подписания государственного контракта Заказчиком с победителем аукциона
_______________________________ /_______________________________________________/
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица, подписавшего заявку)
М.П.
Форма 2
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Председателю
единой комиссии
ФГУ комбинат «Красная новь»
Сафронову И.Е.
Анкета Участника размещения заказа
Приложение к заявке на участие в аукционе
от «____»_____________ г. №__________
№ п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
1. | Фирменное наименование Участника размещения заказа | |
2. | Организационно-правовая форма | |
3. | Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (дата, серия и номер, кем выдано), в том числе, о внесении в ЕГРЮЛ или ЕГРИП | |
4. | ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) | |
5. | Юридический адрес | |
6. | Фактическое местонахождение | |
7. | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, номер р/с, к/с, БИК, ИНН) | |
8. | Телефоны и факс Участника размещения заказа (с указанием кода города) | |
9. | Адрес электронной почты Участника размещения заказа | |
| | |
| | |
______________________________ /_______________________________________________/
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица, подписавшего заявку)
М.П.
Форма 3
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ Председателю
единой комиссии
ФГУ комбинат «Красная новь»
Сафронову И.Е.
Контактные лица
Приложение к заявке на участие в аукционе
от «____»_____________ г. №__________
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество специалиста | Телефон | Факс |
Руководящее звено (руководитель и его заместители, уполномоченное лицо по работе с Заказчиком) | |||
| | | |
| | | |
| | | |
_______________________________ /_______________________________________________/
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица, подписавшего заявку)
М.П.
Форма 4
Образец оформления конверта
Куда: 391410, Рязанская область Чучковский район
поселок Дубровка
ФГУ комбинат «Красная новь»
Кому: в Единую комиссию ФГУ комбинат «Красная новь» размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для нужд ФГУ комбинат «Красная новь»
Предмет аукциона:
Проведение работ по строительству 9-ти квартирного одноэтажного жилого
дома для нужд ФГУ комбинат «Красная новь».
Отправитель и его адрес:_____________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Форма 5
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ Председателю
единой комиссии
ФГУ комбинат «Красная новь»
Сафронову И.Е.
Запрос на разъяснение положений документации
об открытом аукционе
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе:
№ п/п | Раздел документации (Инструкции Участникам размещения заказа и т.п.) | Ссылка на пункт документации об открытом аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе |
| | | |
| | | |
| | | |
Ответ на запрос прошу направить по адресу: ______________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ /_______________________________________________/
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица, подписавшего заявку)
М.П.
Форма 6
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ Председателю
единой комиссии
ФГУ комбинат «Красная новь»
Сафронову И.Е.
Направление на участие в аукционе
Настоящим письмом: ______________________________________________
(наименование организации)
направляет своего представителя:____________________________________
(Ф.И.О., должность, данные документа, удостоверяющего личность)
для участия в аукционе на проведение работ по строительству 9-ти квартирного одноэтажного жилого дома для нужд ФГУ комбинат «Красная новь».
________________ /_________________________________________________/
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица, подписавшего заявку)
М.П.
Форма 7
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
ДОВЕРЕННОСТЬ №
Город «__» ________ две тысячи девятого года.
Я, _____________________ ______________________________________
(должность руководителя организации) (организационно-правовая форма и наименование участника аукциона)
_________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя организации)
уполномочиваю ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность, данные документа, удостоверяющего личность)
участвовать и представлять интересы _________________________________
(организационно-правовая форма _________________________________________________________________
и наименование участника аукциона)
на аукционе на проведение работ по строительству 9-ти квартирного одноэтажного жилого дома для нужд ФГУ комбинат «Красная новь».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
_______________________________ /_______________________________________________/
(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного должностного лица, подписавшего заявку)
М.П.
ПРОЕКТ
Государственный контракт №
п. Дубровка «___»____________ 2009 г.
ФГУ комбинат «Красная Новь», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Поддубного Виталия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице_______________________________________ действующего на основании ____________________________________________________________________________________с другой стороны, заключили от имени Российской Федерации настоящий Контракт о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет Контракта
1.1. Стороны заключили настоящий Контракт, согласно которому Подрядчик принимает на себя выполнение работ, предусмотренных Федеральной целевой программой (программная часть), по строительству
9-ти квартирного одноэтажного жилого дома для нужд ФГУ комбинат «Красная новь» (далее - строительство) в соответствии с техническим заданием представленным Заказчиком (Приложение № 1), а Заказчик берет на себя финансирование выполненных работ в размерах и формах, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Технические, технологические и другие характеристики строительства реализуются в рамках настоящего Контракта и определяются в проектно-сметной документации (ПСД) и рабочей документации, являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Сроки реализации Контракта определяются в соответствии с «Планом-графиком реализации проекта» (Приложение № 2).
