Документация об открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ на объекте «Строительство вл-110 кВ «Комсомольское-Майское» (с тп 110/6 кВ) – 1 очередь: «Строительство вл-110 кв комсомольское-Майское». Торги проводит

Вид материала

Документы

Содержание 11. порядок разрешения споров 13. срок действия настоящего контракта 14. заключительные положения Адреса и реквизиты сторон Раздел 12. техническая часть Краткая характеристика объекта.

Подобный материал:

• Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 3430.87kb.
• Инструкция по подготовке и проведению аукциона раздел, 5141.66kb.
• Документация об открытом аукционе в электронной форме №60эа/11 на право заключения, 307.15kb.
• Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
• Документация на проведение, 913.76kb.
• Реферат доклада ОАО ниива на тему "Новые разработки в области элегазовой аппаратуры, 11.92kb.
• Х. И. Мингулов 2011 г. Документаци я об открытом аукционе в электронной форме, проводимом, 954.53kb.
• Документация об аукционе на право заключения государственного контракта, 4286.79kb.
• Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного, 1118.95kb.
• Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального, 545.07kb.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует: качество и объём выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП, ГК РФ.

9.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему государственному контракту работы, составляет 2 (два) года со дня ввода объекта в эксплуатацию

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9.5. В случае изменения финансирования (уменьшения) Стороны вносят изменения в настоящий договор в соответствии со статьёй 767 ГК РФ.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.5. Заказчик не несет ответственность за несвоевременное финансирование в случае несвоевременного поступления на его расчетный счет денежных средств из бюджета Российской Федерации.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.

В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях, которые препятствуют оказанию услуг в установленные Контрактом сроки.

11.2. Любые споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, подлежат урегулированию путём переговоров уполномоченных представителей Сторон.

11.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, они подлежат передачи на рассмотрение в Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж и прочее, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

12.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.

12.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

12.4. Если в срок, указанный в п. 12.2 настоящего Контракта, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами.

13.2. Настоящий Контракт действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Контракту.

13.3 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Досрочное расторжение Контракта возможно:

13.3.1. По взаимному соглашению сторон о прекращении действия Контракта.

13.3.2. По инициативе любой из сторон в случае систематического неисполнения другой стороной свих обязанностей по настоящему контракту.

13.3.3. Сторона принявшее решение о расторжении Контракта, обязана уведомить другую сторону о своих намерениях не менее чем за 2 (две) недели до оформления расторжения.

13.3.4. Расторжение настоящего Контракта оформляется сторонами в виде отдельного соглашения, обязательным условием которого является выверка взаиморасчетов и погашение задолженностей.


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Прочие условия)

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны и становятся его неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

14.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.3. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче их заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу, а также вручением под расписку.

14.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Приложение № 1 График финансирования

15.2. Приложение № 2 Календарный график производства работ с поквартальной разбивкой.


АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК


ГП ЧАО «Чукотстройзаказчик»

689000 ЧАО г. Анадырь ул. Отке,39

р/сч 40602810200180000003

Анадырский филиал «МДМ-Банк»

г. Анадырь

БИК 047719708

К/с 30101810900000000708

ИНН 8700000071 КПП 870901001


Генеральный директор

ГП ЧАО «Чукотстройзаказчик»


___________________________ А.А. Куделя


М.П. «___» _____________ 2008 г.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


Техническое задание на строительство ВЛ 110кВ « Комсомольский - Майское» с линейной ячейкой в ОРУ 110кВ ПС Комсомольский


Проект «ВЛ 110 кВ Комсомольский - Майское с линейной ячейкой в ОРУ 110кВ ПС Комсомольский» выполнен по титулу « Строительство ВЛ 110кВ Комсомольский - Майское» ( с ТП 110/6кВ ). В соответствии с заданием и техническими условиями ОАО «МАГАДАНЭНЕРГО» разработан проект воздушной линии электропередачи 110кВ на деревянных (анкерных) и деревянных (промежуточных) опорах с проводом АС 150/24 со стеклянной изоляцией.

Для подключения линии к системе предусмотрено расширение на одну линейную ячейку ОРУ 110 кВ ПС « Комсомольский»

Расчётная продолжительность работ по сооружению участка - 11 месяцев.

Краткая характеристика объекта.

Линия предназначена для электроснабжения горнометллургического предприятия на месторождении « МАЙСКОЕ», электрические нагрузки приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели	2008 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
Электропотребление, млн. кВт. ч	90	130	130	130
Максимум эл. Нагрузки,МВт	21,2	21,2	21,2	21,2
Тмакс, час.	7000	7000	7000	7000