Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
| Вид материала | Документы |
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 25.69kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку канцелярских, 48kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №139АЭ(11), 93.42kb.
- Лот №1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 9759.28kb.
- Лот №7 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 2690.43kb.
- Лот №4 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 3572.83kb.
- Лот №2 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 6029.69kb.
- Лот №3 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 6031.46kb.
- Лот №4 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 4107.18kb.
- Лот №3 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 4733.26kb.
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________
| г. Новосибирск | «___» _______ 20__ г. |
Министерство здравоохранения Новосибирской области, в целях обеспечения государственных нужд, от имени Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице министра Ольги Васильевны Кравченко, действующего на основании Положения о министерстве здравоохранения Новосибирской области, с одной стороны, от имени Новосибирской области, с целью обеспечения государственных нужд и _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в рамках реализации соглашения Правительства Новосибирской области с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении региональной Программы модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011 – 2012 годы, на основании протокола открытого аукциона в электронной форме от _____________ №_______, заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт о нижеследующем:
^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязуется осуществить поставку медицинского оборудования (далее - Товар) Грузополучателям, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить Товар, в порядке и на условиях настоящего Контракта.
^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. осуществить поставку Товара в течение 80 календарных дней с момента заключения Контракта согласно Разнарядке (Приложение 2 к настоящему Контракту).
2.1.2. осуществить ввод Товара в эксплуатацию, включая обучение (инструктаж) не менее 2-х специалистов Грузополучателя работе с оборудованием согласно нормативным требованиям, в течение 10 календарных дней с момента поставки Товара.
2.1.3. Передать Грузополучателю Товар согласно Спецификации на основании доверенности, оформленной Грузополучателем, по товарно-транспортной накладной, акту приема – передачи, акту ввода в эксплуатацию в сроки, определенные настоящим Контрактом.
2.1.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта направить Грузополучателю требования по подготовке помещения и электропитания для установки и монтажа поставляемого Товара. В случае не предоставления требований в установленный срок, помещение считается готовым для установки и ввода в эксплуатацию поставляемого Товара.
2.1.5. При поставке Товара предоставить Грузополучателю следующие документы на русском языке:
- регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, оформленным в соответствии с законодательством РФ,
- санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, оформленное в соответствии с законодательством РФ,
- сертификат соответствия Госстандарта РФ, оформленный в соответствии с законодательством РФ.
- технический паспорт,
- гарантийный талон, оформленный на Грузополучателя,
- документ, подтверждающий обеспечение гарантии качества Поставщика на товар,
- инструкцию по эксплуатации,
- товарную накладную, счет, счет-фактуру.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. На получение оплаты за Товар в сроки и в порядке, установленные настоящим Контрактом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить приемку Товара.
2.3.2. Осуществить оплату за Товар, полученный Грузополучателем в соответствии с настоящим Контрактом.
^ 3. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать качеству, указанному в Спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту).
3.2. Наименование, количество поставляемого Товара должно соответствовать наименованию, количеству, указанному в товарно-транспортной накладной Поставщика.
3.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее 2011 г.
3.4. Маркировка, упаковка Товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу товара при транспортировке и хранении.
3.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
^ 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
4.2. Не позднее, чем за два рабочих дня до дня поставки Товара, Поставщик обязан согласовать с Грузополучателем дату и время поставки товара путем обмена факсимильными сообщениями.
Разгрузка товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии Грузополучателя.
4.3. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется Грузополучателем путем подписания товарно - транспортной накладной и акта приема-передачи. Акт приема – передачи товара предоставляется Поставщиком в письменной форме в двух экземплярах в день поставки товара. С момента подписания акта приема-передачи Товара до момента подписания акта ввода в эксплуатацию Товар находится на ответственном хранении у Грузополучателя.
4.4. В день передачи Товара Поставщик должен передать Грузополучателю документы, перечисленные в п. 2.1.5 настоящего Контракта.
В случае отсутствия вышеназванных документов Грузополучатель вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.
4.5. В комплект поставки должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности поставляемого товара.
4.6. Отказ от приемки товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество товара подтверждается актом, подписанным Грузополучателем в одностороннем порядке.
Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) товара осуществляются за счет Поставщика.
4.7. Поставщик должен обеспечить ввод товара в эксплуатацию.
Ввод товара в эксплуатацию включает:
- монтаж,
- установку программного обеспечения (при необходимости), наладку,
- проведение пробного исследования (или осуществить пробный запуск в тестовом режиме),
- обучение (инструктаж) не менее 2 (двух) специалистов каждого Грузополучателя согласно нормативным требованиям без отрыва от производства.
Ввод товара в эксплуатацию производится в присутствии Грузополучателя.
Акт ввода товара в эксплуатацию предоставляется Поставщиком Грузополучателю в письменной форме в двух экземплярах непосредственно в день ввода товара в эксплуатацию.
Поставщик должен сообщить Грузополучателю бесплатный телефон для связи с сервисной службой.
4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик, обязан изъять Товар ненадлежащего качества у Грузополучателя, а также возместить Грузополучателю, за свой счет, в полном объеме товаром надлежащего качества в срок не позднее 90-ти дней с момента извещения.
^ 5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена контракта составляет: ______________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС _________.
Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.
5.2. Цена Контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом Контракта, также стоимость упаковки, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, доставкой до Грузополучателя, вводом товара в эксплуатацию, хранением товара, обучением специалистов Грузополучателя, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
5.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту ввода оборудования в эксплуатацию во всех лечебных учреждениях (грузополучатели) в течение 30 банковских дней с момента предоставления Заказчику подписанных уполномоченными надлежащим образом представителями сторон актов ввода в эксплуатацию товара, на основании счета, выставленного Поставщиком, а также счета-фактуры, акта приема - передачи, товарно-транспортной накладной.
5.4. Источник финансирования: иные межбюджетные трансферты, поступившие из Территориального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию программы модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011-2012 годы.
^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. B случае просрочки поставки товара к Поставщику применяются штрафные санкции (неустойка). Неустойка начисляется в размере 0,5% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки поставки, начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательства, но не более 10 % от цены контракта.
B случае просрочки ввода оборудования в эксплуатацию к Поставщику применяются штрафные санкции (неустойка). Неустойка начисляется в размере 0,5% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки ввода оборудования в эксплуатацию, начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательства, но не более 10 % от цены контракта.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения принятых по настоящему контракту обязательств.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что не исполнение или ненадлежащее исполнение указанного обстоятельства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 174 000,00 рублей
Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:
1. соблюдение Поставщиком срока поставки.
2. соблюдение Поставщиком срока ввода оборудования в эксплуатацию
^ 7. ФОРС - МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате событий чрезвычайного характера которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), некоторые обстоятельства общественной жизни (война, военные операции, массовые заболевания (эпидемии), национальные, отраслевые и иные забастовки, а также трудовые споры, носящие характер забастовки, запретительные акты органов государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления), оказывающих влияние на выполнение Сторонами принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на все время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.3. В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности неисправность контрагентов, отсутствие у Стороны денежных средств и т.п.
7.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и наличии причинно-следственной связи между их возникновением и невозможностью надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, приложив доказательства возникновения и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденные региональным органом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации.
7.5. Если вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств Сторон по условиям Контракта составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от невыполненной части Контракта. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.
^ 8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.3. При изменении адреса Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. B противном случае сообщения, претензии, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
^ 9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.
Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
^ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2011 г. включительно, в части оплаты до полного исполнения сторонам своих обязательств.
11. ГАРАНТИИ
11.1. Гарантия производителя – не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию.
11.2. Гарантия Поставщика – не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.
Обеспечение гарантии качества Поставщика на товар предоставляется Заказчику вместе с товаром и устанавливается в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 58 000,00 рублей.
Способ обеспечения гарантии качества определяется Поставщиком в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. В случае предоставления обеспечения гарантии в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада, денежные средства перечисляются на счет Заказчика по реквизитам, указанным Заказчиком при заключении контракта.
11.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену или ремонт любой неисправной части товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Грузополучателя или третьих лиц.
11.4. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставляемого Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) дней с момента поступления заявки от представителя Грузополучателя по месту его нахождения, для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) должен за счет собственных средств осуществить доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения доставить Товар Грузополучателю.
Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать 90 дней.
11.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Приложение к государственному контракту: № 1 – спецификация на ___л.
Приложение к государственному контракту: № 2 – разнарядка на 1 л.
^ 12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
| ЗАКАЗЧИК: Министерство здравоохранения Новосибирской области 630011, г. Новосибирск, Красный проспект,18, т. 222-15-61 ИНН 540 663 5579, КПП 540 601 001 УФК по Новосибирской области (Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, л/с 030010011, л/с 02512052350) р/с 402 018 102 000 00100045 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск. БИК 045 004 001, ОКАТО 50401386000 Министр О.В. Кравченко мп | | ПОСТАВЩИК: |
Приложение № 1
к контракту
№ ___________________
от ___________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| № п/п | Наименование/ характеристики товара | Кол-во, шт. | Цена за ед. товара (руб.) | Сумма без НДС (руб.) | Ставка НДС (%) | НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| 1 | Ультразвуковая офтальмологическая измерительная система | 1 шт. | | | | | |
| 2 | Авторефрактометр | 1 шт. | | | | | |
| 3 | Сферопериметр компьютерный | 1 шт. | | | | | |
Требование к расходам на эксплуатацию товара – возможность ремонта поставляемого товара в послегарантийный период на территории РФ.
Итого:
В т.ч. НДС (__%) ___________
| ЗАКАЗЧИК Министр О.В. Кравченко | | ПОСТАВЩИК ________________ |
Приложение № 2
к государственному контракту № _______
от «___»____________2011 г.
Разнарядка
на поставку медицинского оборудования
| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Наименование грузополучателя | Адрес места поставки |
| 1 | Ультразвуковая офтальмологическая измерительная система | 1 шт. | МБУЗ города Новосибирска «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3 |
| 2 | Сферопериметр компьютерный | 1 шт. | МБУЗ города Новосибирска «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3 |
| 3 | Авторефрактометр | 1 шт. | МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 16» | 630064, г. Новосибирск, пр.К.Маркса,6/1 |
-
ЗАКАЗЧИК
Министр О.В. Кравченко
ПОСТАВЩИК
________________