Конкурсная документация

Вид материалаКонкурс

Содержание


Таблица цен
Статья 1. Предмет договора.
Статья 2. Стоимость работ.
3.1. Срок выполнения работ: 3.1.1. Начало работ – с момента подписания договора. 3.1.2. Срок окончания работ - 31 декабря 2008 г
Статья 5. Обязанности подрядчика.
Статья 6. Обязанности заказчика.
Статья 7. Производство работ.
Статья 8. Приемка работ.
Статья 9. Гарантии.
Статья 10. Имущественная ответственность.
Статья 11. Расторжение договора.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы.
Статья 13. Прочие условия.
Статья 14. Адреса и банковские реквизиты.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

ТАБЛИЦА ЦЕН



«____» ___________ 200_ г.


Участник Конкурса №______


_____________________________________________________________________________

(Полное наименование Участника)




Наименование


Кол-во

Цена

(с НДС)

Стоимость

(с НДС)


1













2













3













4













5













6



















Итого:





Полная и окончательная цена финансово-коммерческого предложения на условиях _____________ с учетом расходов на монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию оборудования, гарантийного и сервисного обслуживания, всех видов налогов и НДС составляет:


_________ (________________________________________________) рублей.


Срок действия настоящей Таблицы цен финансово-коммерческого предложения составляет ______ (_____________________________________) дней со дня подачи Конкурсного предложения.


Имеющий полномочия подписать Таблицу цен финансово-коммерческого предложения Участника от имени


_________________________________________________________________

(Полное наименование Участника)


_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО) (печать)








Приложение № 6

К конкурсной документации

ДОГОВОР

Петрозаводск «____» ____________ 2008г.


ОАО "Российские железные дороги" (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице ______________________________________, действующего на основании доверенности №_______от______________, и __________________________________________, (государственная лицензия регистрационный номер ______________ от _____________), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора.


1.1.Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить работы по текущему ремонту санитарно-бытового помещения в здании пункта хранения инструмента на ст.Кедрозеро Кондопожской дистанции пути Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», именуемого в дальнейшем "Объект", согласно дефектной ведомости (Приложение №2 к договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям настоящего договора.

Статья 2. Стоимость работ.

    1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме, определенном дефектной ведомостью (приложение № 2) и сметой (приложение №1), по договорной цене 460 202,00 руб. (Четыреста шестьдесят тысяч двести два рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% 70 200,00 руб. (Семьдесят тысяч двести рублей 00 копеек), в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение №3).



Статья 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Срок выполнения работ:

3.1.1. Начало работ – с момента подписания договора.

3.1.2. Срок окончания работ - 31 декабря 2008 года.




Статья 4. Условия платежей.


4.1. Подрядчик ежемесячно отчитывается о выполненных работах путем предоставления Заказчику для согласования акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Справка представляется подрядчиком на согласование заказчику в 3-дневный срок, но не позднее 27-28 числа каждого отчетного месяца. Подрядчик вызывает заказчика на приемку работ до 25 числа текущего месяца.

Заказчик имеет право задержать приемку работ, выполненных с отступлением от строительных норм и правил (СНиП) или иных обязательных требований, а также с применением материалов, не соответствующих Государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ), до устранения замечаний.

4.2. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании форм КС-3 и КС-2, согласованных заказчиком, в течение 30 календарных дней с момента представления счета-фактуры в бухгал­терию заказчика.

Гарантийный (удержанный) платеж, составляющий 5% от стоимости выполненных работ, осуществляется по факту ввода объекта в эксплуатацию.

4.3. Оформление счетов-фактур осуществляется следующим образом:

Покупатель: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»; Адрес: 107174 Москва, ул. Новая Басманная, д. 2; ИНН/КПП покупателя 7708503727 / 997650001

Грузополучатель и его адрес: Петрозаводское отделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», 185010 Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д.12/16;

В наименовании товара (описании работ, оказанных услуг) указывать: работы выполнены для Кондопожской дистанции пути Петрозаводского отделения Октябрьской ж.д.-филиала ОАО «РЖД».

Счета-фактуры и акты выполненных работ направлять по адресу: 186200, Карелия, Кондопожский район, ст.Нигозеро, ул.Железнодорожная, д. 2, Кондопожская дистанция пути.

Статья 5. Обязанности подрядчика.


5.1. Обязуется выполнить работы по объекту в соответствии со строительными нормами и правилами, иными обязательными требованиями, сдать объект приемочной комиссии.

5.2. Доставляет на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование на объекте.

5.3. Выполняет своими силами и средствами временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

5.4. Обеспечивает выполнение необходимых в период проведения работ противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах, инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.

5.5. Несет ответственность за охрану зоны производства работ и Объекта до сдачи его в эксплуатацию.

5.6. Безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.7. Представляет заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.

5.8. При выполнении работ берет на себя обязательство не раскрывать третьим лицам информацию, ставшую ему известной в процессе выполнения работы, в частности, относящуюся к предмету договора, ходу его исполнения, характеру и объему выполняемых работ, ходу их выполнения, полученным результатам и условиям их оплаты.

5.9. В недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонтом объекта освобождает строительную площадку от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.

Статья 6. Обязанности заказчика.