1.4. В результате реализации строительства, предусмотренного настоящим Контрактом, и отдельных его частей, Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных разделом 3 настоящего Контракта.
1.5. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. Стоимость работ по Контракту
2.1. Договорная цена настоящего Контракта в ценах __________________ составляет _______________________, в том числе НДС _________________ рублей.
2.2. Сумма Контракта определяется на момент проведения аукциона, оформляется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3).
2.3. Сумма Контракта может изменяться в сторону повышения стоимости контракта - при изменение потребностей в дополнительном объеме работ, но не более чем на 10 % (десять процентов) от цены настоящего Контракта.
2.3.1. Сумма Контракта может изменяться в сторону понижения по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.
2.4. Стоимость работ в базисных ценах ______________ года определяется ПСД, утвержденной Заказчиком.
3. Обеспечение исполнения контракта.
3.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается 30 % от начальной (максимальной) цены контракта: _______________ (______________________________).
3.2. Срок предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта в течение 10 дней со дня подписания протокола аукциона и размещения его на официальном сайте.
3.3. В случае не исполнения своих обязательств Подрядчик гарантирует возмещение убытков Заказчику в объеме денежном эквиваленте путем перечисления, не менее обеспечения исполнения настоящего Контракта
3.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта:
- или банковская гарантия;
- или перечислением денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения настоящего Контракта;
- или договором страхования ответственности по настоящему Контракту.
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки, контракта:
ИНН/КПП 6223000870/622301001, УФК РФ по Рязанской области (ФГУ комбинат «Красная Новь» Росрезерва)
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г. Рязань, р/с 401058105000000100001, БИК- 046126001,
ОКПО 08612079, л/с 03591669700.
Раздел 4. Обязательства Подрядчика
4.1. Подрядчик все работы выполняет в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом на основании аукционной документации в соответствии с техническим заданием и нормативными документами.
4.2. Подрядчик использует полученные от Заказчика денежные ресурсы, только на объектах Заказчика.
4.3. Во время проведения работ Подрядчик выполняет на строительной площадке необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности, охране окружающей среды.
4.4. В целях реализации мер по соблюдению норм и правил техники безопасности Подрядчик обязан обеспечить своих работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.
4.5. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников всеми необходимыми бытовыми условиями для проживания на территории Заказчика.
4.6. Подрядчик обязуется до 1 числа отчетного месяца предъявить Заказчику к приемке оформленные документы по выполненным работам за подписью Подрядчика.
4.7. Подрядчик за трое суток информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.
4.8. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику лицензию на осуществление указанного в настоящем контракте вида работ и проект производства работ.
При наличии лицензии на выполнение функций генерального подрядчика может согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, имеющих лицензии на производимые работы.
4.9. Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.
4.10. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работы по строительству.
4.11. Подрядчик обязан иметь Договор на вывоз и утилизацию мусора.
4.12. Подрядчик после выполнения строительных работ должен представить исполнительно-техническую документацию.
Раздел 5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по Контракту.
5.2. Заказчик имеет право:
- произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;
- запретить применение технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный технический уровень качества.
Раздел 6. Сроки выполнения работ
6.1. Сроки ввода объектов в эксплуатацию определены сроком окончания действия контракта.
6.2. Датой фактического окончания выполненных работ считается дата подписания Акта приемочной комиссии.
Раздел 7. Формы и размеры финансирования, платежи и расчеты
7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику в качестве авансового платежа сумму в размере 30% стоимости контракта, что составляет _____________________________ рублей.
7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику до 95 % стоимости выполненных работ на основании подписанных обеими сторонами Актов на выполненные работы КС- 2, КС - 3. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится после подписания акта рабочей приемочной комиссии.
7.3 Заказчик не оплачивает штрафы (пеню), предъявленные к Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам.
Раздел 8. Порядок приемки и оплаты работ
8.1. Представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акт на выполненные работы, справки Ф-3, осуществляет технический надзор и контроль за исполнением работ.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства.
8.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
8.3. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ, осуществляет оценку качества. В случае обнаружения дефектов, составляется акт с участием Подрядчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет.
8.4. В случае обнаружения некачественного выполнения работ и других вопросов, касающихся строительства, Заказчик вправе дать предписание на приостановку работ до их устранения.
8.5. Все недоделки, выявленные дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недоделки, дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя и после их устранения вновь представить Заказчику выполненные работы.
Раздел 9. Приемка предмета Контракта
9.1. Приемка работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего контракта, осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных в настоящем Контракте в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.
