«Войсковая часть 7408 г. Нижний Новгород, строительство и реконструкция военного городка войсковой части 7408»
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Конкурс школьных сочинений «Нижегородский Кремль», 43.59kb.
- Нижний Новгород Удачно завершился конкурс, 547.59kb.
- Комплекс учебно-методических материалов часть 1 Нижний Новгород 2009 Печатается, 1557.47kb.
- 603076, г. Нижний Новгород, 603005 г. Нижний Новгород, 257.73kb.
- Программа тура: 1 день 17. 32 Отправление в Нижний Новгород, 124.35kb.
- Верховный суд российской федерации №210-В11-3 определение суда надзорной инстанции, 101.76kb.
- 603076, г. Нижний Новгород, 603005 г. Нижний Новгород, 63.56kb.
- 603076, г. Нижний Новгород, 603005 г. Нижний Новгород, 37.96kb.
- Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 Нижний, 1855.66kb.
- Дипломного проекта Отопление и вентиляция медицинского центра в окружном учебном пункте, 1572.88kb.
Срок предоставления гарантий качества работ предлагается участником размещения заказа и составляет не менее 5 лет в отношении каждого объекта с момента ввода ее в эксплуатацию, при этом течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог полноценно эксплуатироваться в следствие недостатков, допущенных подрядчиком.
4. место, условия и сроки выполнения работ.
Место выполнения работ: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 42, войсковая часть 7408.
Общий срок выполнения работ по очереди строительства предлагается участником размещения заказа в своей заявке на участие в аукционе, при этом такой срок должен быть не более 16 месяцев.
При этом срок выполнения работ по первому пусковому комплексу не должен превышать 9 месяцев, срок выполнения работ по объектам первого пускового комплекса не должен превышать:
1. «Общежитие малосемейного типа до 300 мест на территории войсковой части 7408 по проспекту Гагарина, 42 в г. Нижний Новгород» - 9 месяцев;
2. «Переоборудование казармы под общежитие до 50 мест» - 7 месяцев.
Срок выполнения работ по второму пусковому комплексу не должен превышать 11 месяцев, срок выполнения работ по объектам второго пускового комплекса не должен превышать:
1. «Переоборудование штаба регионального командования» - 11 месяцев;
2. «Реконструкция здания столовой» - 3 месяца;
3. «Реконструкция парко-гаражной зоны» - 2 месяца;
4. «Строительство здания склада» - 4 месяца;
5. «Реконструкция клуба на 300 мест» - 4 месяца;
6. «Строительство контрольно-пропускного пункта» - 2 месяца
7. «Строительство инженерных сетей» - 6 месяцев.
Датой начала выполнения работ является дата, следующая за датой подписания сторонами государственного контракта.
Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить предусмотренную в государственном контракте работу в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, по цене, предложенной победителем аукциона лично, из его материалов и оборудования лично, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а так же за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.. Подписание государственного контракта, дополнительных соглашений к нему, представление заказчику актов выполненных работ, платежных и иных документов осуществляется по адресу заказчика: 603107, город Нижний Новгород, улица Щербинки – 1, дом 13, отдел капитального строительства. Работы считаются выполненными после выполнения всех условий государственного контракта; подписания сторонами «акта приемки завершенного строительством объекта» формы КС-11; подписания приемочной комиссией «акта приемки завершенного строительством объекта приемочной комиссией» формы КС-14; получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного органом местного самоуправления в отношении каждого объекта очереди строительства.
Работы должны выполнятся в строгом соответствии с графиком выполнения работ. График выполнения работ разрабатывается Подрядчиком и становиться обязательным для исполнения с момента его утверждения Заказчиком. График выполнения работ должен включать в себя срок выполнения каждого вида работ в отношении каждого объекта, каждого пускового комплекса очереди строительства и соответственно сроки начала и окончания работ в отношении каждого объекта, каждого пускового комплекса очереди строительства.
Подрядчик обязан осуществлять строительство, реконструкцию в соответствии с проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда. Подрядчик также обязан обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, представителей застройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.
Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений установленным порядком.
5. форма, сроки и порядок оплаты работ.
Форма оплаты работ – безналичный расчет. Подрядчик выполняет в полном объеме предусмотренную работу за счет собственных средств. Заказчик оплачивает подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, в соответствии с условиями, определенными в государственном контракте, настоящей документацией на основании представления заказчику документов, подтверждающих выполнение работ (Акты о приемке выполненных работ унифицированной формы №КС-2; журнал учета выполненных работ унифицированной формы №КС-6а; справка о стоимости выполненных работ унифицированной формы №КС-3), по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика в 2011 году, в случае недостаточного поступления денежных средств в 2011 году окончательная оплата будет произведена в 2012 году.
При завершении работ в полном объеме при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, в соответствии с условиями, определенными в государственном контракте, настоящей документации и подписании сторонами акта приемки законченного строительством объекта унифицированной формы №КС-11 в отношении каждого объекта очереди строительства заказчик оплачивает подрядчику сумму, равную 95 % от стоимости данной очереди строительства в соответствии с условиями государственного контракта, оставшаяся сумма оплачивается подрядчику после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом (при наличии лимита).
Заказчик вправе произвести авансирование в размере 30 % от суммы лимита на текущий год по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.
6. источник финансирования заказа.
100 % бюджет Российской федерации.
