«Храм-усыпальница»

Вид материала

Конкурсная документация

Содержание Форма заявки на участие в конкурсе Заявка на участие в открытом конкурсе В соответствии с Приложениями 2 и 3 к настоящей заявке Срок исчисляется от даты заключения договора Не менее 36 месяцев Руководитель Участника размещения заказа

Подобный материал:

• Программа Дни недели Керчь 26 веков 09. 00. Площадь Ленина, 60.5kb.
• Тематическое планирование Православная культура 9 класс, 131.29kb.
• Театра, Фотифкирхе, церковь августинцев, хранящая сердца австрийских и австро-венгерских, 42.63kb.
• -, 1678.68kb.
• © Агентство путешествий «potoktravel. Ru» +7 (495) 721-90-66, 721-90-65, 114.48kb.
• Фамильная усыпальница тимуридов Гур-Эмир и ее тайны, 276.99kb.
• Лицей №1502 История развития символики Российской Федерации, 324.87kb.
• Ещё очень рано, за окошком только-только светать начинает, а мама уже будит Мишутку, 34.39kb.
• Будды Хираная Варна Махавир и Махабудда (храм тысячи Будд), Мангал базара и др. Посещения, 183.47kb.
• Программа на т/х «Александр Свешников» по маршрутам из Ярославля, 157.58kb.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке

Ораганизации

Исх.№

Заказчику:

Федеральному государственному учреждению культуры

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Номер извещения и дата публикации на официальном сайте:

Предмет договора:

1. Изучив конкурсную документацию на проведение конкурса на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

___________________________________________________________________________________в лице, ________________________________________________________________________________, (указать наименование должности руководителя или уполномоченного лица и его Ф.И.О. для юридического лица – Участника размещения заказа)

действующий на основании ________________________ сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в точном соответствии с требованиями технического задания и в соответствии с ведомостью объемов и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:
   
3. 
   

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Примечание
1.	Цена договора (с учетом НДС) в рублях (цифрами и прописью)	__________ рублей	Цена договора на выполнение вышеуказанных работ является твердой и включает в себя: стоимость работы, затраты на приобретение и использование материалов, расходы по использованию материальных ресурсов, расходы на доставку материалов и материальных ресурсов до места выполнения работ, а также все расходы, сборы и налоги, которые подрядчик должен уплатить в связи с выполнением данного договора
2.	Предложение о качестве работ и сведения о квалификации участника размещения заказа	Есть/нет	В соответствии с Приложениями 2 и 3 к настоящей заявке (страницы _____ конкурсной заявки)
3	Предложение о сроке выполнения работ	1 очередь___________ недель	Срок исчисляется от даты заключения договора
		2 очередь___________недель
4	Предложение о сроке предоставления гарантий качества работ		Не менее 36 месяцев

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, в отношении нас не принято арбитражным судом решения о признании банкротами и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с _________________________________________________ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения в сроки, установленные действующим законодательством.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с __________________________________________________, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

6. В случае признания нас единственными участниками конкурса при несостоявшемся конкурсе мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условий наших предложений в сроки, установленные действующим законодательством.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего уклонения от заключения договора, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в федеральный бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________ (Ф.И.О., контактный телефон).

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения нами проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора.

10. Наша конкурсная заявка действует в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры.

11. Наши реквизиты:

Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма для юридического лица/ фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
ИНН
КПП
Банковские реквизиты

12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Приложение 1 – Календарный план-график выполнения работ на __листах

Приложение 2 – Предложение о качестве работ на___листах;

Приложение 3– Предложение о квалификации на ___листах.


13. К настоящей заявке также прилагаются документы, подтверждающие соответствие нашей конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (согласно описи) на ___ листах.


Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель) _________________ (Фамилия И.О.)

^{(подпись)}

М.П


Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе


Форма календарного плана-графика выполнения работ

№ п/п	Наименование работ	Количество Дней/недель	Сроки выполнения
			Начало	Окончание
1	1 очередь
2
3	2 очередь
4
5

Руководитель организации-участника размещения заказа ________________________ (подпись)

м.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к заявке на участие в конкурсе