Д. В. Фёдоров 2010 г. Конкурс

Вид материала

Конкурс

Содержание Перечень основных данных и требований Источник финансирования Основание для выполнения работ Вид строительства Сроки выполнения работ и дополнительные требования Особые условия строительства В составе проекта предусмотреть и выполнить Исходные данные, передаваемые Заказчиком подрядной организации. Требования к составу проекта. Перечень основных данных и требований Источник финансирования Основание для выполнения работ Вид строительства Сроки выполнения работ и дополнительные требования Особые условия строительства Требования к конкурсной разработке В составе проекта предусмотреть и выполнить Исходные данные, передаваемые Заказчиком подрядной организации. Требования к составу проекта. ЛОТ № 3 выполнение работ по корректировке проекта очереди ПНОС (проектирование КТП-5 на площадке Биологических очистных сооружен ... Полное содержание

Подобный материал:

• Александр Федоров, 4572.24kb.
• Николай Фёдорович Фёдоров (1828 или 1829—1903), 43.95kb.
• Александр Федоров спор о фаворитах фрагменты этого текста были впервые опубликованы, 1002.43kb.
• Научные публикации кафедры за 2004-2010, 130.03kb.
• Опубликовано в журнале: Федоров, 213.54kb.
• Александр Федоров, 5765.72kb.
• А. В. Федоров доктор педагогических наук, профессор, 337.59kb.
• Cols=2 gutter=101> Федоров А. В., Новикова, 151.99kb.
• Конкурс для сми по экологии, 30.14kb.
• Новикова А. А., Федоров, 374.75kb.

Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
Заказчик	ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Источник финансирования	Инвестиционная программа БФ 2010 г.
Наименование объекта	Центральный тепловой пункт № 24.
Основание для выполнения работ	Восстановление разрушенных строительных конструкций здания. Модернизация оборудования и регулирования режимов тепловой сети и сети горячего водоснабжения. Повышение точности, достоверности и оперативности получения информации о тепловом и гидравлическом режимах теплосети и сети ГВС Снижение затрат на электроэнергию за счет оптимизации работы оборудования и применения частотно-регулируемых приводов насосов.
Вид строительства	Реконструкция и модернизация.
Стадийность проектирования	Рабочий проект.
Сроки выполнения работ и дополнительные требования	Выполнение проектных работ в течение 30 дней после подписания договора.
Особые условия строительства	Строительно-монтажные работы должны быть выполнены до начала отопительного периода
Требования к конкурсной разработке	До начала проектирования проработать и предоставить на согласование возможные варианты перечня необходимого теплового и механического оборудования, приборов регулирования, контрольно-измерительных приборов.
уществующие технические характеристики действующего ЦТП	ЦТП введен в эксплуатацию в 1978 г. ЦТП осуществляет теплоснабжение, горячее водоснабжение жилых домов. Схема присоединения системы отопления – независимая. Схема присоединения водоподогревателей ГВС – двухступенчатая последовательная. В ЦТП установлено следующее оборудование: - водоподогреватель ГВС – кожухотрубный 1 ступень – 6 сеций ( Дн 325мм, L=4,0м, 76 трубок, сталь), 2 ступень – 6 сеций ( Дн 325мм, L=4,0м, 76 трубок, сталь); - водоподогреватель отопления – пластинчатый GX-51Р (кол-во пластин – 77шт.) - насос ГВС (циркуляционно-повысительный ) К 4К-12; - насос отопления К 150-125-315 - 2шт. Технологический режим работы ЦТП Расчетный расход тепла на отопление Qо=5,920 Гкал/час. Расчетный расход тепла на ГВС Qгвс=4,740 Гкал/час. Температурный график работы магистральной тепловой сети 150-70°С (со срезкой до 130°) при tн= -36°С. Температурный график работы квартальной тепловой сети 105-70°С при tн= -36°С. Избыточное давление (напор) в подающем магистральном трубопроводе – 7,0 кгс/см². Избыточное давление (напор) в обратном магистральном трубопроводе – 4,6 кгс/см². Располагаемый напор на вводе в ЦТП – 24 м. Избыточное давление (напор) в подающем трубопроводе квартальной тепловой сети – 7,0 кгс/см². Избыточное давление (напор) в обратном трубопроводе квартальной тепловой сети – 4,4 кгс/см². Располагаемый напор на выводе из ЦТП – 26 м. Давление холодной воды на вводе в ЦТП – 6,5-7,5 кгс/см². Температура холодной воды - 5°С.
В составе проекта предусмотреть и выполнить	1. Выполнить проект реконструкции строительных конструкций здания ЦТП. 2. Проектом предусмотреть реконструкцию и модернизацию технологического оборудования центрального теплового пункта. Замена пластинчатого теплообменника отопления с применением водоподготовки. Замена кожухотрубного теплообменника горячей воды на пластинчатый с подключением водоподогревателей по двухступенчатой смешанной схеме с применением водоподготовки. Установка современного насосного оборудования. 3. Выполнить проект автоматизации ЦТП, включая: - регулирование отпуска теплоты в систему отопления и горячего водоснабжения; - установку частотно-регулируемого привода насосов отопления, горячего водоснабжения; - установку устройств мягкого пуска в насосных группах; - замену арматуры на дисковые поворотные затворы и арматуру с электроприводом; - установку системы телеметрии. 4. Выполнить проект реконструкции электроснабжения ЦТП в соответствии с правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03150-00
Исходные данные, передаваемые Заказчиком подрядной организации.	При заполнении опросных листов, предоставляемых исполнителем проекта.
Требования к составу проекта.	Состав проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ. Проектную и сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде. Исполнительную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате Autocad.

Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
Заказчик	ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Источник финансирования	Инвестиционная программа БФ 2010 г.
Наименование объекта	Центральный тепловой пункт № 26
Основание для выполнения работ	Восстановление разрушенных строительных конструкций здания. Модернизация оборудования и регулирования режимов тепловой сети и сети горячего водоснабжения. Повышение точности, достоверности и оперативности получения информации о тепловом и гидравлическом режимах теплосети и сети ГВС Снижение затрат на электроэнергию за счет оптимизации работы оборудования и применения частотно-регулируемых приводов насосов.
Вид строительства	Реконструкция и модернизация.
Стадийность проектирования	Рабочий проект.
Сроки выполнения работ и дополнительные требования	Выполнение проектных работ в течение 30 дней после подписания договора.
Особые условия строительства	Строительно-монтажные работы должны быть выполнены до начала отопительного периода.
Требования к конкурсной разработке	До начала проектирования проработать и предоставить на согласование возможные варианты перечня необходимого теплового и механического оборудования, приборов регулирования, контрольно-измерительных приборов.
Существующие технические характеристики действующего ЦТП	ЦТП введен в эксплуатацию в 1982 г. ЦТП осуществляет теплоснабжение, горячее водоснабжение жилых домов. Схема присоединения системы отопления – независимая. Схема присоединения водоподогревателей ГВС – двухступенчатая последовательная. В ЦТП установлено следующее оборудование: - водоподогреватель ГВС – кожухотрубный 1 ступень – 6 сеций ( Дн 325мм, L=4,0м, 76 трубок, сталь), 2 ступень – 6 сеций ( Дн 325мм, L=4,0м, 76 трубок, сталь); - водоподогреватель отопления – кожухотрубный 6 секций ( Дн 325мм, L=4,0м, 151 трубки, латунь); - насос ГВС (циркуляционный) WILO IL 50/130-3/2-2шт. - насос отопления ( понижающий, на обратном трубопроводе ) КМ 125-100-160/2; К 160/30 - насос ХВС К100-65-200С. Технологический режим работы ЦТП Расчетный расход тепла на отопление Qо=4,620 Гкал/час. Расчетный расход тепла на ГВС Qгвс=4,200 Гкал/час. Температурный график работы магистральной тепловой сети 150-70°С (со срезкой до 130°) при tн= -36°С. Температурный график работы квартальной тепловой сети 105-70°С при tн= -36°С. Избыточное давление (напор) в подающем магистральном трубопроводе – 6,8 кгс/см². Избыточное давление (напор) в обратном магистральном трубопроводе – 4,2 кгс/см². Располагаемый напор на вводе в ЦТП – 26 м. Избыточное давление (напор) в подающем трубопроводе квартальной тепловой сети – 6,4 кгс/см². Избыточное давление (напор) в обратном трубопроводе квартальной тепловой сети – 3,6кгс/см². Располагаемый напор на выводе из ЦТП – 26 м. Давление холодной воды на вводе в ЦТП – 5,8 - 6,4 кгс/см². Температура холодной воды - 5°С.
В составе проекта предусмотреть и выполнить	1. Выполнить проект реконструкции строительных конструкций здания ЦТП. 2. Проектом предусмотреть реконструкцию и модернизацию технологического оборудования центрального теплового пункта. Замена кожухотрубного теплообменника горячей воды на пластинчатый с подключением водоподогревателей по двухступенчатой смешанной схеме с применением водоподготовки. Установка современного насосного оборудования. 3. Выполнить проект автоматизации ЦТП, включая: - регулирование отпуска теплоты в систему отопления и горячего водоснабжения; - установку частотно-регулируемого привода насосов отопления, горячего и холодного водоснабжения; - установку устройств мягкого пуска в насосных группах; - замену арматуры на дисковые поворотные затворы и арматуру с электроприводом; - установку системы телеметрии. 4. Выполнить проект реконструкции электроснабжения ЦТП в соответствии с правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03150-00
Исходные данные, передаваемые Заказчиком подрядной организации.	При заполнении опросных листов, предоставляемых исполнителем проекта.
Требования к составу проекта.	Состав проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ. Проектную и сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде. Исполнительную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате Autocad.