7. порядок формирования цены контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в сметно-нормативной базе 2001г. с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат, оборудования и индексов-дефляторов, учитывающих инфляционные процессы, возникающие в процессе строительства, с учетом объемов работ, выполняемых в конкретном квартале, в соответствии с расчетной продолжительностью строительства.
Цена государственного контракта, а так же цена каждого объекта очереди строительства определяется по результатам проведения открытого аукциона и является твердой. После определения победителя аукциона на выполнение работ заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта (объекта строительства) к цене контракта (объекта строительства), предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта (объекта строительства) пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Цп / Цн руб. = К, где Цп – цена, предложенная победителем аукциона, Цн- начальная цена, К – коэффициент снижения начальной цены контракта. Цена контракта (объекта строительства) включает в себя компенсацию всех издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, работы, выполненные в полном объеме в соответствии с утвержденной проектной документацией, монтажными, пусконаладочными и иными неразрывно связанными со строительством объекта работами, командировочные расходы, расходы на перевозку и хранение материалов и оборудования, все налоги и отчисления, другие обязательные платежи, расходы на согласования, получение необходимых разрешений, заключений и прочие затраты, связанные с выполнением условий государственного контракта.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения государственного контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками работ.
В рублях Российской федерации.
9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.
Не требуется.
10. требования к участникам размещения заказа.
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
6) выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
11. Требования к содержанию, форме и составу заявки.
1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
2) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона (свидетельства, выданные саморегулирующей организацией на право выполнения работ, являющихся предметом настоящего аукциона).
в) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (унифицированной формы № КС-11) за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство (в соответствии с п.6 ч.10 настоящей документации).
2.1. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 10 настоящей документации.
2.2. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
Форма заявки на участие в аукционе:
На бланке организации
Дата, исх. номер Заказчику:
Государственное учреждение отдел капитального строительства Приволжского регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
603107, город Нижний Новгород, улица Щербинки-1, дом 13, отдел капитального строительства.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения с Государственным учреждением отделом капитального строительства Приволжского регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации государственного контракта на________________________________________________________________
(указывается предмет государственного контракта, наименование аукциона (лота), наименование работ по предмету аукциона).
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
В лице,____________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных законодательством и настоящей документацией, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить обязательства в соответствии с требованиями документации об аукционе. Мы согласны заключить контракт на __________________ и исполнить его в полном соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией в пределах стоимости, не превышающую начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и не превышающую предложенную нами в результате проведения аукциона стоимость работ.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе и государственного контракта.
5. Если по итогам аукциона государственный Заказчик предложит нам заключить государственный контракт, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и государственным контрактом, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, проектной документацией и государственным контрактом.
6. В случае, если по итогам аукциона, государственный Заказчик предложит нам заключить государственный контракт, мы берем на себя обязательства предоставить обеспечение исполнения контракта и подписать государственный контракт с Государственным учреждением отделом капитального строительства Приволжского регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе, проектной документацией, условиями изложенными в проекте государственного контракта и настоящей заявке.
7. В случае, если мы будем признаны участником аукциона и наше предложение по результатам аукциона о цене контракта будет признано лучшим после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и государственным контрактом на условиях, предложенных в нашей заявке.
8. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации аукциона по цене, не превышающей начальную (максимальную), или по согласованной с Государственным учреждением отделом капитального строительства Приволжского регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации цене, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.
9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами государственного контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения государственного контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений __________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.
12. Мы согласны с изменением объемов работ в случае внесения дополнений, изменений в задание на проектирование, в случае уменьшения объемов финансирования на соответствующий год, без изменения других условий документации об аукционе и государственного контракта.
13. Мы обязуемся лично, собственными силами за счёт собственных средств, в случае признания нас победителем аукциона, выполнить работы полностью на условиях, указанных в государственном контракте. С условиями проекта государственного контракта ознакомлены и согласны.
14. Наш фактический адрес _________, телефон ___________, факс ________,
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________
16. Изучив документацию об аукционе (указывается наименование аукциона согласно опубликованного извещения) мы предлагаем:
| № п/п | наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. | Общий срок выполнения работ по очереди строительства | месяц | |
| 2. | Срок выполнения работ (в целом по первому пусковому комплексу) | месяц | |
| | В т.ч. в отношении каждого объекта пускового комплекса: | месяц | |
| 2.1 | «Общежитие малосемейного типа до 300 мест на территории войсковой части 7408 по проспекту Гагарина, 42 в г. Нижний Новгород» | месяц | |
| 2.2 | «Переоборудование казармы под общежитие до 50 мест» | месяц | |
| 3. | Срок выполнения работ (в целом по второму пусковому комплексу) | месяц | |
| 3.1 | «Переоборудование штаба регионального командования» | месяц | |
| 3.2 | «Реконструкция здания столовой» | месяц | |
| 3.3 | «Реконструкция парко-гаражной зоны» | месяц | |
| 3.4 | «Строительство здания склада» | месяц | |
| 3.5 | «Реконструкция клуба на 300 мест» | месяц | |
| 3.6 | «Строительство контрольно-пропускного пункта» | месяц | |
| 3.7 | «Строительство инженерных сетей» | месяц | |
| 4. | Срок представления гарантии качества работ | лет | |
17. заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, определенные документацией об аукционе.
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)