Geum.ru

О проведении открытого аукциона в электронной форме

Вид материалаДокументы
1. Предмет настоящего договора
2. Права и обязанности сторон
3. Сроки выполнения работ
4. Стоимость и оплата работ
5. Порядок приемки работ
6. Ответственность. риски
7. Гарантии качества работы
9. Разрешение споров
10. Расторжение договора
11. Срок действия договора
12. Заключительные положения
13. Адреса и платежные реквизиты сторон
Окпо: 01940194 огрн 1025902266972
Подобный материал:
1   2   3   4   5

ПРОЕКТ


ДОГОВОР № ______

на выполнение работ по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов муниципального лечебно-профилактического учреждения «Красновишерская районная больница»


г. Красновишерск "_____" ____________2011 г.


Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Красновишерская районная больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Попова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________ ____________________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа на выполнение работ путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол открытого аукциона в электронной форме от ___________ № _____), заключили настоящий Договор, о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов муниципального лечебно-профилактического учреждения «Красновишерская районная больница» (далее - работы) по адресам:

1. Пермский край, Красновишерский район, пос. Вишерогорск, ул. Первомайская, 19 (далее по тексту – «Объект»);

2. Пермский край, Красновишерский район, пос. Золотанка, ул. Центральная, 18 (далее по тексту – «Объект»);

3. Пермский край, Красновишерский район, пос. Волынка, ул. Юбилейная, 8-2 (далее по тексту – «Объект»);

4. Пермский край, Красновишерский район, пос. Усть -Язьва, ул. Набережная, 18 (далее по тексту – «Объект»).

1.2. Наименование, перечень и объем работ, подлежащих выполнению, определяется локальными сметными расчетами Подрядчика, составленными на основании технического задания Заказчика, которые согласовываются с МУ УКС и утверждаются Заказчиком до момента подписания договора и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат данных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы на свой риск собственными силами и средствами, в строгом соответствии с законодательством РФ, в том числе в соответствии со СНиП, СанПин, ПТБ, ППБ. Привлечение специализированной субподрядной организации не допускается.

1.5. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства работ, который предоставляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком при заключении Договора.


2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы, надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работу Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

2.1.2. При подготовке к началу производства работ:

До начала работ по ремонту объекта подрядная организация должна согласовать строительные материалы с заказчиком, а также выполнить подготовительные работы по организации строительного производства, необходимые для обеспечения безопасности проведения ремонта, включая:

- устройство ограждения территории попадающей в зону производства работ (далее по тексту – территории);

- устройство мест складирования материалов и конструкций, оборудование территории устройствами или бункерами для сбора строительного и бытового мусора;

Организовать охрану объекта собственными силами.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03.

2.1.3. При производстве работ:

Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с локальными сметными расчетами, дефектными ведомостями и договором.

При производстве работ на объекте необходимо соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, строительных норм и правил:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.05.01-85 (1988, c изм. 1 2000) «Внутренние санитарно-технические системы»;

- ГОСТ 22689.0-89 (2000) «Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (взамен СанПиН 5179-90);

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ВСН 48-96 «Инструкция по монтажу систем внутренней канализации и водостоков из ПВХ труб в жилых и общественных зданиях»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- ГОСТ 19681-94 (2003) «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 23289-94 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия»;

- ГОСТ 6266-97 (с попр. 2002) «Листы гипсокартонные. Технические условия»

Производство работ на территории действующего учреждения необходимо осуществлять при выполнении мероприятий согласно СНиП 12-03.

Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль качества работ в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Подрядная организация, выполняющая работы должна обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные условиями договора.

При производстве ремонтных работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Подрядчик обязан письменно информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя строительного контроля, внесенного в журнал производства работ и подписания акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Замена материалов и конструкций будет осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области применения оборудования, материалов, другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных материалов, оборудование должны быть фирмы изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора.

В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Руководствоваться законами РФ по охране окружающей среды.

Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Выбрасывать мусор на территорию вокруг здания запрещается. Строительный мусор также запрещается сбрасывать с этажей. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, строительная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается строительной организацией после устранения причин возникновения опасности. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию ремонтируемого объекта представителям заказчика, органам государственного контроля (надзора) и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.

2.1.4. При завершении работ:

По завершении работ, предусмотренных договором, подрядчик с участием органов власти и (или) местного самоуправления, уполномоченных этими органами организаций, осуществляют завершающую оценку соответствия законченного ремонтом объекта.

При приёмочном контроле должна быть представлена следующая документация:
  • сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
  • сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты;
  • акты на скрытые работы;
  • согласования на замену материалов и конструкций.

По завершении работ подрядчик обязан:
  • разобрать временное ограждение территории;
  • вывезти остатки материалов и конструкций, строительные машины и механизмы;

очистить территорию от строительного мусора и вывезти его.

2.1.5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.6. Обеспечить бесперебойное функционирование нормальной эксплуатации объектов в течение гарантийного срока.

2.1.7. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не соответствующих действующим нормам.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Работы должны быть выполнены в течение 75 календарных дней с момента подписания договора.

Подрядчик имеет право сдать работы досрочно.

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ


4.1. Цена Договора сформирована по результатам открытого аукциона в электронной форме и составляет: __________________ руб.

Оплата осуществляется в соответствии со сметами Подрядчика, которые согласовываются с МУ УКС и утверждаются Заказчиком до момента подписания договора и являются его неотъемлемой частью, составленными с учётом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора¸ предложенной Подрядчиком, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырёх знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путём умножения стоимости, указанной в сметах Заказчика, являющихся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме на полученный понижающий коэффициент.

Понижающий коэффициент_______________________.

4.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после сдачи объекта Заказчику, на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), комиссионного акта о приемке выполненных работ и предъявления Подрядчиком счетов и счетов-фактур.

4.3. Цена Договора может снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.


5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ


5.1. Подрядчик в течение трёх рабочих дней с момента окончания работ направляет Заказчику уведомление о завершении выполнения работ.

5.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней комиссионно осуществляет приёмку объекта.

5.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами комиссионного акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Акт сдачи-приемки подписывается обеими сторонами. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

5.5. Если в период выполнения работ обнаружатся дефекты, то между Подрядчиком и Заказчиком составляется акт о браке, недоделках (приложение к договору).

5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере 3 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

6.4. В случае выявления Заказчиком факта несоответствия выполненных работ требованиям договора, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 100% стоимости работ, подлежащих переделке.

6.5. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика, нарушившего условия договора, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны, а также отсутствия финансирования из бюджета Пермского края, предусмотренного на выполнение работ по ремонту.


7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

7.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов и работ устанавливается на двадцать четыре месяца с момента подписания сторонами комиссионного акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного или иного извещения Заказчика для составления соответствующего акта обнаруженных дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему Договору, если то исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.1. срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.


9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

9.3. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.


10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора с Подрядчиком в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала и хода выполнения работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ, срыву срока выполнения работ по настоящему Договору;

- невозможность дальнейшего финансирования.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положений настоящего раздела, обязана в течение трёх рабочих дней до расторжения Договора направить письменное уведомление другой стороне.

10.4. В случае несогласия одной из сторон расторгнуть Договор, спор о расторжении передается на рассмотрение Арбитражного суда.


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. По завершении гарантийного срока стороны обязуются подписать двусторонний протокол о прекращении действия Договора и об отсутствии взаимных претензий.

11.3. В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения Договора, расторжение Договора осуществляется в судебном порядке.


12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

12.3. Все заявленные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Заказчик:

МЛПУ «Красновишерская районная

больница»

618590, Пермский край,

г. Красновишерск, ул. Победы, 3

ИНН: 5941000548

КПП: 591901001 БИК:045773603

ОКПО: 01940194 ОГРН 1025902266972

Р/с 40703810300001000182

УФК по Пермскому краю (Районное финансовое управление, МЛПУ «Красновишерская районная больница»)

л/с 02563008800 в ОСБ № 4929/077 г. Соликамск
Подрядчик: