О проведении открытого аукциона №2

Вид материалаДокументы
7. Разрешение споров.
8. Порядок расторжения контракта .
9. Срок действия контракта.
6.Юридические адреса и банковские реквизиты
Контракт №
1.Предмет контракта .
2.Цена и порядок расчетов.
3. Срок поставки .
4. Обязанности сторон .
5. Ответственность сторон.
6. Непреодолимая сила.
7. Разрешение споров.
8. Порядок расторжения контракта .
9. Срок действия контракта.
6.Юридические адреса и банковские реквизиты
Контракт №
1.Предмет контракта .
2.Цена и порядок расчетов.
3. Срок поставки.
4. Обязанности сторон .
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.


7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с

ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в

Арбитражном суде Республики Хакасия.

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок

рассмотрения претензий 15 дней.


8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА .


8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с

возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям,

предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет

письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по

выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в

законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Поставщиком срока поставки более чем на 10 дней;

- при систематическом, не менее двух раз, получении товара низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения поставки

товара.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком на

момент расторжения настоящего контракта;

- в течении трех рабочих дней после получения от Поставщика акта приемки товара

подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течении 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить

Поставщику фактически поставленный товар.


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.


9.1. Контракт вступает в силу с _________ 200_ года и действует до ________ 200_ года.


10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.


10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих

дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.


6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН .



ЗАКАЗЧИК : ПОСТАВЩИК :

Городское управление образованием

администрации г. Черногорска

г.Черногорск, ул.Советская, 64

ИНН 1903005869

КПП 190301001

р/с 40204810395140010003

УФК по Республике Хакасия ( ГУО )

Банка России г.Абакан

БИК 049514001

ОКПО 02101159

ОКОНХ 97610


_____________ Чернышева Е.Г.


М.П.


КОНТРАКТ №


_________________________

(место заключения контракта)

«___» ________ 200_ г.


Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между Городским управлением образованием администрации г. Черногорска именуемым в дальнейшем – Заказчик, в лице начальника Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего на основании Положения от имени муниципального образования, с одной стороны, и _________________ именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны, на основании ____________ (ссылка на протокол аукциона от «__»________200_ г. № _______ либо ссылка на протокол аукциона от «__»________200_ г. № _______ и пункт и статью Закона при закупке у единственного исполнителя).

Заказчик и Поставщик заключили Контракт о нижеследующем:


1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА .


1.1.Поставщик принимает на себя обязательства поставить мясо и мясопродукты

в обусловленный срок , а Заказчик – принять и оплатить товар в номенклатуре ,

количестве и по ценам, указанным в спецификации ( приложение 1) , которая является

неотъемлемой частью контракта.

1.2.Качество поставляемых товаров должно соответствовать действующим стандартом ,

техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам,

указанным в спецификации . Качество товаров удостоверяется сертификатом или

паспортом качества изготовителя , которые Поставщик направляет Заказчику вместе с

товаром или высылает со счетом – фактурой.

1.3.Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить не более чем на десять

процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении

потребности в товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При

поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с

Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально

количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта,

а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением

потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта

указанным образом.


2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.


2.1. Общая сумма контракта составляет ________________________ рублей , в т.ч НДС

2.2. В цену товара входят расходы на перевозку , страхование , уплата таможенных

пошлин, налогов и другие обязательные платежи .

2.3.Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в размере 100% на

расчетный счет Поставщика на позднее 20 дней после получения счет-фактуры и

расходной накладной .


3. СРОК ПОСТАВКИ .


3.1.Срок поставки товара по настоящему контракту определяется Заказчиком по

предварительной заявке за сутки до дня поставки.


4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .


4.1.Поставщик обязан:

- осуществить поставку товара надлежащего качества, в количестве, предусмотренном

спецификацией, по учреждениям ГУО, указанным в приложении № 2.

- осуществить контроль за доставку товара;

- направить Заказчику счет-фактуру на отгруженные товары, оформленную в

законодательством одательством -фактуру на отгруженные товары, оформленную в соответствии цификацией, по адресу: в конкурсе осусоответствии с действующим законодательством.

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату поставляемых товаров .

4.3. По факту поставки оформляется двусторонний акт приема-сдачи товара, который

подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

4.4.Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара.

4.5. Приемка товара осуществляется в учреждениях ГУО по количеству и качеству в

соответствии с обычаями делового оборота.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2.В случае обнаружения недостатка товаров либо товаров несоответствующего качества

Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатка товаров в 2-х дневный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- безвозмездной допоставки товара;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими

силами или третьими лицами.

5.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров в установленные сроки Поставщик

уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за

каждый день просрочки.

5.4. За нарушение сроков оплаты поставленного товара Поставщик вправе требовать от

Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением

Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают

нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.


6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА.


6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае

действия обстоятельств непреодолимой силы ( пожар, наводнение, землетрясение,

военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно

повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок

выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих

обстоятельств, но не более двух месяцев.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным

причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий

обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением

факта их действия актами компетентных органов.


