«Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»

Вид материала

Форма «Кадровые ресурсы: профильные специалисты
Фамилия, Имя, Отчество
ИНН работника
Форма «Опыт: аналогичные объекты»
Форма «Объем
ТОМ 3 КОНКУРСНОЙ документациИ
Техническое задание
Техническое задание
Место и сроки выполнения работ
4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
6. Требования к безопасности выполненных работ. Работы должны выполняться в
7. Требования к качеству выполняемых работ
8. Привлечение субподрядчиков
10. Особые условия Заказчика
Код окдп: 9313254
Техническое задание подготовил
Лепные работы
ТОМ 4 КОНКУРСНОЙ документациИ
Проект государственного контракта
Государственным заказчиком
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Образец доверенности на подписание заявки от имени участника

при проведении настоящего конкурса

Место составления

(например, г. Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью _________ (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника – юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника – физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название должности руководителя участника – юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________ (устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе ____________ на право заключения государственного контракта _______________ в соответствии с наименованием конкурса _____________________________, указанным в томе 2 конкурсной документации).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Приложение № 5

к тому 2

Форма «Кадровые ресурсы: профильные специалисты^²⁷»

№ п/п	Квалификация^²⁸	Фамилия, Имя, Отчество	Правовой статус профильного специалиста, работающего у участника (постоянно, по совместительству, по срочному трудовому договору, по гражданско-правовому договору – указать нужное для каждого работника)	ИНН работника
1	2	3	4	5
1
2
3
4

ПРИЛОжение № 6

к тому 2

Форма «Опыт: аналогичные объекты»^²⁹

За 2006-2008гг.

(по переходящим объектам заполняется форма «Опыт: аналогичные объекты» на каждый год отдельно с указанием периода выполнения работ)

Для каждого аналогичного^³⁰объекта используется отдельный лист

1	Наименование объекта, номер, наименование и дата заключения контракта
2	Предмет контракта
3	Наименование и адрес заказчика:
4	Наименование подрядчика:
5	Основные виды выполненных на объекте участником работ, аналогичных работам по предмету конкурса:
6	Общая стоимость контракта без НДС (в конкретной валюте на дату завершения без учета объема работ 2009 года)
7	Дата завершения работ по контракту:

Приложение № 7

к тому 2

Форма «Объем^³¹выполненных работ по реставрации и воссозданию скульптур (предметов декоративно-прикладного искусства)»

Год	Объем работ по реставрации и воссозданию скульптур (предметов декоративно-прикладного искусства) (в рублях)	В том числе, %
		Объем работ по реставрации и воссозданию скульптур (предметов декоративно-прикладного искусства), выполненных собственными силами
		Объем работ, выполненных собственными силами (в рублях)	Объем работ, выполненных собственными силами (в процентах относительно графы 2)^³²
1	2	3	4
2006	5 373 965,00
2007	5 373 965,00
2008	5 373 965,00

ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения государственного контракта

НА выполнение проектных Работ и работ по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» (два китайца и две китаянки) в чугуне на большой китайский мост в александровском парке государственного музея-заповедника «Царское село»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного

Музея-заповедника «Царское Село»

________________О.В. Таратынова

«___» марта 2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ и работ по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» (два китайца и две китаянки) в чугуне на Большой Китайский мост в Александровском парке Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

Основание: задание КГИОП № 3-40-1 от 12.02.2009 г. (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию)
Общие положения:

Необходимо выполнить проектные работы и работы по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» (два китайца и две китаянки) в чугуне (далее - работы) на Большой Китайский мост в Александровском парке Государственного Музея-заповедника «Царское Село».

Работы состоят из 2-х этапов:

I. Проектные работы на воссозданию скульптур 4-х китайцев, включающие в себя:

Графические изыскания по фотографиям;

Проектные работы:

Составление эскизного проекта;
Составление рабочих чертежей узлов и деталей;
Отмывка и покраска чертежей.

Фотофиксация, методики, отчет:

Методики и рекомендации по воссозданию
Трёх-стадийная фотофиксация (негативы, отпечатки в 3-х экземплярах)
Альбом фотофиксаций
Научно-реставрационный отчет
Методические рекомендации
Эскизное цветовое решение
Согласование проекта с КГИОП и Государственным заказчиком.

