О проведении запроса котировок

Вид материала

Содержание

Приложение 2 к извещению № 2033 Котировочная заявка
На проведение работ по ремонту
Предмет Контракта
9.Расторжение Контракта
10.Охрана Объекта
11. Срок действия Контракта
12. Порядок рассмотрения споров
13.Особые условия
14. Заключительные положения.

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24

Приложение 2 к извещению № 2033

Котировочная заявка

В единую комиссию по размещению муниципального заказа на __________________

_________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок, участие в котором подтверждаем настоящей котировочной заявкой,

_______________________________________________________________________________________

наименование исполнителя (подрядчика)

в лице _______________________________________________________________________,

должность, ФИО исполнителя (подрядчика)

действующего на основании ____________________________________________________

предлагаем осуществить _______________________________________________в соответствии с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок и по стоимости, подтверждаемой прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.

Таблица цен:

Цена контракта с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) (руб.)

_________, в том числе НДС ____% _________руб.

Юридический

адрес исполнителя (подрядчика) ______________________________________________________

Почтовый адрес ______________________________________________________________________

Телефон, факс ________________________________________________________________________

ИНН, Банковские реквизиты исполнителя (подрядчика)

Мы обязуемся по требованию заказчика представить необходимые сведения о своей квалификации и предлагаемых работах, услугах.

Руководитель организации

________________________-

Ф.И.О., подпись

Печать

Дата «______» _____________ 200 г.

Приложение 3 к извещению №2033

муниципальный контракт № ____

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

г. Калуга

«_» _____200_г.

Управление городского хозяйства города Калуги, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя Городского Головы - начальника управления городского хозяйства В.В. Дмитриева, действующего на основании Положения об управлении городского хозяйства г. Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы г. Калуги от 07.07.2005 № 209-п, распоряжения Городского Головы города Калуги от 30.12.2005 № 6172-р ( в ред. От 19.06.2006 № 4789-р, 17.02.2006 № 786-р) «О получателях бюджетных средств, уполномоченных на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», с одной стороны и ___________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________, с другой стороны, действующего на основании __________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

Подрядчик в счет оговоренной стоимости обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по ремонту остановок, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга (далее – работа) по адресу: В соответствие с адресами, указанными в смете Заказчика (далее – Объект) в соответствии с условиями Контракта, заданием Заказчика, согласно сметы прилагаемой к настоящему Контракту (Приложение 1).
Срок выполнения работ, указанных в п.п.1.1 настоящего Контракта: с момента подписания контракта в течение 30 дней в соответствии с календарным графиком выполнения работ (Приложение 2). Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
Основанием заключения Контракта является решение единой комиссии от _______.2008г. № ______ (Извещение № 2033 ).

Стоимость работ

Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту составляет ________ руб., в т.ч. НДС.
Стоимость работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.
Финансирование работ производится по статье 225000 «Услуги по содержанию имущества.

Порядок расчетов

3.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Аванс в размере 30% от стоимости работ перечисляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Окончательный расчет за фактически выполненные работы будет производиться на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение пяти рабочих дней с момента подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или акта устранения недостатков.

Обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

4.1.1. В течение 2 дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчик составляет, подписывает и передает на утверждение Заказчику календарный график выполнения работ (с указанием промежуточных сроков (этапов), объемов и видов работ).

4.1.2. Выполнить работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Контракта в соответствии с календарным графиком выполнения работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4.1.3. Выполнить работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Контракта своими силами, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), требованиями органов пожарной безопасности.

4.1.4. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования, изделий, поставляемых Заказчиком. Используемые материалы должны иметь не менее 80% запас годности.

4.1.5. Восстановить своими силами за свой счет в случае повреждения во время проведения работ сети электроснабжения, связи, пожарной сигнализации, охраны, отопления, водопровода, канализации. Повреждение во время проведение работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается вилами и за счет Подрядчика.

4.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.1.7. Осуществить охрану ремонтируемого Объекта.

4.1.8. Осуществить уборку и содержание строительной площадки, уборку строительного мусора в период и в места, указанные Заказчиком.

4.1.9. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

4.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.Заказчик обязуется:

Утвердить календарный график выполнения работ в течение 2 дней с момента его получения от Подрядчика.
Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п.3 настоящего Контракта.
Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект.

Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в соответствии промежуточными сроками (этапами) в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение 2) на основании актов выполненных работ по форме № КС-2 представленных Подрядчиком и окончательную приемку работ в течение 5 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, как в промежуточные сроки (этапы), так и в конечные сроки, Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.
В случае обнаружения недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента обнаружения недостатков.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению своих обязательств, согласно промежуточным срокам (этапам) выполнения работ, установленным календарным графиком выполнения работ (приложение 2), по настоящему Контракту или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленным срокам становится невозможным Заказчик вправе применить к нему санкции в соответствии условиями настоящего Контракта. Дата окончания выполнения работ по каждому промежуточному сроку (этапу) и в целом в соответствии с календарным графиком (приложение 2) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС –2 или акта устранения недостатков.

Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов, имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.).

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной и проектной документацией, а также действующими нормами и техническими условиями.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта, в срок установленный Заказчиком. Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

6.2. Гарантийный срок возможности эксплуатации Объекта составляет 6 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

6.3. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта приемки выполненных работ, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки (реальный ущерб), причиненные неисполнением (либо частичным неисполнением) или ненадлежащем исполнением обязательств. Убытки возмещаются сверх неустойки, указанной в пункте 7.3. настоящего контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (срок (промежуточные сроки (этапы), конечная дата выполнения работ), объемы и качество), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.5. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, используемых при выполнении работ и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащем качеством.

7.6. Уплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7.7. Аванс возвращается Подрядчиком Заказчику при расторжении контракта по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

7.8 Уплата процентов за пользование суммой аванса, уплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 9.2. настоящего Контракта.

9.Расторжение Контракта

9.1.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2.В случае расторжения настоящего Контракта в соответствии с п. 9.1. Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, все расходы по расторжению настоящего Контракта несет Подрядчик.

10.Охрана Объекта

10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки Заказчиком законченного Объекта.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 25.12.2008г.

11.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по контракту, а также от ответственности за нарушение условий контракта.

12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Все споры и претензии, вытекающие из настоящего контракта, Стороны будут решать путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров в течение 10 (десяти) дней, любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.Особые условия

13.1.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими Сторонами.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

14. Заключительные положения.

14.1. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

14.2. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

15. Приложения

15.1. Смета на выполнение работ.

15.2. График выполнения работ

16.Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: Управление городского хозяйства города Калуги

Адрес: 248600, г.Калуга, улица Ленина, 93 тел. 56-07-02

ИНН 4027065041 КПП 402701001

УФК по Калужской области (УФ по г.Калуге)

р/с 40204810900000002600 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. г.Калуга

БИК 042908001

Подрядчик:

Подписи сторон:

Заказчик: Заместитель Городского Головы-начальник управления городского хозяйства города Калуги	Подрядчик:
_________________________В.В.Дмитриев	__________________
«_____»________________2008	«_____»________________2008