Лот №3 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Вид материалаДокументы

Содержание


Раздел iii
2. Количество и качество товаров
3. Условия поставки и приемки товаров
4. Цена и порядок расчетов
5. Ответственность сторон
7. Срок действия Контракта. Заключительные условия контракта
8. Адреса и платежные реквизиты сторон
Наименование товара
Подобный материал:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Итого: 1 100 наименований, 1 490 экземпляров


РАЗДЕЛ III

ПРОЕКТ КОНТРАКТА


Государственный контракт № _____________


г. Новосибирск «____» _________ 2011 г.


Министерство культуры Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице министра Ярославцевой Натальи Васильевны, действующей на основании Положения о министерстве № 146 от 04.05.2010 года, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №______, в соответствии с протоколом аукциона от ___________ № ________ заключили настоящий государственный контракт (далее «контракт») о нижеследующем:


1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка печатных изданий на бумажных и электронных носителях Государственному бюджетному учреждению культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького» в количестве 3 646 наименований / 10 446 экземпляров (далее по тексту «товары»).

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товары, наименование, количество и цена которых определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1 к контракту).

В спецификации указано наименование, количество и цена по каждой позиции товаров.


2. Количество и качество товаров

2.1. Количество товара в поставляемой партии должно соответствовать количеству, указанному в товарно-транспортных накладных.

2.2. Поставляемые печатные издания не должны иметь полиграфического брака и повреждений, появляющихся в процессе доставки.

2.3. В случае выхода издания в двух вариантах (обложка и переплет) предпочтение отдается последнему, художественная литература карманного формата не должна быть в мягкой обложке.

2.4. Поставка изданий, бывших в употреблении, не допускается.

2.5. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, а также с проведением, в связи с этим, повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

2.6. Поставщик, поставивший, по заключенному контракту, товары ненадлежащего качества, обязан изъять данные товары у Заказчика, а также возместить Заказчику, за свой счет, в полном объеме товарами надлежащего качества, без учета использованного количества товаров Заказчиком.

2.7. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.


3. Условия поставки и приемки товаров

3.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения контракта по 31.07.2011 г. ежемесячно равными партиями.

Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84, Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. Горького».

3.2. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, согласно счетам-фактурам, товарным накладным на переданный товар.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных, счетов-фактур или иных документов, предъявляемых при поставке Поставщиком.

3.4. При выявлении несоответствия наименований, количества Товара, указанных на упаковках товарных единиц, Заказчик направляет поставщику извещение о необходимости замены или допоставки Товара, которое подлежит исполнению в течение 10 (десяти) суток с даты извещения.

3.5. В случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), Заказчик вправе отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать замены его на Товар надлежащего качества. Срок замены Товара Поставщиком с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования – не более 10 (десяти) суток.

3.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

3.8. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение срока годности Товара Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т.п.), а также о его замене.


4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет _______________ (__________________________) рублей __ коп.

Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, доставкой, хранением товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.

4.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4.3. Оплата за поставленный товар осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях: расчет за поставленный товар производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поставки партии товара на основании счета, выставленного Поставщиком, а также счета-фактуры, товарно-транспортной накладной


5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты неустойки, от стоимости непоставленного товара. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.


6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 суток после этого в письменном виде уведомить о том другие стороны и сообщить им о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств


7. Срок действия Контракта. Заключительные условия контракта

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 30 августа 2011 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

7.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны должны направлять претензии.

7.5. Претензии должны направляться в письменной форме и рассматриваться сторонами в 15-тидневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области.

7.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

7.7. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.


Приложение:

1. Спецификация


8. Адреса и платежные реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИК


___________________

.




ПОСТАВЩИК


________________




Приложение № 1 к контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к контракту № ________________ от «___»____________2011 г.


№ п/п

Наименование товара

Ед.

изм.

Кол-во

Цена за ед. без НДС, руб.

Стоимость без НДС, руб.

Налоговая ставка, %

Цена за ед. с НДС, руб.

Стоимость с НДС, руб.



























ИТОГО: ________________________


ЗАКАЗЧИК


ПОСТАВЩИК







______________________

м.п.

____________________

м.п.