II. Работы по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» в чугуне :

Выполнить мягкие модели в натуральную величину
Отлить модели в гипсе
Отлить скульптуры в чугуне по утвержденным гипсовым моделям
Выполнить раскраску и золочение фигур (имитация) в соответствии с проектными эскизами.

Подробнее перечень необходимых работ указан в дефектной ведомости (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию и ведомости объемов работ (Приложение № 3 к настоящему техническому заданию).

Место и сроки выполнения работ:

Место выполнение работ.

Изготовление – по адресу Подрядчика;

Срок выполнения работ всего комплекса работ (включая согласование проекта в КГИОП): 12 месяцев с момента подписания контракта.

3. Начальная (максимальная) цена работ составляет 5 373 965 (пять миллионов триста семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Форма оплаты: безналичный расчёт на основании акта выполненных работ.

Сроки оплаты: ежемесячно, в течение 10 дней после предоставления форм КС-2, КС-3. Порядок оплаты: авансирование не предусмотрено.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. Подрядчик должен выполнить работу своими силами с использованием своих материалов.

Ведомость материалов - приложение № 4 к настоящему техническому заданию.

6. Требования к безопасности выполненных работ. Работы должны выполняться в соответствии с санитарными и противопожарными нормами. Ответственность за соблюдением правил технической безопасности лежит на Подрядчике. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения предмета до её приёмки Заказчиком.

7. Требования к качеству выполняемых работ

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов и требованиям, предъявляемым к проведению работ, указанных в техническом задании Заказчика. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. После сдачи работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. В случае обнаружения дефектов после приёмки выполненных работ исправление дефектов производится за счёт Подрядчика. Гарантия качества – 10 лет с месяца подписания акта сдачи-приёмки работ.

8. Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ привлекать субподрядные организации.

9. Требования к содержанию и расчёту стоимости работ

Цена Государственного контракта должна учитывать все затраты Подрядчика на выполнение полного комплекса работ по Государственному контракту, а также все налоги, сборы и НДС.

Участник размещения заказа должен учитывать, что цена Государственного контракта будет являться твёрдой, фиксированной и не подлежащей индексации.

10. Особые условия Заказчика:

10.1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданную уполномоченным органом.

10.2. Изготовленные скульптуры Заказчик ставит на научно-вспомогательный учет.

Источник финансирование: внебюджетные средства

Код ЭКР: ________________

КОД ОКДП: 9313254

Согласовано:

Зам. директора по научной и просветительской

работе И.К. Ботт

Зам. директора по учету и хранению Л.В. Бардовская

Зам. директора по реставрации М.А. Голубков

Главный архитектор Н.Н. Кудрявцева

Главный бухгалтер С.В. Орлова

Начальник ПЭО Л.И. Дегтярёва

Начальник отдела капитального ремонта,

реставрации и реконструкции Т.В. Юрьева

Юрисконсульт С.Н. Прокофьев

Техническое задание подготовил:

Ведущий инженер Ж.И. Голубицкая

Приложение №2

к техническому заданию

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного

Музея-заповедника «Царское Село»

________________О.В. Таратынова

«___» марта 2009г.

Дефектная ведомость

на выполнение работ по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» в чугуне для нужд Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Количество	Техническое состояние
1	2	3	4	5
1.	Туловище скульптуры китайцев	Дм2 р.п	87,5	Изготовление модели в мягком материале
2.	Туловище скульптуры китаянки	Дм2 р.п.	87,5	Изготовление модели в мягком материале
3.	Голова китайца	Дм2 р.п.	53,28	Изготовление модели в мягком материале
4.	Голова китаянки	Дм2 р.п.	53,28	Изготовление модели в мягком материале
5	Туловище скульптур	Дм2 р.п.	349,94	Изготовление формосиловых форм 1У кат. сложности
6.	Головы	Дм2 р.п.	213,12	Изготовление формосиловых форм вне категории сложности
7.	Туловище скульптур	Дм2 р.п.	349,94	Отливка в гипсе 1У категории сложности
8.	Головы	Дм2 р.п.	213,12	Отливка в гипсе вне категории сложности
9.	Туловище	Дм2 р.п.	700,00	Отливка в чугуне 1У категории сложности
10.	Головы	Дм2 р.п.	213,12	Отливка в чугуне 1У категории сложности
11.	Чеканка художественного литья	Дм2	563,14
12.	Покрытие чугуна художественными масляными красками	Дм2	574,94

Согласовано:

Начальник отдела капитального ремонта,

реставрации и реконструкции Т.В. Юрьева

Составила:

Ведущий инженер Ж.И. Голубицкая

Приложение № 3

к техническому заданию

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного

Музея-заповедника «Царское Село»

________________О.В. Таратынова

«___» марта 2009 г.