ЛОТ № 3

выполнение работ по корректировке проекта очереди ПНОС (проектирование КТП-5 на площадке Биологических очистных сооружений г.Пермь)


Начальная (максимальная) цена договора: 2 400 000,00 руб. (с НДС).

Сроки выполнения работ: со дня заключения договора до 30.01.2011 года.

Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1.	Требования к электроснабжению вновь проектируемой КТП5 БОС	Предусмотреть установку двух трансформаторов типа ТМГ, мощностью 630 кВА, группа соединения Y/Y-0. Мощность трансформаторов учитывает перевод нагрузок иловых насосных станций № 1,2 с существующей КТП-1, работающей в режиме перегрузки. Предусмотреть схему АВР на стороне 0.4 кВ. Предусмотреть прокладку двух кабельных линий из сшитого полиэтилена от РУ 6кВ ВНС-1 до КТП-5 с использованием существующих кабельных эстакад. В связи с дополнительной нагрузкой и установкой дополнительных ячеек: - произвести расчет новых уставок РЗиА по сторонам 110/6 кВ; - рассмотреть вариант реконструкции РУ-6кВ ВНС-1. Предусмотреть в распределительном щите 0,4 кВ КТП-5 дополнительные панели для электроснабжения ИНС-1, ИНС-2 и закольцовки с КТП-4 на период проведения регламентных работ. Предусмотреть прокладку двух кабельных линий из сшитого полиэтилена от РУ 0.4 кВ КТП-5 до РУ 0.4 кВ КТП-4 с использованием существующих кабельных эстакад. Предусмотреть прокладку двух кабельных линий из сшитого полиэтилена от РУ 0.4 кВ КТП-5 до ВРУ 0.4 кВ ИНС-1 с использованием существующих кабельных эстакад. Предусмотреть прокладку двух кабельных линий из сшитого полиэтилена от РУ 0.4 кВ КТП-5 до ВРУ 0.4 кВ ИНС-2 с использованием существующих кабельных эстакад. Предусмотреть строительство кабельной эстакады от здания КТП-5 до существующей кабельной эстакады ВНС-1 – КТП-4. Предусмотреть в РУ 6 кВ ВНС-1 установку двух ячеек 6 кВ типа КРУ с вакуумными выключателями «EVOLIS» для электроснабжения КТП-5. Предусмотреть установку релейной защиты на микропроцессорной базе. Выполнить систему аварийного освещения распределительного щита 0.4 кВ с использованием светильников ЛБА-08. В архитектурной части проекта предусмотреть помещение с отдельным входом для установки щитов станций управления аэротенков. Предусмотреть автоматическую компенсацию реактивной мощности на стороне 0.4 кВ. За основу при проектировании принять коммутационную аппаратуру отечественного производства. На отходящих фидерах 6 кВ ВНС-1 – КТП-5 предусмотреть установку учета на основе электронных счетчиков с возможностью подключения телеметрии.

ЛОТ № 4

выполнение работ по проектированию «Автоматизированной системы управления технологическим процессом Правобережной котельной г.Березники»


Начальная (максимальная) цена договора: 1 300 000,00 руб. (с НДС).

Сроки выполнения работ: 60 календарных дней со дня заключения договора.

