Документация об открытом аукционе
| Вид материала | Документы |
- Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
- Документация об открытом аукционе, 488.22kb.
- А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Документация об открытом аукционе, 2543.79kb.
- Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
- Документация об открытом аукционе, 938.66kb.
- Документация об открытом аукционе, 568.89kb.
- Документация об открытом аукционе, 1289.78kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме, 945.65kb.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ8.1.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке или в порядке, предусмотренном Законом 94-ФЗ, действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №________________________________ г. Москва «____» ______________2011 г. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее именуемая Заказчик), в лице руководителя С.Ю. Павленко, действующего на основании Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 278, с одной стороны, и __________________(далее именуемое Исполнитель) в лице _________________, действующего на основании Устава (Положения, приказа, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола ____________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем. 1. Предмет контракта 1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по сопровождению функционала ПО «Автоматизированная система сбора и обработки информации о результатах исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора функции органа валютного контроля «АС- Валютный контроль» (далее – Программа), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте. 1.2. Перечень работ, требования к представлению результатов работ содержатся в Приложении №1 к настоящему контракту «Техническое задание на выполнение работ по сопровождению функционала ПО «Автоматизированная система сбора и обработки информации о результатах исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора функции органа валютного контроля «АС- Валютный контроль»» (далее – Техническое задание). 1.3. Сроки выполнения работ – с даты подписания Контракта по 01 декабря 2011 года. 1.4. Исключительные права на Программу принадлежат Заказчику. 2. права и Обязанности СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Своевременно, качественно и в соответствии с требованиями, предусмотренными в Техническом задании, выполнить работы. 2.1.2. Устранять недостатки, допущенные по вине Исполнителя при выполнении работ. 2.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах или иные отступления от условий настоящего Контракта. 2.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за выполнением работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. 2.1.6. Предоставить Заказчику сведения о должностном лице Исполнителя, ответственного за исполнение настоящего Контракта. 2.1.7. Не сохранять за собой право использовать Программу и ее модификации самостоятельно или предоставлять аналогичные права на их использование третьим лицам. 2.1.8. Не нарушать своими действиями прав и законных интересов Заказчика и третьих лиц.
2.2.2. Предоставить Исполнителю сведения о должностном лице Заказчика, ответственном за исполнение настоящего Контракта.
2.3.1. Требовать от Заказчика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту.
2.4.1. Требовать от Исполнителя полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту. 2.4.2. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Контрактом. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Исполнитель по завершению выполнения работ представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, счет, счет-фактуру. 3.2.Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает документы, представленные Исполнителем. 3.3.В случае несоответствия выполненных работ и/или результатов работ Техническому заданию Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ с перечнем недостатков и срока их устранения. Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, указанный Заказчиком, и вновь представить на рассмотрение Заказчика акт сдачи-приемки работ и результаты работ. 3.4.Работы считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки работ Сторонами. 4. ЦЕНА КОНТРАКТА 4.1. Цена Контракта составляет ___________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (по ставке __%) ______(_____________) рублей ___ копеек/ НДС не облагается (основание– ________________________________________________________________________________) . 4.2. Цена Контракта является окончательной и изменению не подлежит. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта. 4.3. Цена Контракта включает все необходимые для выполнения работ расходы, а также налоги и другие обязательные платежи. 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Оплата за выполненные в полном объеме работы производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ. 5.2. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. 5.3. Оплата выполненных работ производится за счет средств федерального бюджета. 5.4. Датой оплаты считается день поступления платежного поручения Заказчика в Управление федерального казначейства по г. Москва. 5.5. Платежи производятся в российских рублях. 5.6. Сроки оплаты работ по Контракту могут изменяться в соответствии с фактическим финансированием Заказчика. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, кроме случая, указанного в п. 6.1. Контракта, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5 (Пяти) процентов от цены Контракта. 6.3. Исполнитель обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика. 6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 6.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 7.3. Если такого уведомления не будет сделано в возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление. 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения Контракта и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.1. Стороны обязуются принять все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем взаимных переговоров. 8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию в письменном виде. В случае не урегулирования разногласий в течение месяца со дня получения претензии, Сторона, направившая претензию, может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.
9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 10.1 Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 11.1. Гарантийный срок на результаты работ и объем предоставления гарантий качества работ указаны в Техническом задании. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации. 12.2. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту имеют силу, только в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 12.3. Контракт составлен на ___ листах с приложениями на ___ листах в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 12.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями. 12.5. В течение срока действия Контракта и в течение 3 (трех) лет после их окончания Стороны не должны раскрывать перед третьими лицами никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Контрактом, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда представление такой информации является обязательным в соответствии с требованиями законодательства. 12.6. В случае изменения адресов или реквизитов Стороны письменно информируют друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней. 13. ПРИЛОЖЕНИЯ 13.1. Приложение № 1. Техническое задание на выполнение работ по модернизации функционала ПО «Автоматизированная система сбора и обработки информации о результатах исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора функции органа валютного контроля «АС- Валютный контроль». 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 14.1.Заказчик: Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Место нахождения: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 Фактический адрес: 125993, г. Москва, Миусская пл., д.3, стр.1 ИНН 7708525287, Код по ОКОНХ 97310, код по ОКПО 00083581, ОКАТО 45286565000 КПП 770801001 Лицевой счет 03731001510, УФК по г. Москва (Федеральная служба финансово-бюджетного надзора) Счет 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 14.2. Исполнитель:
Приложение № 1 к Государственному контракту от № ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по сопровождению функционала ПО «Автоматизированная система сбора и обработки информации о результатах исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора функции органа валютного контроля «АС- Валютный контроль» (заполняется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме)
|