Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию. Отдел по организации и проведению тендерных процедур, совместно с конкурс
| Вид материала | Конкурс |
- Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию., 1497.42kb.
- Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию., 1356kb.
- Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию., 1574.04kb.
- Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию., 2415.76kb.
- Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию., 1190.53kb.
- Компания «Пи-Эй-Ти» (pat), 162.84kb.
- Лекция №5 Система проектирования электронных устройств p-cad, 92.73kb.
- Нaциональный стандарт аудита 220 «Контроль качества аудиторской работы» Введение, 265.77kb.
- Руководство по монтажу Накрышный вентилятор G&c systems B. V. для автобусов, 123.25kb.
- Гостиницы в Израиле, 37.87kb.
Проект договора.
г. Москва «___» _________ 2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», на основании Протокола заседания конкурсной комиссии ООО «Газпромнефть-Центр» №___, от «__»_______2011г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
- В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется выполнять по заявкам Заказчика работы на объектах Заказчика по:
-зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов;
- дегазации газовоздушной среды резервуаров (технологических колодцев) и трубопроводов до санитарных норм;
- градуировке резервуаров;
- проведение экспертизы промышленной безопасности резервуаров с регистрацией в Ростехнадзоре;
- техническое диагностирование резервуаров, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить установленную настоящим Договором цену.
1.2. Подрядчик выполняет комплекс работ в Объеме и в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение №1) и Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, с использованием его оборудования, запасных частей и материалов.
1.4. Работы выполняются Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требований регламентирующих и руководящих документов, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).
1.5. Перечень, сроки выполняемых работ, адреса объектов Заказчика, согласовываются сторонами в заявке, форма которой утверждена Приложением №3 к настоящему договору.
Статья 2. Стоимость работ
2.1. Стоимость и виды работ определены Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему договору).
2.2. Выявленные дополнительные объемы работ или другие затраты, обнаруженные при проведении обследования и приемки объекта в работу, а также в процессе работы, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.3. При необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в Объеме работ, согласованном сторонами, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику и согласовать дополнительный объём и стоимость работ путём подписания соответствующего дополнительного соглашения.
Статья 3. Порядок оплаты работ
3.1. Заказчик осуществляет оплату работ, путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными в полном объеме в момент списания денежных средств в пользу Подрядчика с расчётного счёта Заказчика.
3.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 100% стоимости работ по каждому объекту в течение 5 (пяти) банковских дней, следующих за датой подписания Акта выполненных работ по каждому объекту и получении представителем Заказчика оригинала счет-фактуры, оформленного Подрядчиком.
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ на каждом Объекте Заказчика, согласовываются сторонами в заявке, форма которой указана в Приложении №3 к настоящему договору.
4.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены Сторонами, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Статья 5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ по каждому Объекту производится путём подписания сторонами Акта выполненных работ.
5.2.Акт о приемке выполненных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в течение 2 (двух) дней, но не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.
5.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.
Статья 6. Техника и расходные материалы
6.1. Исполнитель доставляет на Объект всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
6.2. Техника и расходные материалы, используемые Исполнителем для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
6.3. Техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
Статья 7. Обязанности Заказчика
7.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
7.1.1. Направлять Подрядчику по факсу:_______ или электронной почте: ____________________, заявку на выполнение работ.
7.1.2.Создать необходимые условия Подрядчику для выполнения работ и взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.1.3.Назначить Уполномоченных представителей Заказчика по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.
7.1.4. Осуществлять оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 8. Обязанности Подрядчика
8.1. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
8.1.1.Приступить к выполнению работ с момента получения заявки Заказчика о готовности объекта к выполнению работ.
8.1.2. После получения заявки Заказчика, подтвердить ее получение. Подтверждение получения заявки может быть выражено надписью на заявке слов «Получено», ФИО получившего, дата получения заявки.
8.1.3. Назначить Уполномоченных представителей по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом Заказчику.
8.1.4.Допускать в любое время Уполномоченных представителей Заказчика для проведения надзора за ходом работ по настоящему Договору.
8.1.5. Представлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ.
8.1.6. Выполнять работы в соответствии со стандартами и иными обязательными требованиями, установленными и действующими на момент выполнения Работ на территории Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации автозаправочных станций (РД153-39.2-080-01)., Правил технической эксплуатации нефтебаз, Правил промышленной безопасности нефтебаз (ПБ 09-560-03).
8.1.7. По требованию Заказчика предоставлять ему паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, на все применяемые при выполнении работ материалы и оборудование поставки Подрядчика.
8.1.8. Содержать место проведения работ в образцовом порядке, в соответствии с требованиями местной администрации.
8.1.9. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны.
8.1.10. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению обязательств третьих лиц (Субподрядчиков), только после их согласования с Заказчиком. При привлечении третьих лиц Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения ими работ, как за свои собственные.
8.1.11. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и средствами за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
8.1.12. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
8.1.13. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасностей, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.
8.1.14. Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии действующим законодательством.
8.1.15. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.
