С. П. Болтрукевич октября 2008 г. Извещение о повторном проведении запроса котировок №5/2008 На проведение текущего ремонта групповой мдоу сказка

Вид материалаСказка

Содержание


2. Источник финансирования заказа
4. Объем выполняемых работ
Раздел 1. Дополнительные ремонтные работы
Требования предъявляемые к оформлению сметной документации
5. Место выполнения работ
7. Срок гарантии качества выполненных работ
9. Срок и условия оплаты выполненных работ
10. Срок подписания победителем муниципального контракта
13. Форма котировочной заявки.
Образец оформления котировочной заявки
Котировочная заявка
1. Наименование выполняемых работ
Раздел 1. Дополнительные ремонтные работы
3. Цена контракта (цифрами и прописью)
Проект муниципального контракта
1. Предмет контракта
2. Стоимость работ и порядок оплаты
3. Обязательства сторон.
4. Место и срок выполнения работ.
5. Гарантии качества по сданным работам.
...
Полное содержание
Подобный материал:




Утверждаю:

Заведующая МДОУ «Сказка»


____________ С.П. Болтрукевич

«__ » Октября 2008 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 5/2008

На проведение текущего ремонта групповой МДОУ Сказка


1. Запрос котировок проводит: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад «Сказка»

Почтовый адрес: 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 1 дом 2.

2. Источник финансирования заказа: Бюджет Новосибирской области.

3. Наименование выполняемых работ: проведение текущего ремонта групповой МДОУ Сказка

4. Объем выполняемых работ:

п/п

Наименование

Единица измерения

Количество

Раздел 1. Дополнительные ремонтные работы

1

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных

100 м2

0,096
2*0,8*6/100


2

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,096
2*0,8*6/100


3

Петля накладная

шт.

10

4

Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава

шт.

5

5

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

шт.

5

6

Монтаж металлических дверей 2м*0,9м*2шт

1 т конструкций

0,083

7

Блоки дверные для общественных зданий

м2

1,89

8

Устройство герметизации коробок металлических дверей

100 м шва

0,049

9

Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5

кг

-0,6566

10

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

2

11

Монтаж пристенного металлического каркаса из гнутого профиля для облицовки стен

100 м

1,05
105/100


12

Профили холодногнутые из оцинкованной стали

т

0,0588
105*0,56/1000


13

Устройство защитных экранов из гипсокартона

100 м2 отделываемой поверхности

0,33

14

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,33

15

Устройство перегородок в сан.узлах с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции

100 м2 перегородок за вычетом проемов

0,03

16

 Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 0,25 м2

100 м2 остекления

0,1
10/100


17

Разборка бетонных оснований под полы

1 м3

0,8

18

Гладкая облицовка перегородок стеновой плиткой на клее из сухих смесей: по гипсокартону

100 м2 поверхности облицовки

0,06

19

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода

0,15
15/100


20

Установка радиаторов: чугунных

100 квт радиаторов и конвекторов

0,0125

21

 Смена арматуры: вентилей муфтовых диаметром до 20 мм

100 шт.

0,12
12/100


22

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм

шт.

10

23

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм

шт.

2

24

 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой

100 шт.

0,01
1/100


25

Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой

комплект

1

26

 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода с фасонными частями

0,135
13,5/100


27

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм

100 м трубопровода

0,135
13,5/100


28

 Смена санитарных приборов: умывальников

100 приборов

-0,01

29

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм

комплект

-1

30

Устройство покрытий ступеней унитазов керамической плиткой на цементном растворе

100 м2 покрытия

0,037
3,7/100


31

 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2

100 мест

0,07

32

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску

100 м2 отделываемой поверхности

0,15
15/100


33

Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,65
65/100


34

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0,143

35

 Смена санитарных приборов: моек на одно отделение

100 приборов

0,02

36

Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм

комплект

2

37

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

10 комплектов

-0,1


Требования предъявляемые к оформлению сметной документации

1) расчет сметы производиться на основании ТЕР-2001 для Новосибирской области (для зоны 5) с применением индексов цен в строительстве утвержденных департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области и дополнительных коэффициентов указанных в техническом задании.

