Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
| Вид материала | Инструкция |
- Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 492.11kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Законодательное регулирование, 1568.65kb.
- Томская таможня «утверждаю» Начальник Томской таможни, 546.29kb.
- 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе, 443.51kb.
- Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 3006.49kb.
- Инструкция по подготовке аукционной документации Информационная карта, 1295.62kb.
- Инструкция участникам размещения заказа Порядок подготовки и подачи заявки на участие, 4985.54kb.
- А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
- Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 11 > подача заявок, 2751.18kb.
Приложение№1
к информационной карте аукциона
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ № ___
г.Ростов-на-Дону «___» ___________ 2011 г.
ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колесниковой Евгении Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _________________________, определенное по результатам аукциона протокол № _______________________________, в лице ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, действующей на основании __________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Предметом настоящего контракта является приобретение книг для формирования библиотечного фонда ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» в 3 квартале 2011г. (именуемые далее товар) по авторам, наименованиям, качественным и техническим характеристикам, цене и в количестве согласно спецификации (приложение №1) к настоящему контракту, по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 настоящего контракта в сроки, предусмотренные контрактом, а Заказчик оплатить товар на условиях, в порядке, в форме, размере, предусмотренном настоящим контрактом, и осуществить приемку товара в порядке и на условиях настоящего контракта.
1.2. Обеспечением контракта в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек является ______________________________________________________
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________________ (_________________________) рублей ______ коп, в том числе НДС _________.(или НДС не предусмотрен)
2.2. Цена контракта должна включать в себя цену за единицу товара по настоящему контракту, состоящую из стоимости товара, налогов, упаковки товара в тару, стоимость тары, транспортные (почтовые) расходы по доставке, погрузке, разгрузке товара по адресу Заказчика и доставке, разгрузке на склад Заказчика указанному в разделе 13 настоящего контракта.
2.3.Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит до полного исполнения обязательств сторонами. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара.
Оплата товара осуществляется по цене установленной настоящим контрактом.
2.4. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по настоящему контракту за счет средств областного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных областным законом «Об областном бюджете на 2011г » от 08.12.2010г № 516-ЗС
2.5. Заказчик в течение 90 (девяноста) банковских дней производит безналичный расчет в размере 100% от цены настоящего контракта на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара по адресу Заказчика, и подписания сторонами товарных накладных, согласно спецификации (приложение №1) Поставщиком и Заказчиком (без претензии).
2.6. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате по настоящему контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. Если поставщик нарушит сроки поставки по настоящему контракту, то Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты товара, поставленного с нарушением сроков и начать процедуру расторжения контракта, в соответствии с Законодательством РФ.
2.8. Ответственность и обязанность по обеспечению сохранности товара, поставленного с нарушением сроков, а также обязанность по предоставлению помещений для хранения товара, по возврату товара лежит на Поставщике, в том числе и все расходы по погрузке, разгрузке и транспортировке товара (при возврате Поставщику), в случае, если Заказчик отказался от приемки товара поставленного с нарушением сроков (не подписал накладные).
- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
3.1. Поставщик осуществляет поставку товара в отдел комплектования с 10:00 до 17:00 согласно спецификации (приложение №1) со дня заключения контракта и до 30.09.2011 г.
3.2. Товар поставляется партиями не более 500 наименований за одну поставку в период с даты заключения контракта в срок до 30 сентября 2011 г. Первая поставка - со дня заключения контракта, последняя - не позднее 30.09.2011г. Время доставки : понедельник-пятница с 10:00 до 17:00 по московскому времени.
3.3. Срок поставки всего товара не позднее даты 30.09.2011г. в соответствии со спецификацией (приложение №1).
3.4. Поставщик не имеет право осуществлять поставку некомплектного, некачественного и иного не соответствия спецификации (приложение №1) товара.
Ответственность за сохранность, возврат некомплектного, некачественного и иного не соответствия спецификации (приложение №1) товара лежит на Поставщике, в том числе и ответственность за все имущественные и финансовые издержки, которые могут возникнут в связи с поставкой товара не соответствующего спецификации (приложение № 1) и требованиям Заказчика, предъявляемым к товару в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.5. Поставщик обязан поставить и передать товар Заказчику по адресу, указанному в разделе 13 настоящего контракта, согласно спецификации (приложение №1),осуществить его разгрузку и доставку на склад (помещение), указанное Заказчиком.
Товар должен быть новым, не принадлежать третьим лицам и быть свободным от чьих-либо залоговых обязательств и иных прав третьих лиц, предусмотренной спецификацией (приложение № 1) и настоящим контрактом.
