Извещение о проведении открытого аукциона наименование аукциона

Вид материалаДокументация об аукционе
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа.
Форма 3 Приложение 2 к заявке на участие в аукционе
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа.
Форма 4 Приложение 3 к заявке на участие в аукционе
Инструкции по заполнению
1. Порядок формирования цены Договора
2. Форма, сроки и порядок оплаты работ
3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к результа
3.2. Требования к качеству работ
3.3. Требования к видам, объемам работ, применяемым материалам и оборудованию.
3.3.2. Объемы работ
3.3.3 Требования к основным строительным материалам и конструкциям
3.4. Прочие требования
4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Результаты работ
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качеств выполненных работ
6. Требования к применяемым материалам и устанавливаемому оборудованию в процессе исполнения Договора
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа.




(подпись)




(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





М.П.













(подпись)




(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)









Форма 3

Приложение 2
к заявке на участие в аукционе




СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ





пп/п

Год начала и окончания судебного разбирательства

Наименование и адрес истца

Решение суда





















































Инструкции по заполнению

В этой форме Участник указывает все судебные разбирательства, по которым Участник выступал в качестве ответчика.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплена печатью Участника размещения заказа.





(подпись)




(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)





М.П.













(подпись)




(фамилия, имя, отчество главного бухгалтера)









Форма 4

Приложение 3
к заявке на участие в аукционе



Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ и условиях исполнения договора


Инструкции по заполнению

В этой форме (графа 3) должны быть приведены исчерпывающие сведения, которые позволят членам комиссии по размещению заказов сделать вывод о соответствии предлагаемых работ требованиям настоящей документации, в том числе должны быть указаны конкретные материалы, используемые при выполнении работ, их марки.

Участник подробно предоставляет запрашиваемые сведения по всем позициям, предусмотренным «Техническим заданием» настоящей документации.

Предлагаемые качество и иные условия исполнения договора должны соответствовать требованиям «Технического задания» или превышать их, за исключением сроков исполнения договора, которые не могут превышать сроки исполнения договора, установленные «Техническим заданием» настоящей документации.


п/п

Требования Заказчика

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и условия исполнения договора, предлагаемые участником размещения заказа

1

2

3

1.

Выполнение работ по текущему ремонту помещения 3С (части помещения 3С №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) цокольного этажа в здании общежития НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург расположенного по адресу: Санкт - Петербург, улица Крупской, д. 3, лит. Б.

1. Порядок формирования цены Договора: в цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вывоз строительного мусора, оплату НДС и других налогов в соответствии с действующим законодательством РФ.

На стадии подготовки проекта договора формирование цены договора указывается в локальной смете, представляемой победителем аукциона, составленных с применением сборников ФЕР, ФЕРр (федеральных единичных расценок сметно-нормативной базы 2001 года (в редакции 2009 г.) с учетом изменений на основании приказов Минрегионразвития РФ №253 от 17.11.2008г., № 509 от 23.11.2010 г. с применением накладных расходов согласно МДС 81-33.2004 и сметной прибыли согласно письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП 5536/06, включая дополнения и пояснения согласно писем Министерства регионального развития РФ № 41099-КК/08 от 6.12.2010 г., № 4391-КК/08 от 01.03.2011 г., с коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен по видам работ (использовать коэффициенты пересчета, утвержденные не ранее мая 2011 г.), с учетом процента снижения начальной цены договора по итогам аукциона применительно к каждой позиции сметы.

2. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчет. Оплата за выполненные объемы работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в срок до 31 декабря 2012 года на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и счетов Подрядчика, представляемых Заказчику. По факту выполнения работ Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру.

3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к результату работ:

3.1. Условия выполнения работ:

Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ, являющийся предметом размещения заказа, без права внесения каких-либо изменений в предмет Договора.

Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Требования к качеству работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН, СП 12-95 и другими нормативными документами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами).