Условия оплаты: без аванса, в течение 30 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Заказчик	ООО «Новогор-Прикамье»
2	Источник финансирования	Инвестиционная программа по теплоснабжению БФ ООО «Новогор-Прикамье»
3	Наименование объекта	г. Березники, м/р «Усольский», котельная Правобережного района
4	Основание для проектирования	– Повышение надежности работы технологического оборудования паровых и водогрейных котлов Правобережной котельной. – Снижение эксплуатационных затрат. – Внедрение современного высокопроизводительного оборудования и ресурсосберегающих технологий, систем автоматизации и диспетчеризации систем управления технологическими процессами.
5	Подрядная организация	– Определяется Заказчиком
6	Сроки выполнения работ	– Проектные работы в течение 60 дней с момента подписания договора;
7	Стадийность проектирования	Проектная документация;
		Рабочая документация.
8	Требования к вариантной и конкурсной разработке	До начала проектирования проработать и предоставить на согласование возможные варианты АСУТП. Рабочий проект разрабатывать по оптимальному, утвержденному ООО «Новогор-Прикамье» варианту ТЭО. В проекте предусмотреть оборудование отечественных производителей. В проекте предусмотреть следующую стадию выполнения работ: АСУТП двух паровых котлов ДЕ-16/14ГМ; АСУТП трех водогрейных котлов КВГМ-50М; АСУТП вспомогательного оборудования.
9	Основные технико -экономические показатели	При проектировании АСУТП учесть неравномерности тепловых нагрузок в течение суток и в течение календарного года.
10	Требования к технологическим, архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям в ходе выполнения работ.	В составе верхнего уровня АСУ ТП котельной предусмотреть: - автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе IBM PC совместимого компьютера. Запроектировать комплекс программно-технических средств среднего и нижнего уровня АСУ ТП. АСУ котла ДЕ-16/14ГМ. АСУ котла ДЕ-16/14ГМ предназначена для управления работой котла и должна обеспечивать: - сбор информации о состоянии и параметров работы котла; - автоматический розжиг и вывод котла на номинальный режим работы; - аварийную и предупредительную сигнализацию при отклонении технологических параметров вспомогательного оборудования от нормальных значений; - защиту котла (автоматика безопасности) на всех режимах работы; - передачу данных на верхний уровень АСУ ТП котельной; - оперативное управление работой котла с верхнего уровня АСУ ТП котельной; - локальное оперативное управление работой котла на панели оператора с защитой от несанкционированного доступа; - управление технологическим оборудованием котла дистанционно. В АСУ котла ДЕ-16/14ГМ предусмотреть систему измерения технологических параметров: - давление газа перед горелкой; - давление воздуха перед горелкой; - расход воздуха на горелку; - разрежение в топке котла; - давление пара в барабане котла; - уровень воды в барабане котла; - давление газа между клапанами (герметичность); - узел учёта газа; - расход пара от котла; - давление пара в узле учёта расхода пара от котла; - температура питательной воды на котёл; - температура дымовых газов после котла; - температура дымовых газов после экономайзера; - концентрация О2 в дымовых газах после котла. Автоматика безопасности АСУ котла ДЕ-16/14ГМ должна обеспечивать аварийный останов котла при отклонении технологических параметров: - повышение давления газа перед горелкой; - понижение давления газа перед горелкой; - понижение давления воздуха перед горелкой; - понижение разрежения в топке котла; - повышение давления пара в барабане котла; - повышение уровня воды в барабане котла; - понижение уровня воды в барабане котла; - погасание факела горелки; - погасание факела запальника; - отключение дымососа; - отключение вентилятора; - отключение электроэнергии. В АСУ котла ДЕ-16/14ГМ предусмотреть регулирование технологических параметров: - давление газа перед горелкой; - давление воздуха перед горелкой; - разрежение в топке котла; - давление пара в барабане котла; - уровень воды в барабане котла; - концентрация О2 в дымовых газах после котла. АСУ котла ДЕ-16/14ГМ должна обеспечивать индикацию состояния технологического оборудования котла: - частотный привод дымососа (готовность/работа/авария); - частотный привод вентилятора (готовность/работа/авария); - направляющий аппарат дымососа (открыто/закрыто); - клапаны газового блока (открыто/закрыто); - главной паровой задвижки (открыто/закрыто); - состояние концевых выключателей исполнительных механизмов, регуляторов уровня воды в барабане и давления газа перед горелкой. Предусмотреть частотное регулирование для электродвигателей дымососа и дутьевого вентилятора котла. В соответствии с действующими Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-589-03 выполнить модернизацию системы газоснабжения котла с изменением технологической обвязки газопровода котла. Разработать методику проверки технологического оборудования и КИПиА. АСУ котла КВГМ-50 М. АСУ котла КВГМ-50М предназначена для управления работой котла и должна обеспечивать: - сбор информации о состоянии и параметров работы котла; - автоматический розжиг и вывод котла на номинальный режим работы; - аварийную и предупредительную сигнализацию при отклонении технологических параметров вспомогательного оборудования от нормальных значений; - защиту котла (автоматика безопасности) на всех режимах работы; - передачу данных на верхний уровень АСУ ТП котельной; - оперативное управление работой котла с верхнего уровня АСУ ТП котельной; - локальное оперативное