Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 11 > подача заявок на участие в аукционе 15 рассмотрение заявок на участие в аукционе 16 > проведение аукциона 17
| Вид материала | Инструкция |
- Техническое задание. Проект договора. Раздел Общие условия проведения аукциона. Порядок, 1250.18kb.
- Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 492.11kb.
- 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе, 443.51kb.
- Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе, 1868.54kb.
- Документация на проведение открытого аукциона по размещению государственного оборонного, 1609.19kb.
- Содержание аукционной документации инструкция участникам размещения заказа; информационная, 11056.22kb.
- А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
- Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 3006.49kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
- Законодательное регулирование, 1568.65kb.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», в лице директора Лянторского нефтяного техникума – филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» Любецкой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности № 59 от 05 декабря 2008 года и Устава,, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по тексту Контракта «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола аукциона № __________ от _______ 2009 года, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о следующем: 1. Предмет контракта 1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке учебной литературы (далее – Товар) для библиотеки Лянторскогонефтяного техникума – филиала Югорского государственного университета в соответствии со спецификацией № 1 (приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 1.2. Срок поставки: с момента заключения Государственного контракта до 25 октября 2009 года. 1.3. Государственный заказчик получает, а Поставщик поставляет Товар по адресу: : 628449, РОССИЯ., Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Лянтор, мкр.10, строение № 42, Лянторский нефтяной техникум – филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет». 1.4. Датой поставки Товара считается дата подписания акта сдачи-приемки Товара обеими Сторонами. 2. Качество поставляемого Товара 2.1. По качеству и комплектности поставляемый Товар должен соответствовать установленным стандартам (ГОСТ и ТУ). 2.2. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении. 2.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего контракта считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением Государственному заказчику всех затрат, связанных с приемкой, хранением и отпуском забракованного Товара. 2.4 Срок гарантии составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента поставки Товара. 3. Цена и стоимость поставок по Контракту 3.1. Общая сумма данного контракта составляет _____________ ()____________ рубля, 00 копейки, в т.ч. НДС 10%- __________рублей, НДС 18% ________________в соответствии с предложенной ценой в котировочной заявке. 3.2. Цена поставляемого Товара является фиксированной и в ходе исполнения контракта пересмотру не подлежит. 3.3 Цена контракта включает в себя НДС, все затраты, накладные расходы, транспортные расходы, погрузку-разгрузку, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях 4. Порядок расчетов 4.1. Расчеты по настоящему контракту производятся путем перечисления денежных средств Государственным заказчиком на расчетный счет Поставщика на основании товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон, при наличии счета, счета-фактуры, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ. 4.2. Товар оплачивается Государственный заказчиком в следующем порядке: - по факту полной поставки в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, счета-фактуры Поставщика, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Поставщик обязан: - произвести поставку Товара на условиях настоящего контракта; - поставить Товар в срок, указанный в п.1.2 настоящего контракта; - обеспечить соответствие Товара действующим стандартам; - незамедлительно информировать Государственного заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту. 5.2. Государственный заказчик обязан: - передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию; - обеспечить получение Товара, в порядке и сроки, определенные настоящим контрактом; - при возникновении претензий по качеству Товара вызвать представителя Поставщика для совместной приемки в сроки, предусмотренные действующим законодательством; - оплатить поставленный Товар по цене, указанной в п. 3.1 настоящего контракта; 5.3. Государственный Заказчик имеет право: - делегировать функции по приемке Товара непосредственным Потребителям (сотрудникам структурных подразделений Государственного заказчика), при этом Государственный заказчик несет ответственность за все действия Потребителей, связанные с выполнением указанных полномочий; - Государственный Заказчик имеет право контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по контракту без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика. 6. Ответственность сторон 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. 6.2. В случае просрочки исполнения Государственным Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой нестойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.3. В случае нарушения сроков оплаты по причине несвоевременного поступления бюджетного финансирования на эти цели, сроки поставки и оплаты отодвигаются на срок до поступления бюджетных средств на счет Государственного Заказчика. 6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, государственный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой нестойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 6.5. В случае если Поставщик поставил некачественный Товар или другой, не предусмотренный условиями настоящего контракта, Государственный заказчик вправе отказаться от получения данного Товара, а Поставщик обязан заменить Товар в том же количестве на Товар, соответствующий настоящему контракту в срок не позднее 10 рабочих дней. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик. 6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти и т.п.), а также по причинам, независящим от Сторон. 6.8. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, в 10-дневный срок с момента их возникновения письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по контракту с указанием причин неисполнения. 6.9. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему контракту в установленные сроки, Государственный Заказчик освобождается от ответственности, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из федерального бюджета на расчетный счет Государственного Заказчика. 7. Разрешение споров 7.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, возникающие из настоящего контракта, были урегулированы путем обсуждения и обоюдного согласия 7.2. При невозможности достижения соглашения сторонами в добровольном порядке, расторжение контракта осуществляется по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством. 7.3. Расторжение Государственного контракта, согласно ч. 8 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» допускается по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 7.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если таковое неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств: наводнения, пожара, других стихийных бедствий, а также постановлений органов государственной власти или военных действий, возникших после заключения настоящего Контракта или иных обстоятельств, находящихся вне сферы влияния соответствующей Стороны и имеющих характер непредвиденной и непреодолимой силы. 8.2. С наступлением форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным для одной из Сторон выполнение ее обязательств по настоящему Контракту, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 8.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и предполагаемом сроке прекращения Стороны обязаны уведомить друг друга в семидневный срок любым доступным средством связи. 8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. 8.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше двух месяцев, Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий Контракт без каких-либо дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно Контракта, кроме обязательства произвести платеж за уже выполненные работы, при условии предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства. 9. Срок действия контракта 9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему контракту. 10. Прочие условия 10.1. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается Поставщику, два – остаются у Государственного Заказчика. 10.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 20.04.2007 года № 53-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельными законодательными актами. 10.3. Изменения и дополнения к настоящему государственному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 10.4. В случае перемены Государственного Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 10.5. Перемена Поставщика при исполнении государственного контракта не допускается, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения поставщика. Об указанных преобразованиях юридического лица Поставщик сообщает Государственному Заказчику письменно в течение 10 (десяти) дней со дня официальной регистрации в соответствующих органах. Все изменения оформляются в письменном виде. 10.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта является спецификация № 1 (приложение № 1). 11. Адреса и банковские реквизиты Сторон 11.1. Государственный Заказчик: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» Юридический адрес:628012 , РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16 Почтовый адрес: 628012 , РОССИЯ, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16 ИНН 8601016987 КПП 860101001 Реквизиты Плательщика: Лянторский нефтяной техникум – филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» ИНН/КПП 8601016987/861702001 УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Лянторский нефтяной техникум - филиал Югорского государственного университета) Отделение по г. Сургуту и Сургутскому району Р/с 40503810900001000090 В РКЦ г. Ханты-Мансийска БИК 047162000 Лицевой счет 03073870121
Государственный Заказчик Поставщик _____________________О.А. Любецкая __________________ М.П. М.П. «____»______________ 2009 г. «____»____________ 2009 г.
Государственный заказчик Поставщик ___________________О.А. Любецкая _______________ М.П. М.П. «____» _____________ 2009 г. «____» ____________ 2009 г. VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||