6.1. Содействует подрядчику в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.

6.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

6.3. «Заказчик» назначает своего представителя, в лице начальника Кондопожской дистанции пути Осташко С.Э., который от имени «Заказчика» совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль, за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования условиям договора и дефектной ведомости. Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства, а так же осуществлять от имени ОАО «РЖД» и во исполнение настоящего договора следующие действия:

а) контролировать исполнение условий настоящего договора;

б) согласовывать объемы работ, техническую и сметную документацию, изменения и дополнения к ней;

в) подписывать справки и акты выполненных работ.

Статья 7. Производство работ.


7.1. Между представителями заказчика и подрядчиком на строительной площадке будут при необходимости производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

7.2. Подрядчик обязан осуществлять ремонт и связанные с ним работы в соответствии с дефектной ведомостью и сметой, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, по договорной цене.

При обнаружении в ходе капитального ремонта неучтенных ведомостью работ и возникновении в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости ремонта подрядчик обязан сообщить об этом заказчику.

При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика, либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

7.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет заказчик.

7.4. С момента начала работ и до их завершения подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика.

Если заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков.

7.5. Риск случайного уничтожения и повреждения объекта до момента сдачи его заказчику несет подрядчик.

Статья 8. Приемка работ.


8.1. Приемка работ по настоящему договору производится в течение 14 календарных дней с момента получения заказчиком письменного извещения подрядчика об окончании производства работ и оформляется актом приема-передачи выполненных работ.

8.2. После приемки работ в соответствии с п.8.1., осуществляется приемка законченного ремонтом объекта приемочной комиссией.

8.3. Подрядчик передает заказчику за пять дней до начала приемки законченного ремонтом объекта один экземпляр исполнительной документации.

Исполнитель письменно подтверждает заказчику, что данные документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

8.4. Работы считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями сторон.

В случае мотивированного отказа заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.5. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход производства работ против установленных сроков (п.3.1.), Подрядчик должен немедленно известить об этом заказчика.

Статья 9. Гарантии.


9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической и сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы, а также на использованные материалы и установленное оборудование составляет 24 месяца с момента приемки объекта в эксплуатацию.

9.3. При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9.4. При отказе Подрядчика от устранения выявленных недостатков (недоделок) Заказчик вправе устранить таковые собственными или привлеченными силами и средства с последующим возмещением понесенных расходов Подрядчиком.

Статья 10. Имущественная ответственность.



10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации, кроме предусмотренной настоящим договором.

10.2. Имущественную ответственность за повреждение или разрушение при производстве работ зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к строительной площадке, несет подрядчик, если эти здания и сооружения обозначены в проекте и если подрядчик не согласовал с заказчиком указания по производству работ вблизи них или не обеспечил выполнение этих указаний.

10.3. В случае просрочки выполнения своих обязательств Сторона, нарушившая обязательство, уплачивает другой Стороне пени в размере 0,1% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 7% от указанной суммы.

10.4. Для целей применения ответственности (расчета ее суммы) учетная ставка банковского процента (Банка России) принимается равной 7%.

Статья 11. Расторжение договора.


11.1. «Заказчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- систематического нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения ремонта, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 дней.

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, издания государственными органами актов, лишающих «Подрядчика» права на производство работ.

11.2. «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в случаях:

- остановки «Заказчиком» ремонта по причинам, не зависящим от «Подрядчика», на срок, превышающий 30 дней;

11.3. В целях расторжения договора по основаниям указанным в п.п.11.1, 11.2. заинтересованная сторона обязана уведомить другую сторону о расторжении договора за месяц до даты предстоящего расторжения.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы.


12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (пожара, военных действий, наводнения и т.п.) и если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение настоящего договора.

12.2. Сторона, для которой наступили определенные п.12.1. обстоятельства, обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне договора.

12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения обязательств по настоящему договору. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора в случае, если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев.

12.5. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выданная соответствующим государственным органом

Статья 13. Прочие условия.


13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены письменно.

13.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои полномочия, вытекающие из настоящего договора, третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

13.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и ответить по существу претензии не позднее 20 дней с даты её получения. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в  Арбитражный суд Республики Карелия.

13.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

13.5.1. Приложение №1: смета №

13.5.2. Приложение №2: дефектная ведомость на капитальный ремонт;

13.5.3. Приложение №3: протокол согласования договорной цены.

Статья 14. Адреса и банковские реквизиты.


Заказчик:

Открытое акционерное общество

«Российские железные дороги»

Юр. адрес: 107174, Москва, Новая Басманная, д. 2.

ИНН 7708503727; КПП 997650001;

Октябрьская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»

191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2

Петрозаводское отделение Октябрьской ж.д. - филиала ОАО «РЖД»

ИНН 7708503727; КПП 100131001

185010, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 12/16

Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Петрозаводске

р/с 40702810228046013008

БИК 048602817, к/с 30101810000000000817

Коды: ОКПО - 15029914; ОКОГУ - 41091; ОКАТО - 86401000000; ОКОНХ - 51111;

ОКФС - 12; ОКОПФ - 90.

Контактный телефон: /8-81457/ 38-232

факс: 38-521

Подрядчик:




Заказчик: Подрядчик: