Муниципальный контракт №
| Вид материала | Документы |
- Муниципальный контракт n на выполнение работ для муниципальных нужд Рузаевского муниципального, 2411.61kb.
- Муниципальный контракт №мк 019-920-12-10 на поставку мяса и мясопродуктов для муниципальных, 66.56kb.
- V. проект муниципального контракта, 559.32kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт, 1559.14kb.
- Законодательное регулирование, 781.6kb.
- Дата: 13 ноября 2009, 1940.43kb.
- Документация открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку, 775.96kb.
- Государственный контракт № на поставку препаратов для лечения инфекционных заболеваний, 444.31kb.
- Извещение о проведении открытого конкурса №К019М-2009, 31.61kb.
- Муниципальный контракт, 46.84kb.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского района
г. Белоярский « » ___________20___ года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г.Белоярский», именуемое Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), от имени муниципального образования Белоярский район, в целях обеспечения муниципальных нужд Белоярского района, в лице заведующей Куделич Ольги Петровны, действующей на основании устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола _______ от _________ 20___ года № __, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г.Белоярский» (далее – работа), сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Объемы работ, выполняемые по настоящему Контракту, Стороны согласовали в ведомости объемов работ согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
1.3. Срок выполнения работ: начало – со дня подписания настоящего Контракта обеими сторонами, окончание – 20 августа 2010 года.
Ответственность за нарушение сроков выполнения работы (в том числе и промежуточных сроков) несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.
1.4. Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Белоярский, ул.Лысюка, 5.
2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ рублей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по своевременному завершению работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, оплата работ, выполненных после истечения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.3 настоящего Контракта, осуществляется по ценам, действовавшим на момент заключения настоящего Контракта.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
2.6. Оплата по Контракту производится за фактически выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления исполнительно-технической документации, на основании платежных документов, предоставленных Подрядчиком, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом, или досрочно с согласия Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.
3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
В случае получения Заказчиком такого предупреждения от Подрядчика он обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней дать ответ Подрядчику.
3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работы по настоящему Контракту, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от Контракта. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в настоящем Контракте цены работы, обязан выполнить свои обязательства по Контракту по цене, определенной в настоящем Контракте.
3.6. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Контракта, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Приемка работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком самостоятельно, либо его уполномоченным представителем. В случае, если работы в соответствии с настоящим разделом принимаются уполномоченным представителем Заказчика, Заказчик обязан за 3 (три) дня до начала выполнения работ письменно уведомить Подрядчика о персональных данных уполномоченного представителя. Уполномоченный представитель обладает всеми правами Заказчика по осуществлению технического надзора за строительством объекта, который от его имени, осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.
4.2. Приемка работ осуществляется следующим образом:
- уполномоченный представитель производит осмотр и приемку работ на месте и в случае установления возможности принятия работ Заказчиком визирует акты о приемки выполненных работ по форме № КС-2 (с указанием подписи, фамилии, инициалов);
- завизированный представителем акт выполненных работ передается для подписания Заказчику, приемка работ Заказчиком подтверждается в акте о приемке выполненных работ подписью руководителя Заказчика и печатью Заказчика;
- подписание исполнительно-технической документации по промежуточному (текущему) техническому контролю (акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, проверка журнала производства работ и пр.) так же осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.
4.3. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.4. Выполняемые работы и используемые материалы должны соответствовать ТУ, СНиП, ГОСТ, иным нормативным документам, все отступления должны быть согласованы в установленном порядке с МДОУ «Детский сад «Сказка» г.Белоярский». Обязательно выполнение комплекса пусконаладочных работ и ведение в 2 (двух) экземплярах исполнительно-технической документации, с приложением подтверждающих сертификатов на материалы.
4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.6. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.
4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
4.9. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.10. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы независимых экспертов, срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.
4.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, уполномоченные лица Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ.
Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту. На основании заключения уполномоченных лиц Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.
4.12. Гарантийный срок по выполняемым работам: 2 (два) года.
4.13. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.14. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в пункте 1.3 настоящего Контракта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка начисляется, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.
Заказчик вправе взыскать убытки, причиненные не исполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в полной сумме сверх неустойки.
4.15. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, которые могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.
4.16. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в том числе в форме вклада (депозита) в размере, указанном в пункте 5.2 настоящего Контракта, или договор поручительства (далее – обеспечение исполнения настоящего Контракта):
ВАРИАНТ:__________________________________________________________________
(указывается выбранный Подрядчиком один из ниже перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств)
5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется в размере 10% от цены настоящего Контракта, что составляет _____________ рублей.
5.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.2 настоящего Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.
Срок действия банковской гарантии заканчивается после выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 5.2 настоящего Контракта на следующий счет:
Банк получателя: ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск, БИК 047162740, кор/счет № 30101810100000000740, ИНН 8611003391, КПП 861101001 р/счет № 40302810700141000004, Получатель: Комитет по финансам (Комитет по образованию л/с 230.00.001.5) КБК 23030399050050000180.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта №_________ от «____»__________2010 г. на выполнение работ по капитальному ремонту помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г.Белоярский».
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
ВАРИАНТ 3: Залог депозита.
ВАРИАНТ 4: Договор поручительства.
Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
По договору поручительства поручитель обязывается отвечать за исполнение Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обеспеченного поручительством обязательства поручитель и Подрядчик отвечают перед Заказчиком солидарно.
Поручитель отвечает перед Заказчиком в том же объеме, как и Подрядчик, включая уплату неустойки, возмещение судебных издержек и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком.
Срок действия договора поручительства заканчивается после выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом.
Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в вышеуказанном порядке. Вместе с договором поручительства представляются копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, предусмотренные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.)
5.4. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в реестре муниципальных контрактов, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
6.2. Изменение и расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению Сторон.
6.3. По требованию одной из Сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
6.3.1. при существенном нарушении Контракта другой Стороной;
6.3.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика, подписать акты сдачи-приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления актов сдачи-приемки выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Подрядчик вправе передавать свои обязанности по настоящему Контракту другому лицу. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов.
7.3. Стороны признают юридическую силу за Контрактом и всеми документами, связанными с заключением и исполнением настоящего Контракта, направленными посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.
7.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.5. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.6. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.