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» в чугуне для нужд Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1.	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: Ш	1 дм2	349,94
2.	Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей; категория сложности: IV	1 дм2	213,12
3.	.Изготовление восковых изделий под литье из чугуна и других материалов деталей; категория сложности: IV	1 дм2	213,2
4.	Изготовление восковых изделий под литье из чугуна и других материалов деталей; категория сложности: III	1 дм2	349,94
5.	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: вне категории сложности	1дм2		213,2
6.	Чеканка художественного литья из бронзы отлитого восковым способом; категория сложности: IV	1дм2		349,94
7.	Крепление деталей между собой со сваркой	1 крепление		24
8.	Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий	1 дм2		574,94
9.	Полировка занутрений при помощи полировальника	1дм2		184
10.	Воссоздание художественно-декоративного покрытия бронзы художественными масляными красками и фольгой: художественными масляными красками	1дм2		574,94
11.	Краски художественные (тертые)	кг		0,86241
12.	Слюда	г		-574,94
Лепные работы
13.	Изготовление формасиповых форм; поверхность, категория сложности: IV	1 дм2		349,94
14.	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: вне категории сложности	1 дм2		213,12

Согласовано:

Начальник отдела капитального ремонта,

реставрации и реконструкции Т.В. Юрьева

Составила:

Ведущий инженер Ж.И. Голубицкая

Приложение № 4

к техническому заданию

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного

Музея-заповедника «Царское Село»

________________О.В. Таратынова

«___» марта 2009 г.

Ведомость материалов

на выполнение работ по изготовлению скульптур 4-х «китайцев» в чугуне для нужд Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

Гипс – 1013,6 кг

Компаунд «Формосил» марки М – 96,3 кг

(или эквивалент)

Марля бытовая суровая – 361,0 м

Вазелин технический – 3,4 кг

Гипс для лепных работ в таре – 112,6 кг

Лак щеллачный – 2,2 кг

Чугун - 214,0 кг

Согласовано:

Начальник отдела капитального ремонта,

реставрации и реконструкции Т.В. Юрьева

Составила:

Ведущий инженер Ж.И. Голубицкая

ТОМ 4

КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения государственного контракта

НА выполнение проектных Работ и работ по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» (два китайца и две китаянки) в чугуне на большой китайский мост в александровском парке государственного музея-заповедника «Царское село»

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________

от «___» ___________ 2009 года

на выполнение проектных работ и работ по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» (два китайца и две китаянки) в чугуне на Большой Китайский мост в Александровском парке Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

(КОД ОКДП 4560000, 9313254)

по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7 (Екатерининский парк)

между

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»

и

_________________________________________________________

2009 г.

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село» (далее – Государственный Музей-заповедник «Царское Село»), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Таратыновой Ольги Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ (далее – __________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

Предметом настоящего Контракта является выполнение проектных работ и работ по воссозданию скульптур 4-х «китайцев» (два китайца и две китаянки) в чугуне на Большой Китайский мост в Александровском парке Государственного Музея-заповедника «Царское Село» (КОД ОКДП 4560000, 9313254) (далее – работ) согласно техническому заданию (Приложение № 1 настоящего Контракта).
По настоящему контракту Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы в соответствии с согласованным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 2 настоящего Контракта).
Разработанный Подрядчиком рабочий проект должен быть согласован с КГИОП.
Государственный заказчик обеспечивает оплату данных работ на условиях и в порядке, установленных в настоящем Контракте.
Срок выполнения работ всего комплекса работ (включая согласование проекта в КГИОП): _________ месяцев с момента подписания государственного контракта (не более 12 месяцев с момента подписания контракта).
Подрядчик осуществляет выполнение работ по настоящему Контракту в соответствии с решением постоянно действующей Единой комиссии по размещению государственного заказа в Государственном Музее-заповеднике «Царское Село» (далее – комиссии) - протокол № ___________ от «___» _________ 2009 г. (Приложение № 3 настоящего Контракта) и действующей лицензии ______________________(далее – лицензия) (Приложение № 4 настоящего Контракта).