8.1.16. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
- об аварии - в течение 2 (Двух) часов;
- о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение суток по форме, установленной уполномоченным государственным органом исполнительной власти РФ в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». В течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
- о хищениях и иных противоправных действиях - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- о забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. - в течение 24 (Двадцати четырех) часов.
Статья 9. Ответственность Сторон по договору
9.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.2. За несвоевременное выполнение работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости выполняемых по заявке Заказчика за каждый день просрочки.
9.3. Неустойка по настоящему Договору считается начисленной с момента полного или частичного признания одной Стороной претензии другой Стороны (срок рассмотрения претензий – 5 дней). В случае непризнания претензии в добровольном порядке штрафные санкции по настоящему Договору считаются начисленными после вступления в законную силу решения суда.
9.4. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.
9.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.
9.6. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов и/или недостатков в месячный срок, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % (Десяти) процентов от стоимости выполненных Работ по заявке.
9.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, и оборудования и за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
9.8. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
9.9. В случае привлечения Подрядчиком для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами договорных обязательств.
9.10. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.3 Договора, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части Договорной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.
9.11. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
9.12. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
9.13.Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
Статья 10. Предотвращение повреждений и ущерба
10.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
10.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
10.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
11.2. В качестве обстоятельств непреодолимой силы Стороны признают в частности: стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнение, карантин, эпидемии, катаклизмы, военные действия или любое действие, связанное с военным приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, любые действия вооруженных сил, гражданская война, эмбарго, любое распоряжение, решение властей или отсутствие или задержка административных или правительственных решений, пожары, взрывы, саботаж или любое препятствие, иные обстоятельства.
11.3. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся затронутой такими обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней после возникновения таких обстоятельств. Сторона, затронутая указанными обстоятельствами, должна подтвердить их возникновение в установленном порядке путем предоставления документов, выданных государственными органами или другими компетентными организациями.
11.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры по дальнейшему исполнению договорных обязательств, однако, в случае, если в течение последующего месяца, Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
Статья 12. Порядок разрешения споров
12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороной, к которой они предъявлены, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения.
12.2. В случае недостижения соглашения в процессе переговоров и невозможности разрешения спора в претензионном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 13. Обмен информацией
13.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.
13.2. Заказчик, если иные сроки не установлены настоящим Договором, обязан согласовывать документацию, направляемую Подрядчиком, отвечать на запросы Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента их получения.
Статья 14. Срок действия Договора
14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
14.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
Статья 15. Условия расторжения Договора
15.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
15.2.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, указанных в заявке;
15.2.2. когда Подрядчик:
- допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
- допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или
- лишается лицензии на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или окончание срока действия лицензии); и/или
- при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.
15.2.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
15.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 15.2. договора, вручается Подрядчику за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.д. подписанные представителем Заказчиком)
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Договора, обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору.
15.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 15.2.договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
Статья 16. Прочие условия
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения, по телеграфу, или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими представителями Сторон.
16.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
16.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 17. Перечень приложений
| Приложение № 1 | Техническое задание; |
| Приложение № 2 Приложение №3 | Протокол согласования цены; Форма заявки |
Статья 18. Адреса и банковские реквизиты Сторон
| Заказчик ООО "Газпромнефть-Центр" 117588 г.Москва, Новоясеневский проспект, д.13, корп.2 ИНН/КПП 7709359770 / 772801001 р\с 40702810800000008397 в ОАО "Газпромбанк", г. Москва к\с 30101810200000000823 БИК 044525823 | Подрядчик |
Приложение № 1
К Договору № ___________
Техническое задание на выполнение работ по зачистке, градуировке и проведение экспертизы
промышленной безопасности резервуаров
| № п/п | Наименование работ | Стоимость выполняемых работ по типам резервуаров с 18% НДС (в рублях) | ||||||||||
| Горизонтальные и вертикальные резервуары на АЗС 1 м3 | Вертикальные резервуары на Нефтебазе | |||||||||||
| до 50 м3 | свыше 51 м3 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Зачистка резервуаров: в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| | - демонтаж-монтаж технологического оборудования; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - перекачка товарного нефтепродукта; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - удаление технологического остатка нефтепродукта из резервуара; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - удаление технологического остатка нефтепродукта из трубопровода; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - дегазация резервуара до взрывобезопасной концентрации паров нефтепродукта; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - проведение анализов газовоздушной среды в резервуарах; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - мойка внутренних поверхностей резервуара (при необходимости); | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - обработка и удаление донных отложений (нефтешлама); | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - доводка внутренних поверхностей резервуара до требуемой степени чистоты; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - визуальный осмотр внутренних поверхностей и конструкций резервуара с составлением акта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - разделение жидкой фазы нефтепродукта от воды и механических примесей, путем его отстоя; контроль качества нефтепродукта (визуально); | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - сбор и вывоз нефтешлама; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - зачистка резервуаров после градуировки; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - проверка наличия, состояния и замена (при необходимости) болтов, шайб, маслобензостойких прокладок технологического оборудования резервуарного парка; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - проверка затяжки резьбовых соединений на технологическом оборудовании резервуарного парка; | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - оформление положенной документации по зачистке резервуаров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 1.1. | Дегазация газовоздушной среды резервуаров (технологических колодцев) до санитарных норм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Дегазация технологических трубопроводов (1 п.