управление работой котла на панели оператора с защитой от несанкционированного доступа; - управление технологическим оборудованием котла дистанционно. В АСУ котла КВГМ-50М предусмотреть систему измерения технологических параметров: - давление газа перед горелками; - давление воздуха перед горелками; - расход воздуха перед горелками; - разрежение в топке котла; - давление воды после котла; - расход воды через котел; - давление газа между клапанами (герметичность); - узел учёта газа; - температура дымовых газов после котла; - концентрация О2 в дымовых газах после котла. Автоматика безопасности АСУ котла КВГМ-50М должна обеспечивать аварийный останов котла при отклонении технологических параметров: - повышение давления газа перед горелками; - понижение давления газа перед горелками; - понижение давления воздуха перед горелками; - понижение разрежения в топке котла; - повышение температуры воды на выходе из котла; - понижение расхода воды через котел; - погасание факела горелок; - погасание факела запальников; - отключение дымососа; - отключение вентилятора; - отключение электроэнергии. В АСУ котла КВГМ-50М предусмотреть регулирование технологических параметров: - давление газа перед горелками; - давление воздуха перед горелками; - разрежение в топке котла; - концентрация О2 в дымовых газах после котла. АСУ котла КВГМ-50М должна обеспечивать индикацию состояния технологического оборудования котла: - частотный привод дымососа (готовность/работа/авария); - частотный привод вентилятора (готовность/работа/авария); - направляющий аппарат дымососа (открыто/закрыто); - клапаны газового блока (открыто/закрыто); - задвижек на входе воды в котел и выходе воды от котла (открыто/закрыто); - состояние концевых выключателей исполнительных механизмов регуляторов давления газа перед горелками. Предусмотреть частотное регулирование для электродвигателей дымососа и дутьевого вентилятора котла. В соответствии с действующими Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-589-03 выполнить модернизацию системы газоснабжения котла с изменением технологической обвязки газопровода котла. Разработать методику проверки технологического оборудования и КИПиА. АСУ вспомогательного оборудования. АСУ вспомогательного оборудования (АСУ ВО) предназначена для управления вспомогательным оборудованием котельной и должна обеспечивать: - сбор информации о состоянии вспомогательного оборудования; - сигнализацию при отклонении технологических параметров вспомогательного оборудования от нормальных значений; - регулирование технологических параметров вспомогательного оборудования; - дистанционное и автоматическое управление вспомогательным оборудованием; - передачу данных на верхний уровень АСУ ТП котельной; - оперативное управление работой вспомогательного оборудования с верхнего уровня АСУ ТП котельной; - локальное оперативное управление работой вспомогательного оборудования на панели оператора с защитой от несанкционированного доступа. В АСУ вспомогательного оборудования предусмотреть систему измерения технологических параметров: - температура наружного воздуха; - давление воды в прямом трубопроводе сетевой воды; - температура воды в прямом трубопроводе сетевой воды; - давление воды в обратном трубопроводе сетевой воды; - температура воды в обратном трубопроводе сетевой воды; - давление пара в коллекторе; - давление пара в питательном деаэраторе №1; - уровень воды в питательном деаэраторе №1; - температура воды в питательном деаэраторе №1; - давление пара в подпиточном деаэраторе №2; - уровень воды в подпиточном деаэраторе №2; - температура воды в подпиточном деаэраторе №2; - давление исходной воды; - уровень воды в резервуаре исходной воды №1; - давления воды в рабочей и резервной магистралях питательной воды; - давления воды на входе и выходе сетевых насосов №№1-5; - давления воды на входе и выходе подпиточных насосов №№1;2;   расходы исходной воды, воды ХВО; - давление газа перед ГРУ; - давление газа перед котлами; - токи электродвигателей сетевых насосов №№1-5. АСУ вспомогательного оборудования должна обеспечивать предупредительную сигнализацию при нарушении границ технологических параметров: - уровень воды в резервуаре исходной воды №1; - давление воды в прямом трубопроводе сетевой воды; - давление воды в обратном трубопроводе сетевой воды; - давление пара в коллекторе; - давление пара в питательном деаэраторе №1; - уровень воды в питательном деаэраторе №1; - температура воды в питательном деаэраторе №1; - давление пара в подпиточном деаэраторе №2; - уровень воды в подпиточном деаэраторе №2; - температура воды в подпиточном деаэраторе №2; - давление исходной воды; - давления воды в рабочей и резервной магистралях питательной воды; - давление газа перед ГРУ; - перепад давления на сетке фильтра газа в ГРУ; - давление газа перед котлами; - уровень газового конденсата в СГ; - токи электродвигателей сетевых насосов №№1-5; - при превышении 20% порога концентрации ПДК СО и 20% нижнего предела взрываемости СН4 в котельном зале; - при превышении 50% порога концентрации ПДК СО и 50% нижнего предела взрываемости СН4 в котельном зале. В АСУ вспомогательного оборудования предусмотреть регулирование технологических параметров: - давление пара в коллекторе; - давление пара в питательном деаэраторе №1; - уровень воды в питательном деаэраторе №1; - давление пара в подпиточном деаэраторе №2; - уровень воды в подпиточном деаэраторе №2; - давления воды в рабочей и резервной магистралях питательной воды; - давление воды в обратном трубопроводе сетевой