. Торги проводит

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Примечание: пункты № 1-8, 10, 13 и 14 заполняются в обязательном порядке согласно документации об аукционе. Остальные пункты анкеты заполняются на усмотрение участника размещения заказа.

10.3 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Государственному заказчику:

ГП ЧАО «Чукотстройзаказчик»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ № _____

на право заключения государственного контракта на выполнение строительства

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, получение которой настоящим удостоверяем, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что мы посетили объект, работы на котором заявляются к выполнению, и ознакомлены с информацией, содержащейся в документации об аукционе и влияющей на стоимость выполняемых работ, в том числе:

- со структурой цены на работы, предлагаемые к выполнению;

- с объемами и видами работ, заявляемых к выполнению;

- с местом выполнения работ;

- со сроками выполнения работ;

- с периодичностью выполнения работ;

- с условиями выполнения работ;

- с порядком, формой и условиями оплаты;

- с требованиями к приемлемости и качеству работ, предлагаемых к выполнению;

- с требованиями к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ;

- с техническими характеристиками работ, заявляемых к приобретению Заказчиком в рамках аукциона.

3. Мы имеем ясное и четкое представление о структуре цены на работы, предлагаемые к выполнению, об условиях изменения цен в период выполнения работ, о месте, сроке, периодичности и условиях выполнения работ, об объемах и видах работ, заявляемых к выполнению, о порядке, форме и условиях оплаты, о требованиях, предъявляемых к приемлемости и качеству работ, предлагаемых к выполнению, к сроку и (или) объему гарантий качества работ, о технических характеристиках работ, заявляемых к выполнению Заказчиком в рамках аукциона, и об объеме сопутствующих работ и услуг

4. Мы гарантируем выполнение полного объема работ в соответствии с требованиями, указанными в документации об аукционе на следующих условиях:

№ п/п	Наименование показателя	Данные участника аукциона	Примечание
1	2	3	4
1	Наименование работ, предлагаемых к выполнению в рамках аукциона	Участником указывается наименование работ, предлагаемых к выполнению в рамках аукциона
2	Количественные и качественные характеристики работ, предлагаемых к выполнению в рамках аукциона	Участником указывается количественные и качественные характеристики работ, предлагаемых к выполнению в рамках аукциона
3	Место выполнения работ	Участником указывается место выполнения работ
4	Сроки выполнения работ	Участником указываются сроки выполнения работ
5	Периодичность выполнения работ	Участником указывается периодичность выполнения работ
6	Условия выполнения работ	Участником указываются условия выполнения работ
7	Порядок, условия и форма оплаты	Участником указывается порядок, условия и форма оплаты
8	Структура цены государственного контракта (порядок формирования цены контракта)	Участником указывается структура цены государственного контракта
9	Условия изменения цен в ходе исполнения государственного контракта	Участником указывается возможность/невозможность изменения цены государственного контракта в ходе его исполнения

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Государственного заказчика, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае, если наше предложение по цене контракта будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с _______________________________________________________________

[указывается наименование Государственного заказчика]

на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

8. В случае, если наши предложения по цене контракта будет признано предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с __________________________________________________,

[указывается наименование Государственного заказчика]

мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами государственного контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений о _______________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________.

(контактная информация уполномоченного лица, в т.ч. адрес электронной почты).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контракта на условиях наших предложений.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О. полностью)

^{(подпись)}

Главный бухгалтер __________________ (Ф.И.О. полностью)

^МП^{(подпись)}

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Blog

Содержание

10.3 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