Извещение №124 о проведении запроса котировок на поставку книжных изданий для нужд Муниципального учреждения «Городская централизованная библиотечная система»
| Вид материала | Документы |
- Извещение №125 о проведении запроса котировок на поставку книжных изданий для нужд, 1213.84kb.
- Извещение №105 о проведении запроса котировок, 969.49kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 2650.14kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1223.73kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1658.64kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1390kb.
- Извещение №147 от 11. 10. 2007г Котировочный запрос на поставку товаров, работ, услуг, 460.26kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1331.39kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1060.16kb.
- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок цен (только, 9313.88kb.
к извещению о проведении запроса котировок на поставку книжных изданий для нужд Муниципального учреждения «Городская централизованная библиотечная система»
ПРОЕКТ
^ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 124/ 141
на поставку книжных изданий.
г.Балашов « » 2009 года
_ Муниципальное учреждение «Городская централизованная библиотечная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шугаевой Е.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов запроса котировок (Протокол №__ от «___» __________ 2009г.) на право заключения муниципального контракта на поставку книжных изданий для нужд Заказчика, и в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «контракт») о нижеследующем:
^ 1. Предмет контракта.
- Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку книжных изданий (далее – товара), согласно перечня поставляемых товаров (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
- Поставщик обязуется поставить все товары, указанные в п. 1.1. настоящего контракта.
- Заказчик обязуется принять товар и оплатить поставленный товар в соответствии с п. 3 настоящего контракта.
- Заказчик осуществляет контроль за выполнением условий настоящего контракта всеми сторонами.
^ 2. Сроки поставки товара.
2.1. Срок поставки товара определен сторонами: с момента заключения контракта до 31 августа 2009 года.
2.2.На момент подписания настоящего Контракта дата окончания поставки товара является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.
^ 3. Цена товара по контракту и порядок оплаты.
- Цена товара по настоящему контракту определена на основании перечня поставляемых товаров (Приложение № 1) и составляет_________________________________________, включая НДС. Цена твердая и изменению не подлежит, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
- Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный товар по контракту на основании счета-фактуры. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет в течение 2 месяцев. Возможна поэтапная оплата.
^ 4. Права и обязанности сторон.
4.1. Права и обязанности Поставщика:
Поставщик обязан:
- Поставить качественный товар в полном объеме и в сроки, оговоренные в п.2.1 настоящего Контракта.
- Гарантировать качество поставляемого товаров, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.
- За свой счет заменить товар в случае обнаружения брака.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
Заказчик обязан:
- Произвести окончательный расчет с Поставщиком за поставленный товар после выставления счета-фактуры Поставщиком.
- Обеспечивать в течение всего периода поставки товара технический надзор за поставкой, назначив своего ответственного представителя.
- В течение 3 (трех) дней со дня окончания поставки товаров направить Поставщику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки товара.
Заказчик имеет право:
- Задержать оплату поставленного товара в случае обнаружения дефектов или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.
- Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение срока, предусмотренного 6.1 настоящего контракта.
- Муниципальный заказчик обязан осуществлять контроль за выполнением условий настоящего контракта всеми сторонами.
^ 5. Приемка и сдача товара.
- Приемка и сдача товара производится представителями Поставщика и Заказчика по окончанию поставки товара и оформляются счет-фактура и накладная.
- В случае мотивированного отказа от приемки товара стороны составляют акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения.
^ 6. Гарантия качества товара.
- Качество поставляемых товаров должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, ТУ, сертификатам соответствия, технической документации и других нормативных документов. Поставщик гарантирует качество поставленных товаров в течение 12 месяцев со дня подписания счета-фактуры и накладной приемочной комиссией.
^ 7. Ответственность сторон.
7.1.За нарушение Поставщиком сроков поставки товаров, сроков устранения дефектов, обнаруженных Заказчиком, других обязательств, установленных в Контракте, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от полной стоимости контракта за каждый день в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,5% за каждый день до фактического исполнения обязательств. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
- Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не освобождает Поставщика от выполнения этих обязательств надлежащим образом.
- В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественные товары, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок устранить обнаруженные дефекты или заменить бракованный товар для обеспечения надлежащего качества.
^ 8. Порядок разрешения споров.
8.1. При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при выполнении настоящего контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Саратовской области.
^ 9. Форс - мажор
- При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
^ 10.Срок действия контракта и прочие условия.
10.1. Настоящий подписанный Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.
- В случае расторжения Контракта, стоимость товаров, поставленных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и им приняты.
- Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.4. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
| Заказчик: Муниципальное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» 412300, г. Балашов, ул. Ленина 12 ИНН6440012960 КПП644001001 р/сч40204810100000000046 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области | | Поставщик: |