воды. АСУ вспомогательного оборудования должна обеспечивать сигнализацию состояния вспомогательного оборудования: - насос сетевой воды (готовность/работа/авария) -5 шт; - питательный насос (готовность/работа/авария) -3 шт; - подпиточный насос (готовность/работа/авария) -2 шт; В АСУ вспомогательного оборудования предусмотреть управление дистанционно и по месту: - насос сетевой воды (готовность/работа/авария) -5 шт; - питательный насос (готовность/работа/авария) -3 шт; - подпиточный насос (готовность/работа/авария) -2 шт; Обеспечить частотное регулирование работы электродвигателей: - питательный насос (готовность/работа/авария) -3 шт; - подпиточный насос (готовность/работа/авария) -2 шт; Коммерческий узел учёта газа. В проекте отразить существующий узел учета газа. Узел учёта тепла. Узел учёта тепла должен измерять текущие параметры (объёмный расход, давление, температура) в трубопроводах прямой и обратной сетевой воды и подпиточной воды, вычислять комплексные параметры, передавать измеряемые и вычисляемые параметры в режиме «реального времени» на средний уровень АСУ ТП котельной, регистрировать и сохранять архивную информацию не менее месяца. При отключении среднего уровня АСУ ТП котельной коммерческий узел учёта тепла должен работать в автономном режиме. Узлы учёта электроэнергии (ввода 1,2). Узлы учёта электроэнергии должны измерять текущие параметры (напряжение, ток 3-х фаз), вычислять комплексные параметры, передавать измеряемые и вычисляемые параметры в режиме «реального времени» на верхний уровень АСУ ТП котельной, регистрировать и сохранять архивную информацию не менее месяца. При отключении верхнего уровня АСУ ТП котельной узлы учёта электроэнергии должны работать в автономном режиме. АРМ оператора котельной. Функции АРМ оператора котельной: - сбор информации обо всех технологических процессах в котельной от систем нижнего уровня в виде мнемосхем трендов реального времени, таблиц, сообщений: - визуализация технологических процессов для оперативного персонала; - оперативное управление технологическими процессами; - архивирование технологических параметров и аварийных сообщений; - составление рапортов, отчётов, таблиц, построение графиков; - формирование пакета данных для передачи в корпоративную сеть. АРМ верхнего уровня должна быть укомплектована источниками бесперебойного питания, мощностью достаточной для функционирования в течение часа после отключения электроэнергии. АРМ верхнего уровня должна быть укомплектована соответствующим программным обеспечением для защиты управляющей и системной информации от несанкционированного доступа. Предусмотреть вывод на печать рапортов, отчётов, таблиц, графиков, составленных АРМ верхнего уровня. Требования к надёжности АСУ ТП котельной. Для АСУ ТП должны быть предусмотрены меры по защите от статического электричества и грозовых разрядов. Для питания КИПиА применить блоки питания с гальванической развязкой. Для измерительных цепей предусмотреть экранированный многожильный медный кабель. Для цепей питания - многожильный медный кабель. В проектной документации разработать перечень рекомендуемого оборудования ЗИП. Пожарная сигнализация АСУ ТП котельной. Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации и информирования персонала о пожаре. Предусмотреть звуковую и световую сигнализацию о пожаре, передачу сигнала на АСУ ТП для отключения подачи газа на котельную. Вспомогательные системы АСУ ТП котельной. Выполнить проект системы видеонаблюдения котельной. Состав, структуру и месторасположения системы согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. Предусмотреть систему метрологического контроля. Требования к технической документации. Выполнить проектную документацию в соответствии с нормами и правилами. Разработать проектно-сметную документацию на СМР и ПНР отдельно трем стадиям проведения работ: АСУТП двух паровых котлов ДЕ-16/14ГМ; АСУТП трех водогрейных котлов КВГМ-50М; АСУТП вспомогательного оборудования. Весь перечень применяемого оборудования согласовать с Заказчиком. Разработать техническое задание на программное обеспечение АСУ ТП котельной и согласовать с Заказчиком. На все шкафы с вторичным оборудованием КИПиА, шкафы управления, шкафы обогрева на открытых площадках предоставить монтажные схемы. К проекту приложить эскизы стоек для приборов КИПиА у технологического оборудования.
11	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Выполнять в соответствии со СНиП и другими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность в РФ.
12	Требования к режиму безопасности и охране труда	Согласно действующих в РФ нормативных документов.
13	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС и охранных мероприятий	Согласно требованиям действующих в РФ нормативных документов и исходных данных, выданных Управлением по ГО и ЧС Пермского края.
14	Особые условия проектирования	Все проектные решения должны иметь спецификации конструкций, материалов, оборудования и т.п., заполненных должным образом и сводные спецификации.
15	Требования к составу, перечень, сроки и порядок согласования отчетных материалов	Состав проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям СНиП. Согласование проектной документации с заинтересованными службами города и органами «Ростехнадзора» выполняет Подрядчик. Провести экспертизу промышленной безопасности. – Проектную и сметную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде(AutoCAD). Исполнительную документацию выдать Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и в электронном виде в формате Autocad.