2) стоимость применяемых материалов согласовывается с муниципальным заказчиком до производства закупки.

3) после проведения закупки необходимых материалов заверенные копии документов (счета-фактуры, или товарные накладные) подтверждающие затраты на их приобретение предоставляются муниципальному заказчику не позднее 10 дней с момента закупки.

4) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при расчетах между подрядчиком и заказчиком за фактические выполненные работы остается в распоряжении заказчика.


5. Место выполнения работ: Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 1 дом 2.

6. Срок выполнения работ:

Начало работ – не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания контракта

Окончание работ – « 01 » Декабря 2008 года.

7. Срок гарантии качества выполненных работ – не менее 12 месяцев.

8. Максимальная начальная цена контракта: 128 713 (Сто двадцать восемь тысяч семьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

Цена контракта включает: стоимость работ, расходы по доставке материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Срок и условия оплаты выполненных работ: в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ на основании акта приемки результата работ, справок КС-2, КС-3 и счетов-фактур. По соглашению сторон возможен аванс.

10. Срок подписания победителем муниципального контракта - 6 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

11. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8 до 17 часов (перерыв с 12ч. 00мин. до 13ч. 00 мин.) по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 7 кабинет юриста.

Дата и время начала подачи котировочных заявок: с «08» часов «00» минут 15 Октября 2008 г.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «17» часов «00» минут 20 Октября 2008 г.

Контактное лицо по приему заявок - Мурашко Алексей Михайлович телефон (383-62) 22-957.

13. Форма котировочной заявки.

Участники размещения заказа подают котировочные заявки в письменной форме или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи».


Котировочные заявки, подаваемые участниками размещения заказа в электронном виде, направляются по следующему адресу электронной почты: urist-centr@ngs.ru.

Обращаем Ваше внимание, что участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, в письменном или электронном виде, внесение изменений в которую не допускается.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ:


Председателю Единой комиссии по размещению

заказа для нужд МДОУ «Сказка»

Мурашко Алексею Михайловичу


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о повторном проведении запроса котировок, мы (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); ИНН, КПП, Банковские реквизиты), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 5/2008 на проведению текущего ремонта групповой согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, выполнив следующие работы:

1. Наименование выполняемых работ: проведение текущего ремонта групповой МДОУ Сказка

2. Объем выполняемых работ:

п/п

Наименование

Единица измерения

Количество

Раздел 1. Дополнительные ремонтные работы

1

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных

100 м2

0,096
2*0,8*6/100


2

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов

0,096
2*0,8*6/100


3

Петля накладная

шт.

10

4

Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава

шт.

5

5

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

шт.

5

6

Монтаж металлических дверей 2м*0,9м*2шт

1 т конструкций

0,083

7

Блоки дверные для общественных зданий

м2

1,89

8

Устройство герметизации коробок металлических дверей

100 м шва

0,049

9

Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5

кг

-0,6566

10

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

2

11

Монтаж пристенного металлического каркаса из гнутого профиля для облицовки стен

100 м

1,05
105/100


12

Профили холодногнутые из оцинкованной стали

т

0,0588
105*0,56/1000


13

Устройство защитных экранов из гипсокартона

100 м2 отделываемой поверхности

0,33

14

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,33

15

Устройство перегородок в сан.узлах с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции

100 м2 перегородок за вычетом проемов

0,03

16

 Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 0,25 м2

100 м2 остекления

0,1
10/100


17

Разборка бетонных оснований под полы

1 м3

0,8

18

Гладкая облицовка перегородок стеновой плиткой на клее из сухих смесей: по гипсокартону

100 м2 поверхности облицовки

0,06

19

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода

0,15
15/100


20

Установка радиаторов: чугунных

100 квт радиаторов и конвекторов

0,0125

21

 Смена арматуры: вентилей муфтовых диаметром до 20 мм

100 шт.