м. диаметром до 90 мм.) до санитарных норм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3. | Дегазация технологических трубопровод (1 п.м. диаметром свыше 90 мм.) до санитарных норм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4.* | Перекачка (удаление)нефтепродукта (воды) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Градуировка резервуаров объёмным методом в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - изучение технической документации на резервуар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - проверка соответствия конструкции и внутренних деталей резервуара технической документации на него | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - контроль подготовки резервуара к градуировке после зачистки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - заполнение резервуара рабочей жидкостью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - проведение градуировки резервуаров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - контроль за процессом градуировки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - обработка результатов градуировки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - оформление градуировочных таблиц на резервуары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - выписка свидетельства о поверке | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2.1. | Градуировка резервуаров геометрическим методом в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - проведение градуировки резервуаров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - обработка результатов градуировки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - оформление градуировочных таблиц на резервуары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| - выписка свидетельства о поверке | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 3. | Экспертиза промышленной безопасности резервуаров с регистрацией в органах Ростехнадзора | | | | | | | | | | | |
| | - визуальный и измерительный контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | - ультразвуковой контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | - толщинометрия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.1. | Техническое диагностирование резервуаров | | | | | | | | | | | |
| | - визуальный и измерительный контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | - ультразвуковой контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| | - толщинометрия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечание: + - операция выполняется, (-) операция не выполняется. Графы заполняются обязательно.
п.1.4.* - перекачка (удаление) нефтепродукта, воды производится без зачистки резервуаров.
Подписи Сторон
Заказчик Подрядчик
Приложение № 2
к Договору №_________
от «___» декабря 2011г.
ПРОТОКОЛ СОГЛОСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
на зачистку, градуировку, дегазацию и проведение экспертизы промышленной безопасности резервуаров Заказчика.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по техническим вопросам Дудкина Виктора Михайловича., действующего на основании доверенности № 2/641-Д от 29 декабря 2010 г., с одной стороны, и _________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, удостоверяют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за выполнение следующих видов работ:
| № п/п | Наименование работ | Стоимость выполняемых работ по типам резервуаров с 18% НДС (в рублях) | Стоимость дегазации трубопроводов, перекачки (руб.) вкл. НДС 18% | ||||||||||
| Горизонтальные и вертикальные резервуары на АЗС 1 м3 | Вертикальные резервуары на НБ | ||||||||||||
| до 50 м3 | свыше 51 м3 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Зачистка резервуаров | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | Дегазация газовоздушной среды резервуаров (технологических колодцев) до санитарных норм | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | Дегазация технологических трубопроводов (1 п.м. диаметром до 90 мм.) до санитарных норм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Дегазация технологических трубопровод (1 п.м. диаметром свыше 90 мм.) до санитарных норм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Перекачка (удаление) нефтепродукта, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Градуировка резервуаров объёмным методом | | | | | | | | | | | | - |
| 7 | Градуировка резервуаров геометрическим методом | | | | | | | | | | | | - |
| 8 | Экспертиза промышленной безопасности резервуаров с регистрацией в органах Ростехнадзора | | | | | | | | | | | | - |
| 9 | Техническое диагностирование резервуаров | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подписи Сторон:
Заказчик Подрядчик
Образец
Приложение №3
к договору № ___
от «___»____2011г.
ЗАЯВКА
На зачистку, градуировку, дегазацию и проведение экспертизы промышленной безопасности резервуаров с расчетом остаточного ресурса на объектах Заказчика.
Наименование работ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость работ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Срок выполнения работ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Заказчик» «Подрядчик»
ООО «Газпромнефть-Центр» _______________________
-
Образцы форм для заполнения
Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Претендента
Форма № 1
Предложение
/должно быть составлено на фирменном бланке/
Название организации:
Местонахождение
Телефон
Факс
Эл. Почта
Предложение №:
Кому
Уважаемые господа,
Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору организации, способной оказывать услуги по зачистке, градуировке и техническому диагностированию резервуаров на автозаправочных станциях и нефтебазах ООО «Газпромнефть-Центр» в 2012 году.
(
полное наименование и местонахождение Претендента)предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:
1.1. Предлагаемые нами услуги будут соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нами пакете документов.
1.2. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.
2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.
3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:
а) общей и административной:
ФИО
Должность
Телефон
б) технической:
ФИО
Должность
Телефон
в) финансовой:
ФИО
Должность
Телефон
г) юридической:
ФИО
Должность
Телефон
Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.
Приложения: (составляется опись документации, входящей в состав настоящего предложения).
Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью.
С уважением
ФИО
-
Печать организации и подпись уполномоченного лица (проставляется на каждой странице предложения)
Должность
Телефон
Форма № 2
Анкета Претендента
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от « » 20__г.
№__________
Анкета Претендента
| |
| Наименование организации-претендента |