Приложение № 2


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


Председателю закупочного комитета –

директору по логистике

Д.В.Федорову

Ознакомившись с конкурсной документацией на выполнение работ по:

– проектированию водовода Д=600 мм на углу поворота в районе жилого дома по ул.Чернышевского, 23, г.Пермь;

– проектированию комплексной реконструкции ЦТП - 9, 24, 26 г.Березники;

– корректировке проекта очереди ПНОС (проектирование КТП-5 на площадке Биологических очистных сооружений г.Пермь);

– проектированию «Автоматизированной системы управления технологическим процессом Правобережной котельной г.Березники»


___________________________________________________________________________________,

(наименование претендента)

в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________, настоящим выражает намерение выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика работы по:

лоту № 1: проектирование водовода Д = 600 мм на углу поворота в районе жилого дома по ул. Чернышевского, 23, г.Пермь на сумму* ____________________ руб.;

лоту № 2: проектирование комплексной реконструкции ЦТП - 9, 24, 26 г.Березники на сумму* ____________________ руб.;

лоту № 3: корректировка проекта очереди ПНОС (проектирование КТП-5 на площадке Биологических очистных сооружений г.Пермь) на сумму* ____________________ руб.;

лоту № 4: проектирование «Автоматизированной системы управления технологическим процессом Правобережной котельной г.Березники» на сумму* ____________________ руб.

(ненужное исключить)


Настоящей заявкой подтверждаем, что ________________________________________

(наименование претендента)

не находиться в состоянии реорганизации или ликвидации, на его имущество не наложен арест, в отношении него не возбуждена процедура банкротства и его деятельность не приостановлена.

Данная заявка подается с пониманием того, что ООО «Новогор-Прикамье» не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей документов на участие в конкурсе, что ООО «Новогор-Прикамье» оставляет за собой право принять или отклонить нашу заявку.


Приложение на _____ л. в 1 экз.


_________________________ _______________ ______________________


должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)


валюта заявки на участие в конкурсе - российский рубль; сумма договора должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий договора.


Приложение № 3


Сведения о претенденте

1. Наименование:__________________________________________________________
   
2. ИНН, ОКОНХ, ОКПО:___________________________________________________
   
3. Юридический адрес:_____________________________________________________
   
4. Почтовый адрес:________________________________________________________
   
5. Адрес производственной базы:____________________________________________
   
6. Адрес электронной почты:_______________________________________________
   
7. Руководитель:__________________________________________________________
   
8. Телефон:_______________________________________________________________
   
9. Факс:__________________________________________________________________
   
10. Платежные реквизиты:____________________________________________________________
    

________________________________________________________________________________

11. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):_________________________________________________________________
    

____________________________________________________________________________

12. Опыт работы по выполнению работ:
    

Заказчик (контактное лицо)	Телефон, E-mail	Выполненные работы	Объем (руб.)	Рекламации

13. Участие в досудебных или судебных разбирательствах по предъявленным рекламациям
    

Год	Решение в пользу или против претендента	Наименование получателя (основание для тяжбы, предмет спора)	Оспариваемая сумма

_________________________ _________________ __________________

(должность) (подпись, М.П.) (ф.и.о.)


Приложение № 4


ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_______

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

г.  «___» _____________ 200__г.

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице Главного управляющего директора Глазкова Владимира Викторовича действующего на основании доверенности № 227 от 01 июня 2008 года с одной стороны, и      , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице      , действующего на основании       с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и/или выполнить изыскательские работы по проектированию объектов ____________________________ (далее – Работа, Результат работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
      
   2. Перечень объектов, техническое задание на проектирование по каждому объекту, содержание и сроки выполнения работ определяются Дополнительными соглашениями к настоящему договору и составляются отдельно для каждого такого объекта.
      
   3. Техническое задание на проектирование объектов _______________________________:
      
      1. на проектирование сетей – по форме Приложения № 1«А» к настоящему Договору.
         
      2. на проектирование насосных станций любых типов - по форме Приложения № 1«Б» к настоящему Договору.
         
   4. Дополнительное соглашение согласовывается Подрядчиком и Заказчиком и вступает в силу в том же порядке что и настоящий Договор, если иной порядок не определен Сторонами в Дополнительном соглашении.
      
   5. Право Подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках исполнения настоящего договора и любых связанных с ним соглашений предоставлено Подрядчику на основании свидетельства СРО на       №      , от      .
      
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   
   1. Стоимость работ по проектированию определяется на основании смет на проектные работы, калькуляций, отдельных расчетов, разработанных Подрядчиком на основании технического задания на проектирование, согласованных Заказчиком.
      
   2. Определенная сумма будет включать в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительным соглашением по объекту, в том числе НДС в установленном законом размере.
      
   3. Сроки и условия осуществления расчетов между сторонами определяются по каждому Дополнительному соглашению отдельно.
      
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
   1. Заказчик обязан:
      
      1. Выдать Подрядчику исходные данные для работы до начала проектирования. Перечень исходных данных указывается в Техническом задании на проектирование, составляемом отдельно к каждому дополнительному соглашению. Перечень дополнительных исходных данных согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в процессе проектирования.
         