0,12
12/100


22

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм

шт.

10

23

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм

шт.

2

24

 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой

100 шт.

0,01
1/100


25

Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой

комплект

1

26

 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода с фасонными частями

0,135
13,5/100


27

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм

100 м трубопровода

0,135
13,5/100


28

 Смена санитарных приборов: умывальников

100 приборов

-0,01

29

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм

комплект

-1

30

Устройство покрытий ступеней унитазов керамической плиткой на цементном растворе

100 м2 покрытия

0,037
3,7/100


31

 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2

100 мест

0,07

32

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску

100 м2 отделываемой поверхности

0,15
15/100


33

Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,65
65/100


34

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

0,143

35

 Смена санитарных приборов: моек на одно отделение

100 приборов

0,02

36

Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм

комплект

2

37

Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

10 комплектов

-0,1


3. Цена контракта (цифрами и прописью)___________________________________ рублей _______ копеек.

Цена контракта включает: стоимость работ, расходы по доставке материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

___________________________ _____________ __________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

Регистрационный № _______

«___»___________2008 г. время ___________________

(заполняется ответственным лицом Единой комиссии)

Председатель единой комиссии ________________ / Мурашко А.М.


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

г. Куйбышев

«___» ____________ 2008 г.



Муниципальное дошкольное образовательное – учреждение детский сад «Сказка», в лице заведующей Болтрукевич Светланы Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» с одной стороны, и ______________________________________________________ именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________, далее именуемые «Стороны». С соблюдением требований действующего законодательства РФ, регулирующего порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и на основании результатов размещения заказа (протокол _________________________________ № _______ от «___» __________ 2008г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

Подрядчик обязуется выполнить собственными или привлеченными силами и средствами работы по проведению текущему ремонту групповой, в объеме, составе и по ценам указанным в проектно-сметной документации (приложение №1) в соответствии с условиями Контракта и заданием Заказчика. Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ определена по итогам проведения запроса котировок, включает стоимость работ, расходы по доставке материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и составляет: __________ (_________________________________________________________________) рублей ___ коп.

2.2. Оплата производится денежными средствами по безналичному расчету: в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ на основании акта приемки результата работ, справок КС-2, КС-3 и счетов-фактур. По соглашению сторон возможен аванс.

3. Обязательства сторон.

3.1 Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

1. осуществлять выполнение всего комплекса работ на Объекте, в соответствии с проектно–сметной документацией, условиями настоящего Контракта.

2. осуществлять выполнение всего комплекса работ на Объекте, в соответствии с требованиями СНиП и действующего законодательства

3. возвести собственными силами и средствами на территории Объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4. информировать Муниципального заказчика о ходе выполнения работ на Объекте, предоставляя Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию на фактически выполненные объемы работ ежемесячно при подписании справок формы № КС-2, № КС-3.

5. обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Нести ответственность перед третьими лицами за соблюдение вышеуказанных мероприятий.

6. обеспечить надлежащую охрану Объекта, нести ответственность за сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта от начала работ до их завершения и приемки Объекта.

7. обеспечивать содержание и уборку территории на Объекте и прилегающей к нему на всех этапах выполнения работ.

8. произвести экспертизу выполненных работ и получить положительные заключения о вводе в эксплуатацию Объекта (иного оборудования) у уполномоченных органов и предоставить соответствующую документацию Заказчику.

9. в случае готовности Объекта, известить письменно об этом Муниципального заказчика и Заказчика.

10. сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию.

11. в недельный срок со дня подписания Акта о приемке работ на Объекте, вывезти за пределы Объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, а также другое имущество и строительный мусор и т.д.

12. в случае изменения счета, указанного в настоящем Контракте в пятидневный срок внести соответствующие изменения в настоящий Контракт. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте, и соответственно в договоре, счет Подрядчика несет Подрядчик.

13. устранять своими силами и средствами замечания, недостатки в сроки согласованные с Муниципальным заказчиком или Заказчиком, указанные в Акте приёмки работ.

14. нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в рамках настоящего Контракта субподрядчиками.

Подрядчик имеет право:

1. привлекать к исполнению своих обязанностей, вытекающих из условий настоящего Контракта, других лиц (субподрядчиков).

2. по предварительному письменному согласованию с Муниципальным заказчиком выполнить обязательства по настоящему Контракту досрочно.


3.2 Обязательства Муниципального заказчика

1. обеспечить оплату выполненных работ на Объекте.

2. обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор, назначив своего представителя.

Муниципальный заказчик имеет право:

1. в ходе исполнения условий настоящего Контракта, не вмешиваясь в текущую деятельность Подрядчика, осуществлять через своих представителей проверки объема и качества выполнения работ на Объекте.

2. при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта или проектно–сметной документации либо обнаружения иных недостатков, в ходе выполнения работ на Объекте, которые могут ухудшить качество работ, немедленно известить Подрядчика и назначит срок их устранения.

3. в ходе приёма выполненных работ на Объекте, указывать в Акте приемки работ, выявленные недостатки, требующие устранения Подрядчиком.

4. Место и срок выполнения работ.

4.1. Место выполнения работ: Новосибирская область, г. Куйбышев, квартал 1 дом 2.

4.2. Срок выполнения работ

- начало работ – «___» __________ 2008 года.

- окончание работ – «___» __________ 2008 года.

4.3. Изменение срока выполнения работ может быть осуществлено только по основаниям предусмотренным ч.1 ст. 767 ГК РФ

5. Гарантии качества по сданным работам.

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается _____ месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Муниципального заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации здания Муниципальным заказчиком или третьими лицами.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет с последующим возмещением стоимости экспертизы Подрядчиком.

6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

6.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика (из его материалов, его силами и средствами).

6.2. Все используемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Муниципальному заказчику за 3 дня, до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, государственным стандартам и техническим условиям.

7. Контроль и надзор Муниципального заказчика за выполнением работ.

7.1 Муниципальный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

7.2 Муниципальный заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ, вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Муниципальный заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10 - дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Муниципального заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

7.3 Инженерная организация от имени и по письменному поручению Муниципального заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

7.4 Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

7.5 Осуществляя контроль ведения работ, ни Муниципальный заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8. Выполнение скрытых работ

8.1 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Муниципального заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Муниципальным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Муниципального заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Муниципального заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Муниципального заказчика производится за его счет.

8.2 Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием представителем Муниципального заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

  9. Порядок сдачи и приемки работ

9.1. Приемка выполненных работ на Объекте производится Муниципальным заказчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Контрактом.

9.2. Акты выполненных работ подписываются представителем Муниципального заказчика в случае отсутствия замечаний к качеству и объему выполненных работ, иных недостатков. При наличии замечаний и недостатков Подрядчик устраняет их в определенные Муниципальным заказчиком сроки и за свой счет.

9.3. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего Контракта считается факт передачи работ Муниципальному заказчику, что подтверждается Актом выполненных работ.

9.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

9.5. При просрочке выполнения работ риски, предусмотренные в п. 6.4. настоящего Контракта, несет Подрядчик.

10. Ответственность сторон.

10.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по Контракту.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

10.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по Контракту.

«Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

10.3. Уплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения возложенных на них обязательств или устранения нарушений.

10.4. Меры ответственности «Сторон», не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

11. Заключительные положения

11.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного контракта, будут разрешаться путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из «Сторон» своих обязательств, другая «Сторона» вправе направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, «Сторона», которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При невозможности разрешения в процессе переговоров указанных споров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Новосибирской области.

11.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и прекращается после полного исполнения Сторонами всех предусмотренных в настоящем контракте обязательств.

11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК