Извещение №48 о проведении запроса котировок Муниципальный
| Вид материала | Документы |
- Извещение №6-б о проведении запроса котировок от 19. 11. 2007 г. Муниципальный, 448.6kb.
- Извещение №3-б о проведении запроса котировок от 11. 10. 2007 г. Муниципальный, 1840.05kb.
- Извещение №38 о проведении запроса котировок Муниципальный, 2980.1kb.
- Извещение №40 о проведении запроса котировок Муниципальный, 3261.35kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1648.64kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1060.16kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1144.41kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 5720.4kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 77.31kb.
- Извещение о проведении запроса котировок №1кБ-3271/09, 2139.56kb.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 48
о проведении запроса котировок
1. Муниципальный заказчик: МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека Рязанского муниципального района».
Адрес: 390047, г. Рязань, ул. Связи, д. 11-а, тел. 28-86-24.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район.
Адрес: 390047, г. Рязань, ул. Связи, д. 14, тел. 28-89-99.
2. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования – Рязанский муниципальный район, бюджеты сельских поселений Рязанского муниципального района, внебюджетные средства.
3. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/ участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Заявки в электронном виде не принимаются в связи с отсутствием у Заказчика технической возможности.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным в извещении. Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: Приложение 1.
4. Наименование, характеристики и объём поставляемых товаров: поставка книг для комплектования книжных фондов библиотек Муниципального учреждения культуры «Центральная районная межпоселенческая библиотека муниципального образования Рязанский муниципальный район Рязанской области».
4.1. Перечень и объем поставляемых товаров: представлен в Приложении 3.
4.2. Условия поставки товаров:
- обеспечение 100% поставки наименований и экземпляров поставляемых изданий в соответствии с заказом (наименований 950; количество экземпляров 2474);
- год изданий: с 2004 по 2010гг.
- твердый переплет не менее 90%
- соответствие изданий гигиеническим сертификатам, ГОСТам.
4.3. Требования к качеству и безопасности товаров: издания должны соответствовать требованиям национальных стандартов, санитарных правил и норм, действующих в Российской Федерации на данный вид товаров.
5. Место поставки товаров: МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека Рязанского муниципального района». Адрес: 390047, г. Рязань, ул. Связи, д. 11-а,
6. Срок поставки товаров: в течение 14 календарных дней с момента подписания контракта.
7. Цена товаров должна быть указана с учетом расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
8. Максимальная цена контракта: 256 400 (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 390047, г. Рязань, ул. Связи, д.14, кабинет 18, в рабочие дни с 9.00 часов (в рабочее время).
Дата начала подачи котировочных заявок: «22» ноября 2010 года.
Дата окончания подачи котировочных заявок: «30» ноября 2010 г. до 18.00 часов.
Котировочная заявка может быть подана по почте. При этом срок подачи заявки определяется датой поступления заявки.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Заявка на отдельные позиции списка котировки не допускается.
Контактное лицо по приему заявок: тел. 28-89-99 Брыкова Татьяна Михайловна
10. Срок и условия поставки товаров: Заказчик производит безналичный платеж в размере 100% процентов от общей стоимости товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Контракта и при условии поступления бюджетных средств на счет Заказчика.
. 11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. Проект муниципального контракта представлен в Приложении 2.
12. Требование к участникам размещения заказа путём проведения запроса котировок: Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Директор МУК «Центральная районная
межпоселенческая библиотека МО –
Рязанский муниципальный район Рязанской области» Н.С. Михеева
19.11.2010
Приложение 1.
«__»________ 2010г.
№________________
Кому: В Единую конкурсную комиссию
муниципального образования –
Рязанский муниципальный район Рязанской области
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, _____________________________________________________________________________
(наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)
Место нахождения (для юридического лица): __________________________________ Место жительства (для физического лица): ___________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________/________________
согласны поставить товары /выполнить работы, оказать услуги/ в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок:
1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров /наименование, характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг/:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Место доставки товаров /выполнения работ, оказания услуг/: ______________________________________________________
3. Сроки поставок товаров /выполнения работ, оказания услуг/: _______________________________________________________
4. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных /не включенных/ (ненужное зачеркнуть) в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Сроки и условия оплаты поставок товаров /выполнения работ, оказания услуг/: _______________________________________________
___________________________ ______________________ /______________________
(Должность) (Подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов.
Контактное лицо: Ф.И.О.___________________________________________________; номер контактного телефона ________________________________________________; адрес электронной почты _________________
Приложение 2.
Проект муниципального контракта № __________
на поставку книг для комплектования книжных фондов библиотек Муниципального учреждения культуры «Центральная районная межпоселенческая библиотека муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области»
г. Рязань «__» ____________ 2010 г.
Муниципальное учреждение культуры «Центральная районная межпоселенческая библиотека муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Михеевой Наталии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с Протоколом заседания Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд муниципального образования – Рязанский муниципальный район от «__» ____________ 2010 года № __ заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку ___________________________ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, комплектация и количество (объем) определяются в Заявке о проведении запроса котировок.
2. Общие положения
2.1. Основные определения, используемые в Муниципальном контракте:
2.1.1. Отчетная документация – документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара Заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы, определяемые действующим законодательством.
2.2. Требования к товару:
2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве), согласно Приложения №1 и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть, копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Грузополучателям лежит на Поставщике.
2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.
2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:
2.3.1. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара (партии товара) считается передача товара Заказчику по акту сдачи – приемки товара.
2.3.2. Поставка товара осуществляется самовывозом Заказчика.
2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных Контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.
3. Стоимость и оплата товара
3.1. Общая стоимость товара Контракту составляет ________ рублей
(_______________________________________ рублей),
(сумма прописью)
в том числе НДС _______% _______________ рублей.
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС, - этот текст удалить.)
3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
3.3. Оплата товара по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:
3.3.1. Заказчик производит безналичный платеж в размере 100% процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в п. 3.1 настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Контракта и при условии поступления бюджетных средств на счет Заказчика.
4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки исполнения обязательств
4.1. Поставка товара и передача отчетной документации осуществляются в течение 14 дней с момента подписания Контракта.
4.2. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
4.2.1. Товар передается Заказчику по акту сдачи-приемки товара по количеству и качеству.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара), соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.
5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку товара от Поставщика.
6. Права и обязанности Поставщика
6.1. Поставщик вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки товара при условии поступления бюджетных средств на счет Заказчика.
6.2. Поставщик обязан:
6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар (партию товара) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
7. Ответственность Сторон
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара (партии товара) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.
7.2.2. В случае несоответствия товара объему, предусмотренному настоящим Контрактом, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.
7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день, с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.
7.2.4. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Контракта "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.
7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.
7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Рязанской области.