О проведении запроса котировок
| Вид материала | Документы |
- Извещение о проведении запроса котировок, 1648.64kb.
- О проведении запроса котировок, 2394.22kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 5720.4kb.
- Извещение о проведении запроса котировок № к 109- 8 Заказчик/организатор запроса котировок, 2296.06kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 208.19kb.
- Извещение №54 /10 ж/кз о проведении запроса котировок, 1033.52kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 356.96kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на закупку, 2323.68kb.
- Извещение о проведении запроса котировок цен, 4843.18kb.
- О проведении запроса котировок на поставку хлеба для муз ««Серпуховская городская больница, 142.97kb.
Извещение № 2033
о проведении запроса котировок
Уважаемые господа!
Уполномоченный орган – Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Калуга» в лице управления экономики и имущественных отношений, находящийся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 93 тел.: (4842) 57-85-45 на основании распоряжения Городского Головы г. Калуги от 30.12.2005 № 6173-р «Об обеспечении деятельности органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков и ведению реестра муниципальных контрактов» в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 28.12.2005 № 262 «О приведении нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» в соответствие с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 21.07 2005 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" приглашает Вас принять участие в запросе котировок для отбора Подрядчика по выполнению ремонта остановок, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» для муниципального заказчика – Управление городского хозяйства города Калуги (далее Заказчик), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, тел. 57-46-95.
Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Калуга»
| Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ремонт остановок, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» в соответствии со сметой Заказчика (Приложение 1). Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП, ГосЭнергоНадзора, ГосПожНадзора, Роспотребнадзора. Используемые материалы должны иметь не менее чем 80% запас годности, сертификаты соответствия или санэпидзаключение. Работы должны быть выполнены в соответствии с календарным графиком выполнения работ, составляемым Подрядчиком в течение 2 дней с момента заключения муниципального контракта и утвержденным Заказчиком в течение 2 дней с момента его получения. В графике должны быть указаны промежуточные сроки (этапы), виды и объемы работ. Календарный график выполнения работ является неотъемлемым приложением к муниципальному контракту. Подрядчик обязан восстановить своими силами и за свой счет в случае повреждения во время проведения работ сети электроснабжения, связи, пожарной сигнализации, охраны, отопления, водопровода, канализации. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливаются силами и за счет средств Подрядчика. Гарантийный срок – 6 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 или акта устранения недостатков. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации объекта будут обнаружены дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком. |
| Место выполнения работ, место оказания услуг | В соответствие с адресами, указанными в смете Заказчика (Приложение 1). |
| Сроки выполнения работ, оказания услуг | С момента подписания контракта в течение 30 дней. |
| Максимальная цена контракта* (руб.) | 432534,46 |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг | Оплата будет производиться по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика. Аванс в размере 30% от стоимости работ перечисляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Расчет за фактически выполненные работы будет производиться на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение пяти рабочих дней с момента подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или акта устранения недостатков. |
*Цена контракта должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, оказании услуг просим представить котировочную заявку согласно приложению № 2, в срок до 16 часов 00 минут 06.11.2008 г. включительно.
Котировочная заявка вместе с необходимыми документами подается в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет запроса котировки. Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (должность и подпись подписавшего с расшифровкой; в случае необходимости документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - доверенность, должным образом оформленную и свидетельствующую о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа; печать – в необходимых случаях), при предоставлении котировочной заявки не допускается применение факсимильной печати и подписи.
В связи с тем, что Уполномоченный орган в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей заявки в виде электронного документа не принимаются.
Котировочная заявка подается по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, каб. № 106.
Ответственное лицо: Матросов Валерий Васильевич, тел.: (4842) 57-84-43
Электронный адрес: e-mail: matrosov_vv@kaluga-gov.ru
график работы: с 9-00 до 18-15 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00, выходные дни: суббота, воскресенье.
В течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Победитель в проведении запроса котировок подписывает муниципальный контракт (Приложение 3), который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной Победителем в проведении запроса котировок в котировочной заявке и представляет его Заказчику. Муниципальный контракт считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 07.11.2008 года.
В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Победитель запроса котировок может получить подписанный протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки и проект контракта 10.11.2008 года. По адресу: г. Калуга ул. Ленина, 93, каб. № 106.
После определения Победителя в проведении запроса котировок в срок предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с Победителем в проведении запроса котировок, либо при уклонении Победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
-приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ;
-предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах;
-нахождения имущества под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение: 1. Смета
2. Котировочная заявка на участие в запросе котировок.
3.Проект контракта.