При выполнении ремонтных работ предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций окон и подоконников, конструкций подвесных реечных потолков, электротехнических коробов на стенах и потолках, покрытий пола в коридоре и светильников на потолках от попадания пыли. Демонтируемые и вновь монтируемые приборы помещений должны быть сохранены в надлежащем состоянии и не иметь повреждений. При условии повреждения данных конструкций и приборов, расходы на их восстановление принимает на себя подрядная организация.

3.3. Требования к видам, объемам работ, применяемым материалам и оборудованию.

Выполнить ремонтные работы согласно требований СНиП.

3.3.1.Участник размещения заказа до подачи заявки может осуществить выезд и осмотр объекта производства работ для уточнения условий выполнения работ и других интересующих вопросов по предмету аукциона.

3.3.2. Объемы работ по текущему ремонту помещения 3С (части помещения 3С №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) цокольного этажа в здании общежития НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург расположенного по адресу: Санкт - Петербург, улица Крупской, д. 3, лит. Б приведены в таблице №1:

Таблица №1



п/ п

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

1

ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ

шт

3

2

ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН

шт

3

3

ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ

шт

3

4

ДЕМОНТАЖ СМЫВНЫХ БАЧКОВ ФАЯНСОВЫХ НА УНИТАЗЕ

шт

3

5

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ

м

250

6

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ

м

240

7

РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ

м

40

8

ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

м2

109

9

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА

м2

109

10

РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ПРОСТИЛЬНЫХ ПОЛОВ

м2

109

11

РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТЕН

м2

281

12

РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПЕРЕГОРОДО

м2

66

13

РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ

м3

5

14

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ

м2

47.2

15

ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

шт

2

16

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОМОСТОВ

м2

6

17

ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

м

1200

18

ДЕМОНТАЖ СИЛОВОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ШКАФА

шт

8

19

РАЗБОРКА СТЕЛАЖЕЙ ИЗ БРУСА И ДОСКИ

м2

45

20

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ АНТРЕСОЛЕЙ

м2

42

21

РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ: 100 (ОТМОСТКА)

м3

33

22

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ВЫЕМКОЙ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ

м3

2.5

23

УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ

м3

70.8

24

УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ

м2

472

25

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

м2

472

26

АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК АРМАТУРОЙ А3-10ММ ШАГ 150Х150

т

4.072

27

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ

м2

472

28

ОБРАБОТКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛОВ "БЕТОНКОНТАКТОМ"

м2

472

29

УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 2мх3.7м

м3

6.1

30

ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ДВУМЯ СЛОЯМИ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ

М2

1903

31

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 112) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ

м2

134.6

32

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

м2

2078.1

33

ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН

м2

2078.1

34

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН,

м2

2078.1

35

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ

М2

102.5

36

УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М

п.м.

33.6

37

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ

м2

472

38

НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН

м2

175.7

39

ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ

м2

175.7

40

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК РЕЛЬЕФНЫХ ГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ

м2

472

41

'УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ,

м

495

42

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

м2

9

43

УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (17ШТ)

м2

32.13

44

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

м2

2.1

45

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ, ПРОТИВОДЫМНЫХ КЛАПАНОВ, ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ, ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ ЛТСМ-1

м

6.2

46

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ

м

340

47

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ: СТАЛЬНЫХ

квт

60.45

48

УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ

Копл.

31

49

УСТАНОВКА КРАНОВ ШАРОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ

шт

62

50

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ

м

180

51

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Компл.

5

52

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ

шт

5

53

УСТАНОВКА УНИТАЗОВ: С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ

Компл.