3.6. Обязательства по поставке товара согласно условиям настоящего контракта считаются выполненными Поставщиком в полном объеме после приемки товара по авторам, наименованиям, качественным и техническим характеристикам, цене и в количестве и подписания Заказчиком и Поставщиком накладных, в объеме согласно спецификации (приложение № 1). и передачи документов, указанных в п. 3.10. настоящего контракта (без претензий).
3.7. Товарные накладные каждой партии поставляемого товара (книжной продукции) рассматриваются индивидуально на соответствие спецификации, и подписываются (только при соответствии товара и спецификации). В товарных накладных в графе «Наименование» книжная продукция указывается только в алфавитном порядке, согласно спецификации к контракту.
3.8. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
3.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам. На упаковке обязательно проставить номер накладной, по которой доставлен товар.
3.10. Поставщик одновременно с поставкой товара обязан:
а) предоставить накладные с указанием издательства, а также кодов (ОКПО, ОКДП);
б) предоставить счета-фактуры;
в) предоставить счета на оплату поставленного товара
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить и передать Заказчику товар по авторам, наименованиям, качественным и техническим характеристикам, цене и в количестве согласно спецификации (приложение №1) в сроки, предусмотренные настоящим контрактом не позднее 30.09.2011г.
Поставить и передать товар Заказчику по адресу указанному в р. 13 настоящего контракта и осуществить собственными силами и средствами разгрузку и доставку товара на склад (помещение) Заказчика.
4.1.2. Обеспечить и передать Заказчику документы, указанные в пункте 3.10. настоящего контракта.
4.1.3. Передать товар и документы Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, спецификацией (приложение № 1).
4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные п.4.1. контракта, а так же закрепленных в других разделах настоящего контракта.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществить расчеты с Поставщиком в порядке и на условиях, размере, предусмотренном настоящим контрактом.
4.2.2. Принять совместно с Получателем товар (по авторам, наименованиям, качественным и техническим характеристикам, цене и в количестве), документы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом или написать мотивированный отказ от приемки товара, документов полностью или частично.
4.2.3. Контролировать исполнение Поставщиком условий настоящего контракта.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные п.4.2. контракта, а так же указанных в других разделах настоящего контракта.
4.2.5. Контролировать целевое использование бюджетных средств.
4.2.6. Выступать истцом в Арбитражном суде по вопросам, связанным с настоящим контрактом;
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с ч.2 ст.407 ГК РФ и ч.3 ст.450 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком настоящего контракта:
- задержка поставки товара по вине Поставщика, когда срок окончания поставки, указанный п. 3.2 контракта увеличивается более чем на три рабочих дня.
4.3.2. Расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
5. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
5.1. Поставляемые товары должны соответствовать ОСТу 29.124-94 «Издания книжные. Общие и технические требования» и гигиеническим требованиям: СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические требования для изданий книжных и журнальных для детей и подростков» и СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования». СанПиН 1.2.1253-03 «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых». ОСТ 29.113-86 «Учебники и учебные пособия для систем высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. Издательско-полиграфическое оформление. Общие технические требования». ОСТ 29.2-91 «Издания книжные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». ОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические условия» - (издания для взрослых) ОСТ 29.116-98 «Издания учебные для общего и начального профессионального образования. Общие технические условия» ОСТ 29.12-98 «Альбомы. Издательско-полиграфическое оформление. Общие технические условия» ОСТ 29.132-99 «Энциклопедии. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению» ОСТ 29.133-99 «Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению», обязательно наличие знака охраны авторского права © согласно ГОСТ Р 7.01-2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления»
5.1.1. Весь приобретаемый товар должен быть в хорошем полиграфическом исполнении, не содержать полиграфического брака, поражений грибковыми заболеваниями и т.д
5.1.2. Весь товар должен быть новым, в неповрежденной упаковке, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений
5.2. Товар, передаваемый Заказчику, должен соответствовать спецификации (Приложение №1) и товарораспорядительным документам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
5.3. В случае обнаружения недостатков товара иного несоответствия качественным характеристикам товара Поставщик обязуется за счет своих средств и сил произвести замену товара в сроки, определенные Заказчиком (в претензии или в требовании, оформленные в письменной форме).
В случае, если Поставщик не обеспечил своими силами и средствами замену товара в сроки, предусмотренные претензией то Заказчик имеет право возвратить товар Поставщику при этом Поставщик обязан возместить Заказчику денежные средства по транспортировке, упаковке, погрузке, разгрузке и иные расходы по возврату товара Поставщику на основании счета на оплату Заказчика в течении 3-х рабочих дней с момента получения ( счета на оплату и претензии).
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.
6.1 Приемка товара от Поставщика по авторам, наименованиям, качественным и техническим характеристикам, цене и в количестве осуществляется по факту поставки товара в строгом соответствии со спецификацией (приложение №1) Заказчиком на складе или в месте (помещении), определенном Заказчиком.
6.2. Сдача- приемка товара осуществляется только в рабочие дни Заказчика.
6.3. Присутствие представителя Поставщика при сдаче — приемки товара и передачи документов является обязательным.
6.4. В случае, если Поставщик не обеспечил участие своего представителя (ей) на право участия в сдаче - приемки товара (независимо от причин и оснований), то приемка товара осуществляется представителями Заказчика.
6.5. При обнаружении в ходе сдачи - приемки товара недостатков, недостачи, некомплектности и иных несоответствий товара спецификации (приложение №1) иным требованиям контракта Сторонами составляется 2-х. сторонний акт с отражением установленных недостатков, недостачи, некомплектности и иного.
В случае отказа Поставщика от подписания акта или не обеспечения Поставщиком своего представителя для участия в сдаче - приемке товара по авторам, наименованиям, качественным и техническим характеристикам, цене и в количестве в соответствии с условиями контракта, Заказчик имеют право самостоятельно составить двухсторонний акт и подписать такой акт.
Двухсторонний акт, подписанный представителями Заказчика является доказательством фактов недостатков, недостачи, некомплектности и иных нарушений, несоответствий спецификации (приложение № 1), к контракту и является основанием Поставщику для замены товара в связи с обнаруженными недостатками, восполнения недостачи, некомплектности, пересортицы и выполнения иных действий, указанных в акте.
Претензия и акт о недостатке, некомплектности и иных несоответствий товара направляется Поставщику в течение 2-х рабочих дней после составления акта.
6.6. Поставщик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента получения претензии и акта в сроки, указанные в акте и претензии, произвести замену товара, восполнить недостачу и выполнить иное указанное в акте. Все расходы (упаковка, погрузка, разгрузка, транспортировка) и иные расходы по замене, восполнению недостачи, некомплектности производятся за счет Поставщика его силами и средствами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- замены товара имеющего недостатки, некомплектного или иное несоответствия качественным характеристикам, а так же требованиям предусмотренным спецификацией (приложение № 1);
- отказаться от товара, имеющего недостатки, некомплектного или иное несоответствия качественным характеристикам, предусмотренным спецификацией (приложение № 1) и не оплачивать указанный товар
При этом Поставщик не освобождается от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
7.2. За поставку товара имеющего недостатки, некомплектного или иное несоответствие качественным характеристикам, а так же требованиям предусмотренным спецификацией (приложение № 1), товара без документов (или ненадлежащее оформленных документов) Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку ( штраф) в размере 1 % от цены контракта.
7.3. За недопоставку или нарушение сроков поставки товара, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню) в размере 2 % от цены контракта за каждый день просрочки.
7.4. Начисление неустойки, пени, штрафа осуществляется за каждое нарушение в отдельности. Выплата неустойки, пени, штрафа или возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение одного или нескольких обязательств по контракту не исключает права на взыскание неустойки (штрафа, пени) или возмещения убытков при неисполнении контракта Поставщиком в целом.
7.5. Применение неустойки, пени, штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту.
7.6. Заказчик за нарушение сроков оплаты за исключением случаев, указанных в п.7.7. настоящего контракта обязан уплатить Исполнителю неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (согласно ст.9 п.11 Закона 94-ФЗ от 21.07.2005) от стоимости контракта за каждый день просрочки до момента фактической оплаты по настоящему контракту.
7.7. Заказчик не несет ответственности и не уплачивает штрафные санкции за несвоевременную оплату по настоящему контракту связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.
7.8. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть, расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне и подписания соглашения о расторжении контракта
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011 г. и до полного исполнения своих обязательств сторонами.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Изменение и расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, заключивших настоящий контракт, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.
10.2. Изменения и дополнения настоящего контракта совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются Стороной в течение 10 дней с момента их получения, (за исключением случаев сокращенного срока рассмотрения претензий, указанных в настоящем контракте)
При не достижении согласия или не получения ответа в установленный срок — в судебном порядке.
11.2. Все споры по настоящему контракту рассматриваются в Арбитражном суде Ростовской области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской федерации.
12.3. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Заказчик Поставщик
| ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 344049, г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 А ИНН/КПП 6163020780/616301001 ОГРН: 1026103164207 ОКДП: 9230000 ОКПО: 02187741 УФК по Ростовской области (5823, ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»), Р/сч. 40201810800000000017, БИК - 046015001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, Л/сч. 03582002380 Директор ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» _______________________Колесникова Е.М. мп | |