2. Права и обязанности сторон

Во исполнение настоящего Контракта:

2.1. Права Государственного заказчика:

Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Контракту.
Требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика.
В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, соблюдение сроков их выполнения и соответствие установленной настоящим Контрактом цены в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение № 1 настоящего Контракта), с согласованным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 2 настоящего Контракта), не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность.
Государственный заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика, приостановить все платежи по настоящему Контракту, если Подрядчик не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по настоящему Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Подрядчик исправил положение в течение периода времени, не превышающего согласованного Сторонами срока после получения Подрядчиком такого уведомления.

2.2. Обязанности Государственного заказчика:

Принимать выполненные работы в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписывать акты выполненных работ и передавать один экземпляр Подрядчику.
Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и размере, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.
Создавать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
Назначить ответственных лиц за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ согласно п. 1.5. настоящего Контракта.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Обеспечить технический надзор за производством работ.

2.3. Права Подрядчика:

Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Контракту.

2.4. Обязанности Подрядчика:

Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы по настоящему Контракту в соответствии в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение № 1 настоящего Контракта), с согласованным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 2 настоящего Контракта) с использованием своих материалов собственными силами и средствами.
Выполнять работы по настоящему Контракту в полном соответствии с санитарными и противопожарными нормами, а также соблюдением правил техники безопасности.
Предоставлять Государственному заказчику информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему Контракту.
Немедленно письменно предупреждать Государственного заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят потерей качества результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного заказчика, не выходящие за пределы условий настоящего Контракта, а также в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполнении работ или иные отступления от условий настоящего Контракта.
Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и надзора над ходом выполнения работ.
Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах.
Представлять Государственному заказчику ежемесячно отчет о своей деятельности, акты выполненных работ, справки о стоимости работ, не позднее 5-го числа месяца, следующего за тем, в котором работы выполнялись по настоящему Контракту.
По завершении проектных работ по настоящему Контракту предоставить Государственному заказчику согласованный КГИОП рабочий проект в 3-х экземплярах.
Выполнить работы в полном объёме согласно техническому заданию (Приложение № 1 настоящего Контракта) и в срок, согласно п. 1.5. настоящего Контракта.
Выполнить работы по настоящему Контракту силами своих сотрудников.
Выполнить работы и свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые технологии, безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы.
Выполнить работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии (Приложение № 4 настоящего Контракта).

2.5. Обязанности Сторон:

Считать текст настоящего Контракта, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Контракта и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Контракта, конфиденциальной информацией другой Стороны.
Не публиковать и не делать доступными, не разглашать или иным образом использовать сведения, полученные при выполнении обязательств по настоящему Контракту, в целях, не связанных с выполнением функций, вытекающих из настоящего Контракта. Настоящие обязательства исполняются сторонами в пределах срока действия настоящего Контракта и в течение 3-х лет после прекращения действия Контракта, если не будет оговорено иное.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена настоящего Контракта составляет: ____________ (____________________) руб__ ___ копеек, в том числе НДС ____ % в размере _______________ (Сумма цифрами и прописью ______________ __________) рублей ___ копеек.
Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с согласованным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 2 настоящего Контракта) и протоколом соглашения о Контрактной цене (Приложение № 5 настоящего Контракта).
Цена настоящего Контракта включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Государственным заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Цена настоящего Контракта с учетом пунктов 3.5. и 3.6. настоящего Контракта является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.
Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.
При выполнении дополнительного объема таких работ Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены настоящего Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Государственный заказчик обязан изменить цену настоящего Контракта указанным образом.
Источник финансирования настоящего Контракта – внебюджетные средства.
Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в 3-х-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Оплата цены настоящего Контракта производится Государственным заказчиком ежемесячно в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ КС-2, КС-3 в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт выполненных работ КС-2, КС-3, счет и счет-фактура. В случае выявления Государственным заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Государственный заказчик немедленно по обнаружению этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Государственным заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений.
Отказ Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту возможен только в связи с существенными нарушениями условий настоящего Контракта Государственным заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Подрядчик ежемесячно представляет Государственному заказчику акт выполненных работ КС-2, КС-3 и прилагаемую к нему справку о стоимости работ, счет и счет-фактуру не позднее 5-ого числа месяца, следующего за тем, в котором выполнялись работы.
Подрядчик письменно извещает Государственного заказчика об окончании полного объема работ по настоящему Контракту.
Государственный заказчик в течение 7 дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанные акты выполненных работ или мотивированный отказ.
В случае несоответствия выполненных работ техническому заданию (Приложение № 1 настоящего Контракта) и сметному расчету стоимости работ (Приложение № 2 настоящего Контракта) обеими Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Государственным заказчиком в течение 7 дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Контракта.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. Государственный заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки в их выполнении, которые могли быть установлены при приемке.