7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.


7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с

ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в

Арбитражном суде Республики Хакасия.

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок

рассмотрения претензий 15 дней.


8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА .


8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с

возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям,

предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет

письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по

выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в

законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Поставщиком срока поставки более чем на 10 дней;

- при систематическом, не менее двух раз, получении товара низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения поставки

товара.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком на

момент расторжения настоящего контракта;

- в течении трех рабочих дней после получения от Поставщика акта приемки товара

подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течении 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить

Поставщику фактически поставленный товар.


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.


9.1. Контракт вступает в силу с _________ 200_ года и действует до ________ 200_ года.


10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.


10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих

дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.


6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН .



ЗАКАЗЧИК : ПОСТАВЩИК :

Городское управление образованием

администрации г. Черногорска

г.Черногорск, ул.Советская, 64

ИНН 1903005869

КПП 190301001

р/с 40204810395140010003

УФК по Республике Хакасия ( ГУО )

Банка России г.Абакан

БИК 049514001

ОКПО 02101159

ОКОНХ 97610


_____________ Чернышева Е.Г.


М.П.


КОНТРАКТ №


_________________________

(место заключения контракта)

«___» ________ 200_ г.


Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между Городским управлением образованием администрации г. Черногорска именуемым в дальнейшем – Заказчик, в лице начальника Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего на основании Положения от имени муниципального образования, с одной стороны, и _________________ именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны, на основании ____________ (ссылка на протокол аукциона от «__»________200_ г. № _______ либо ссылка на протокол аукциона от «__»________200_ г. № _______ и пункт и статью Закона при закупке у единственного исполнителя).

Заказчик и Поставщик заключили Контракт о нижеследующем:


1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА .


1.1.Поставщик принимает на себя обязательства поставить продовольственную группу

в обусловленный срок , а Заказчик – принять и оплатить товар в номенклатуре ,

количестве и по ценам, указанным в спецификации ( приложение 1) , которая является

неотъемлемой частью контракта.

1.2.Качество поставляемых товаров должно соответствовать действующим стандартом ,

техническим условиям или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам,

указанным в спецификации . Качество товаров удостоверяется сертификатом или

паспортом качества изготовителя , которые Поставщик направляет Заказчику вместе с

товаром или высылает со счетом – фактурой.

1.3.Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить не более чем на десять

процентов предусмотренные контрактом количество товаров при изменении

потребности в товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При

поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с

Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально

количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта,

а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением

потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта

указанным образом.


2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.


2.1. Общая сумма контракта составляет ________________________ рублей , в т.ч НДС

2.2. В цену товара входят расходы на перевозку , страхование , уплата таможенных

пошлин, налогов и другие обязательные платежи .

2.3.Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в размере 100% на

расчетный счет Поставщика на позднее 20 дней после получения счет-фактуры и

расходной накладной.


3. СРОК ПОСТАВКИ.


3.1.Срок поставки товара по настоящему контракту определяется Заказчиком по

предварительной заявке за сутки до дня поставки.


4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .


4.1.Поставщик обязан:

- осуществить поставку товара надлежащего качества, в количестве, предусмотренном

спецификацией, по учреждениям ГУО, указанным в приложении № 2.

- осуществить контроль за доставку товара;

- направить Заказчику счет-фактуру на отгруженные товары, оформленную в

законодательством одательством -фактуру на отгруженные товары, оформленную в соответствии цификацией, по адресу: в конкурсе осусоответствии с действующим законодательством.

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату поставляемых товаров .

4.3. По факту поставки оформляется двусторонний акт приема-сдачи товара, который

подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

4.4.Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара.

4.5. Приемка товара осуществляется в учреждениях ГУО по количеству и качеству в

соответствии с обычаями делового оборота.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2.В случае обнаружения недостатка товаров либо товаров несоответствующего качества

Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатка товаров в 2-х дневный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- безвозмездной допоставки товара;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими

силами или третьими лицами.

5.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров в установленные сроки Поставщик

уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за

каждый день просрочки.

5.4. За нарушение сроков оплаты поставленного товара Поставщик вправе требовать от

Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением

Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают

нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.


6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА.


6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае

действия обстоятельств непреодолимой силы ( пожар, наводнение, землетрясение,

военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно

повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок

выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих

обстоятельств, но не более двух месяцев.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным

причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий

обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением

факта их действия актами компетентных органов.


7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.


7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с

ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в

Арбитражном суде Республики Хакасия.

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок

рассмотрения претензий 15 дней.


8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА .


8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с

возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям,

предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет

письменное уведомление другой Стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по

выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в

законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Поставщиком срока поставки более чем на 10 дней;

- при систематическом, не менее двух раз, получении товара низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения поставки

товара.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком на

момент расторжения настоящего контракта;

- в течении трех рабочих дней после получения от Поставщика акта приемки товара

подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течении 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить

Поставщику фактически поставленный товар.