6

54

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ

м

45

55

ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2

м

2500

56

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

шт

80

57

УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ КОНТУРНОГО В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП

м

160

58

КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЁМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЁМЕ ДО 5 М3

м3

11.3

59

'РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2

м3

33

60

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ

м3

33

61

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ

м3

33

62

УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ

м3

33

63

УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ В 1/2 КИРПИЧА В 2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

м2

133

64

НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ КРЫЛЬЦА

м2

9

65

УБОРКА ДЕРЕВЬЕВ И ГРУНТА ИЗ ПРИЯМКА

м2

228

66

ВЕРТИКАЛЬНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ (ПРИМ) ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ (178М2

м3

265.7

67

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ

м3

22.8

68

РЕМОНТ ЛЕСТНИЦЫ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

м2

3.3

69

ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЦЫ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА КЕРАМОГРАНИТОМ

м2

2.6


3.3.3 Требования к основным строительным материалам и конструкциям

Наименование материалов или оборудования

Требования к материалам в соответствии с маркой и параметрами
  1. двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий
  2. электрические кабели
  3. электрические выключатели
  4. электрические розетки
  5. плитки керамические для полов гладкие неглазурированная одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
  6. стеклообои
  7. водоэмульсионная краска
  8. грунтовка
  9. шпатлевка
  10. клей плиточный
  11. клей для облицовочных работ водостойкий
  12. трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для системы водоснабжения и отопления
  13. линолеум гомогенный (класс 34; 43) толщины 1,5мм



14. Ветонит '5000' для выравнивания

15. Листы гипсокартонные

16. Фанера

17. Доски для покрытия полов

18. Трубки поливинилхлоридные ХВТ

19. Трубы бесшовные

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ 57 Х3.5ММ

20. Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 25Х3,2

21. Мастика герметизирующая

22. Окна ПВХ


23. Шпатлевка полимерцементная

24. Швеллеры №40 сталь марки СТО

25. Шпатлевка масляно-клеевая

26.плитки керамогранитные


27.самовыравнивающиеся смеси


ГОСТ 6629-83


ГОСТ 7399-97

ГОСТ Р 51324.1-2005

ГОСТ Р 51322.1-99

Плитка керамическая для полов

ГОСТ 6787-2001

СТ СЭВ 6551-88


ГОСТ Р 52805-2007

ГОСТ 28196-89

ГОСТ Р 51693-2000

ГОСТ 10277-90

ГОСТ 31357-2007

ГОСТ 31357-2007


ГОСТ Р 52134-2003


ГОСТ 18108-08*

Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове.

Технические условия

Поправка ИУС 6-82

Поправка ИУС 6-87

ТУ 5745-002-47985090-98

ГОСТ 6266-97

ГОСТ 3916.1-96

ГОСТ 8242-88

ГОСТ 12.2.007.14-75

ГОСТ 8732-78


ГОСТ 3262-75

ГОСТ 14791-79

ГОСТ 30673-99

Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее

26

Класс звукоизоляции, не ниже

Д

Общий коэффициент светопропускания (справочное значение)

0,35 - 0,60

Воздухопроницаемость при Р =10 Па, м3 /(чм2), не более

17,0

Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже

В

Долговечность, условных лет эксплуатации:




ПВХ профилей

20(40)

стеклопакетов

10(20)

уплотняющих прокладок

5(10)


ГОСТ 28013-98

ГОСТ 380-94

ТУ 6-27-105-98

Керамогранитные плитки для полов размером 30х30см ТУ 5752-005-54044672-2010

Водопоглощение (по ГОСТ 27180) не более 0,5%; предел прочности при изгибе (по ГОСТ 27180) не менее 60 МПа; стойкость к глубокому истиранию (по ГОСТ 27180) не более 205 мм; твердость по шкале Мооса класс 6

Предельные отклонения размеров плиток от номинальных размеров по длине и ширине – 0,4%, по толщине - 5,0%; высота монтажных рифлений не менее 0,3 мм; разнотолщинность не более 0,5 мм; отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна) – 0,4%

ГОСТ 10277-90

Толщина слоя минимальная – 5мм, максимальная – 30 мм; зернистость – до 1,2 мм; высыхание – не более 7 суток; прочность на сжатие 4,5 МПа; прочность на изгиб – 2,1 МПа; плотность – 950 кг/м3; коэффициент теплопроводности: 0,25 Вт/м ТУ 5745-027-05120542-2005



3.4. Прочие требования:

а) Все работы выполняются с демонтажем старых (при необходимости) и установкой новых элементов и конструкций, включая стоимость материалов. Расходы на выполнение сопутствующих работ (в том числе погрузка и вывоз строительного мусора) учитываются победителем аукциона при составлении сметы.