      2. При принятии Заказчиком решения о прекращении или приостано­влении работ, незамедлительно в письменной форме известить об этом Подрядчика.
         
      3. При необходимости Заказчик принимает участие вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации, разработанной по договору, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, а так же со всеми заинтересованными организациями.
         
   2. Подрядчик обязан:
      
      1. Выполнить предусмотренные настоящим до­говором работы (услуги) в строгом соответствии с заданием на проекти­рование и календарным планом работ, а также действующими нормативными документами, регламентирующими технический уровень, качество, объем и комплектность работы.
         
      2. Вносить по требованию согласующей и утверждающей инстанции необходимые изменения в установленные соответствующей инстанцией сроки без дополнительной оплаты, если их требования не противоречат заданию на проектирование, и за дополнитель­ную плату, если эти требования предъяв­ляются в дополнение или в отступление от задания на проектирование.
         
      3. В 2-х недельный срок, а в отдельных случаях по договореннос­ти, отвечать на вопросы, замечания и предложения Заказчика, подрядной, строительной и эксплуатирующей организации, касающиеся разработанной Подрядчиком документации.
         
      4. Использовать сведения, представленные Подрядчику Заказчиком строго по назначению.
         
      5. Вернуть по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки Заказчиком выполненных работ по настоящему договору любую документацию, полученную от Заказчика в рамках исполнения договора.
         
      6. При необходимости в составе разработки проектной документации выполнить работы по оформлению актов выбора земельных участков, что оговаривается Заданием на проектирование к Дополнительному соглашению.
         
      7. Провести согласование проектной документации с компетентными государственными организациями, органами местного самоуправления, а также со всеми заинтересованными организациями.
         
      8. При необходимости выполнять сопровождение документов по оформлению земельных участков до постановки на государственный кадастровый учет, что оговаривается Заданием на проектирование к Дополнительному соглашению.
         
      9. Осуществлять авторский надзор.
         
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
   
   1. Порядок сдачи и приемки работ в рамках исполнения обязательств по дополнительным соглашениям, предусмотренным п.1.2. настоящего договора определяется данными дополнительными соглашениями
      
5. ПЕРЕХОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
   
   1. Право собственности на выполненные работы переходит от Подрядчика к Заказчику после оплаты этих работ и поступления средств на расчетный счет Подрядчика.
      
   2. С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему договору, Подрядчик передает Заказчику исключительные (неисключительные) права на использование Проектной документации, разработанных им по настоящему Договору.
      
   3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.
      
   4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Результат работы, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
      
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   
   1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации к которой есть свободный доступ на законном основании.
      
   2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.
      
   3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.
      
   4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана: - незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования, - предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации, - принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.
      
   5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.
      
   6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.
      
   7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.
      
   8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней.
      
   9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).
      
   10. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон условий охраны конфиденциальности Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками в результате реорганизации или участниками этой стороны. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части непокрытой штрафом.
       
   11. За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, указанной в дополнительных соглашениях к настоящему договору, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей.
       
7. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
   
   1. Подрядчик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика, которые могли бы оказать влияние на результаты работ. Подрядчик гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.
      
   2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
      
   3. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:
      
      1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
         
      2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.
         
      3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.
         
      4. Не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.
         
   4. Все предусмотренные в пункте 7.3 Договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.
      
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору и всем связанным с ним дополнительным соглашениям в размере 0,1% от суммы, установленной в качестве договорной по конкретному дополнительному соглашению, за каждый день просрочки надлежащего исполнения обязательств.
      
   2. Во всех остальных случаях, кроме указанного в п. 8.1. настоящего договора стороны несут ответственность в рамках действующего законодательства, но при этом сумма денежной ответственности не может превышать общую сумму по конкретному дополнительному соглашению обязательства по которому не исполнены надлежащим образом.
      
   3. Любые суммы гражданско-правовых санкций (неустойка, убытки, штраф и т.п.), предъявленные одной Стороной, считаются начисленными с момента письменного признания их другой Стороной. В случае непризнания санкций соответствующей Стороной, таковые считаются начисленными с момента вступления в законную силу решения суда.
      
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   
   1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
      
   2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
      
   3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
      

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

1. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
   
2. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом Пермского края.
   
3. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.
   
1. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
   
   1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора проставленной в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» Договора.
      
   2. Договор действует до      , а в случае, если сторонами к дате, указанной в настоящем пункте, в полном объеме не исполнены обязательства, предусмотренные настоящим Договором, то срок действия Договора продлевается до выполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме без заключения каких-либо дополнительных соглашений на тех же условиях с сохранением всех прав и обязанностей, при этом сторона, по вине которой допущено неисполнение обязательств по настоящему Договору в установленные сроки не освобождается от уплаты предусмотренных настоящим Договором штрафных санкций и надлежащего исполнения обязательств.