Извещение о проведении запроса котировок №0862-К/10 на право заключения государственного контракта на поставку книг для комплектования фонда библиотек
| Вид материала | Документы |
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения, 3465.92kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 771.61kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1208.48kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1704.7kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 681kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1696.33kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения, 1115.46kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта, 3358.13kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта, 1794.24kb.
- Извещение о проведении запроса котировок №3 на поставку продукции для комплектования, 452.21kb.
5. Цена государственного контракта: ________________________________ (прописать цифрами и прописью)
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.
______________________
ЭЦП___________________ * _____________________ *
(подпись, печать) (должность Ф.И.О.)
* заполняется в случае подачи котировочной заявки в письменной форме
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______
на поставку книг для комплектования фонда библиотек
г. Иркутск "__" __________ 2010г.
Государственное учреждение культуры Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее - Заказчик), в лице директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице д_______________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь действующим законодательством и по результатам проведения агентством по государственному заказу Иркутской области запроса котировок (Протокол от. № ___ – Приложение № 2), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик принимает на себя обязательства по поставке книг для комплектования фонда библиотек – (далее «товар») для нужд Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в согласованном количестве и ассортименте согласно списка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Срок поставки товара: с момента заключения государственного контракта до 31 декабря 2010г, по заявкам Заказчика.
1.3. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Российская, 20.
1.4. Требования к качеству товара: Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации) на партию товара.
1.5. Требования к отгрузке товара: Отгрузка товара осуществляется силами Поставщика до учреждения Заказчика.
1.6. Требования к упаковке товара: в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара при перевозке товара всеми видами транспорта.
2. Сумма Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________(____________________________) руб. ________ коп.
2.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара на условиях извещения о проведении запроса котировок и государственного контракта, в том числе с учетом уплаты налогов (в том числе НДС), сборов, погрузочно-разгрузочных работ, затрат на доставку, таможенных пошлин и других обязательных платежей, т.е. является конечной и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Поставщика по факту поставки товара по накладной до 27 числа месяца, следующего за расчетным, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика, но не позднее 31.12.2010г.
2.4. Оплата производится за счет средств областного бюджета Иркутской области 2010г., в рамках реализации областной государственной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2008-2010 годы».
3. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик:
- принимает товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
- обеспечивает оплату товара, поставляемого для государственных нужд, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта;
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
2.2. Поставщик:
- обязуется поставить товар для государственных нужд в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом;
- вправе получать оплату за товар, поставленный для государственных нужд, в соответствии с пунктом 2 настоящего Контракта;
- в случае своевременного выявления Заказчиком брака и непоставок товара в срок, указанный в настоящем Контракте Поставщик обязуется исправить недостатки без дополнительной оплаты, в течение _____________________ дней.
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одна трехсотая, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
4.2. Поставщик несет ответственность за качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5. Порядок передачи изданий
5.1. Поставщик доставляет издания Заказчику по адресу: г. Ирктск, ул. Российская, 20.
5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов на Товар. Передача Товара представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.
5.3. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Товара.
5.4. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат.
5.5. Заказчик производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приема-передачи товара, составленом в произвольной форме.
5.6. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий Контракту или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Товара Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производиться с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.
5.7. Заказчик обязан сохранить забракованный (некачественный) Товар, не смешивая их с таким же однородным Товаром для предъявления его представителю Поставщика.
5.8. Итоги приемки забракованного (некачественного) Товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи.
5.9. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи
6. Действие обстоятельств неприодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, с направлением письменного уведомления другой Стороне.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
8. Порядок подписания, изменения и расторжения контракта
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту в соответствии с ч.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.
8.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Контракт может быть расторгнут сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, контракт между сторонами его вообще не был бы заключен, или был бы заключен на условиях значительно отличающихся от согласованных по настоящему контракту.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту до 31.12.2010г. кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:
- Приложение № 1 Спецификация на поставляемсый товар.
10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
| Заказчик: ГУК Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (л/с 80401000070) 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д.20 тел. 33-35-33, 33-48-73 ИНН 3808010076, КПП 380801001 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010, ГУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского) р/с 40201810100000100006 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск БИК 042520001 Директор ________(М.В. Куделя) м.п. | Поставщик: Директор:____________(____________) м.п. |
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственному контракту
№ _____________ от__________ 2010г
Спецификация на поставляемый товар
| № п/п | Наименование и характеристики товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Общая стоимость, рублей |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Итого:________
Заказчик: Поставщик:
__________________ _____________________________