б) При необходимости использования технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком.

в) Двери, устанавливаемые в коридорах, должны иметь уплотнения в притворах и открываться по ходу эвакуации.

г) Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников организации Подрядчика.

д) Подрядчик по окончании работ предоставляет исполнительную документацию, акты замеров сопротивления, изоляции в печатном виде, исполнительные (однолинейные) схемы сетей электроснабжения, освещения, акты на скрытые работы, а также паспорта на изделия и оборудование, предусмотренные действующими нормативами сертификаты на материалы и оборудование (заверенные копии).

е) Подрядчик ежедневно производит уборку помещений, в которых производятся работы, во время работ соблюдает чистоту и порядок, также обеспечивает чистоту и сохранность отделанных поверхностей помещений. Погрузка и вывоз строительного мусора производится в контейнерах Подрядчика.

4. Место, условия и сроки выполнения работ:

а) Работы выполняются по адресу: г. Санкт – Петербург, улица Крупской, д. 3, лит. Б

б) Срок выполнения работ: 40 (сорок) календарных дней с даты подписания Договора

в) Работы выполняются с учетом режима работы подразделений НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Подрядчик представляет в отдел по безопасности и режиму НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург копии паспортов и регистрационных документов своих сотрудников, занятых на объекте НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

г) Подрядчик предоставляет смету, Акт о приемке выполненных работ (Форма КС- 2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) в 2 экземплярах.

4.1. Результаты работ: Выполнение работ по текущему ремонту помещения 3С (части помещения 3С №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) цокольного этажа в здании общежития НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург расположенного по адресу: Санкт - Петербург, улица Крупской, д. 3, лит. Б.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качеств выполненных работ: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные части работ, при условии нормальной эксплуатации объекта, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более 2-х дней с даты составления рекламационного акта). Срок гарантии на неисправное оборудование и работы или, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный срок на оборудование или конструкции, либо их части, возобновляется с момента сдачи Заказчику после окончания работ по их замене.

6. Требования к применяемым материалам и устанавливаемому оборудованию в процессе исполнения Договора:

При исполнении обязательств по Договору используемые материалы (краски, грунтовки, шпатлевки, материалы покрытий полов, профиль ПВХ и т.д.) и устанавливаемое оборудование должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты, которые Подрядчик передает представителю Заказчика в процессе выполнения работ, а именно:

- Сертификаты соответствия ГОСТ;

- Санитарно-гигиенические сертификаты;

- Сертификаты пожарной безопасности;

7. Нормативы: При выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями:
  • СНиП 2.08.02-89* «Общественные задания и сооружения»;
  • СНиП 12-02-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
  • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
  • СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий. Зданий и сооружений»;
  • СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;
  • ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
  • Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.
  • Федеральный закон № 12-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  • ГОСТ 21.101-97 «СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации»;
  • ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;
  • ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
  • ГОСТ Р 50571.10 96 «Электроустановки зданий»;
  • ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;
  • ОСТ 25 1099-83 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
  • СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защит. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
  • СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
  • НПБ 10-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
  • ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
  • ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;
  • СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
  • НПБ 57-97 «Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования»;
  • РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
  • ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;
  • Следует учитывать дополнения, поправки и изменения при условии их утверждения к данным нормам и правилам;
  • Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации».
  • Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасно­сти ПУЭ, ПТЭЭП, СП-31-110-2003.
  • Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям безопасно­сти по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.
  • Совместимость технических средств системы должна соответствовать ГОСТ Р 50009-92.




<указываются предложения участников размещения заказа в соответствии с требованиями технического задания>