9.2. Заказчик, на основании поступившего сообщения Подрядчика о готовности объекта, обязан в пятидневный срок назначить рабочую комиссию для определения готовности объекта для ввода в эксплуатацию, на основании акта рабочей комиссии принимает объект от Подрядчика и совместно с Подрядчиком вводят его в действие в целом. Приемка объекта производится в течение месяца с даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
Раздел 10. Гарантии
10.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта, оговоренный в документации об открытом аукционе продолжительностью 1 год, начинается с даты подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
10.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта, при условии надлежащей эксплуатации объекта Заказчиком.
10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируют двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Раздел 11. Имущественная ответственность
11.1. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных техническим заданием, предписаниями Заказчика, при реализации Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3 % цены контракта.
11.2. В случае не обеспечения контрактом сроков ввода в действие объекта по вине Подрядчика им уплачивается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России, установленной на день уплаты неустойки, договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.
11.3. Основанием для взыскания штрафа могут являться акты обнаружения нарушений требований нормативных документов, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также заключения по результатам проверок качества, проводимых Заказчиком.
11.4. Заказчик удерживает штраф из выполненного объема работ Подрядчика. Срок устранения дефектов устанавливается по согласованию Заказчика и Подрядчика.
11.5. Заказчик, помимо наложения штрафа на Подрядчика, приостанавливает текущее финансирование работ в целом до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.
11.6. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений за свой счет.
11.7. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из Федерального бюджета.
12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1.Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы. Сторона, ссылающаяся на таковые обстоятельства, обязана в пятидневный срок информировать другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
12.2. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на форс-мажорное обстоятельство.
12.3. По прекращению действий форс-мажорных обстоятельств, сторона обязана в пятидневный срок сообщить об этом другой стороне в письменной форме и приступить к выполнению обязательств по настоящему контракту.
12.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает сторону от завершения взаимных расчетов по настоящему контракту на момент наступления таких обстоятельств.
Раздел 13. Расторжение Контракта
13.1. Заказчик вправе потребовать расторжение Контракта у Подрядчика в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком начала производства работ более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;
- аннулирование лицензии на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика прав на производство работ.
13.2. Подрядчик вправе по обоюдному согласию потребовать расторжение Контракта в следующих случаях:
- при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий три месяца;
- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования производства работ.
13.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно с учетом затрат по консервации объекта.
12.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно Положения настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 10 дней, если другая сторона не будет действовать в соответствии с условиями данного Контракта независимо от того, какой из участников станет инициатором прекращения, при этом стороны в течение этого срока путем переговоров должны найти решения возникших проблем, обеспечивающие продолжение Контракта. Если стороны соглашаются о приостановлении работ (расторжение Контракта) или не приходят к согласию по истечении 5 дней, то сторона, считающая необходимым приостановить работы (расторгнуть Контракт), обязана направить другой стороне письменное уведомление с изложением соответствующего обоснования. Дата получения письменного уведомления является датой вступления в силу приостановки работ (расторжение Контракта).
Раздел 14. Особые условия
14.1. После подписания настоящего Контракта, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Контракту теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту.
14.2. Подрядчик без письменного согласия Заказчика не имеет права продать или передать ПСД. на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне.
14.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика соответственно Заказчиком.
Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несут Заказчик и Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в соответствии с законами РФ.
14.5. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, но не меняющая его сути, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.
14.6. Если Подрядчик после окончания работ по Контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения строительной площадки.
14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
14.8. Все указанные в Контракте приложения являются неотъемлемой частью Контракта.
14.9. Спорные вопросы, возникшие в ходе использования настоящего Контракта, разрешаются арбитражным судом Рязанской области в установленном порядке.
14.10. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право применить на объекте новые технологии, конструкции и материалы, не предусмотренные на момент заключения Контракта аукционной и проектной документацией.
Раздел 15. Срок действия контракта
и юридические адреса сторон
15.1. Настоящий Контракт, вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств с 12 мая 2009 г. по 25 декабря 2009 г.
15.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
- приложение 1. Техническое задание на 6 листах.
- приложение 2. План – график реализации проекта на 1 листе.
- приложение 3. Протокол согласования договорной цены на 1 листе.
15.3. Адреса и расчетные счета сторон:
Заказчик: | Поставщик: |
ФГУ комбинат «Красная Новь» 391410, Рязанская область, Чучковский район, п. Дубровка, ИНН 6223000870 КПП 622301001 УФК РФ по Рязанской области (ФГУ комбинат «Красная Новь» ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г. Рязань р/с 401058105000000100001 БИК- 046126001 л/с 03591669700 ОКПО 08612079 | |