5. Качество выполнения работ

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, и требованиям, предъявляемым к проведению работ.
Гарантия качества выполняемых работ по настоящему Контракту составляет: 10 лет с момента подписания акта выполненных работ.
В случае обнаружения Государственным заказчиком дефектов после приемки выполненных работ по вине Подрядчика, Государственный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков; соответствующего уменьшения установленной за работу цены; безвозмездного повторного выполнения работ; возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
После сдачи работ по настоящему Контракту Государственному заказчику Подрядчиком должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

6. Ответственность сторон

Обе Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из настоящего Контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств по настоящему Контракту.
Подрядчик несет полную ответственность за возможное причинение ущерба третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему Контракту.
Подрядчик несёт ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом.
За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Государственным заказчиком, а также других обязательств, установленных в настоящем Контракте, Государственный заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается настоящим Контрактом в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
В случае если Подрядчик в течение согласованного Сторонами срока не устранит выявленные недостатки, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Контракта и потребовать полного возмещения убытков. Государственный заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Контракта, если им обнаружены существенные отступления от условий настоящего Контракта.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА и его прекращение

Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
Настоящий Контракт может быть прекращен (расторгнут) в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом.
В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Контрактом, Подрядчик обязан передать в срок 10 дней по акту Государственному заказчику расчет стоимости фактически выполненных работ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.
Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Порядок изменения и дополнения Контракта.

Расторжение Контракта

Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесённых убытков.
Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт, направив Подрядчику письменное уведомление, если Подрядчик не выполнит своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Порядок расторжения настоящего Контракта регулируется действующим законодательством РФ.
Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

задержки по вине Подрядчика начала выполнения работ по настоящему Контракту более, чем на 2 дня от даты, установленной в настоящем Контракте;
задержки сроков окончания работ по настоящему Контракту;
не обеспечения требуемого качества выполнения работ;
приостановления действия лицензии Подрядчика.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:
1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет: 1 612 189 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч сто восемьдесят девять) рублей 50 копеек.
2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта может быть предоставлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по настоящему Контракту или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта.
3. Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.
4. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате Государственному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, подтвержденные двухсторонним актом, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту должно быть возвращено Подрядчику не позднее чем через 30 дней после даты завершения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. Датой завершения Подрядчиком своих обязательств является дата подписания акта рабочей комиссии.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с применимым законодательством.
. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство РФ.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.
Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Контракту.
Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телеграфу или факсу.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую Сторону.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

14. К настоящему Контракту прилагаются и составляют

его неотъемлемую часть:

Техническое задание (Приложение № 1 настоящего Контракта).
Сметный расчет стоимости работ (Приложение № 2 настоящего Контракта).
Протокол № _____ от ____.__________.2009 (Приложение № 3 настоящего Контракта).
Копия лицензии (Приложение № 4 настоящего Контракта).
Протокол соглашения о Контрактной цене (Приложение № 5 настоящего Контракта).

банковские реквизиты сторон:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Государственный Музей-заповедник «Царское Село»

196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д.7

Тел.(812)466-66-69 Факс(812) 465-21-96

Тел. бух.(812)466-66-70 Тел.гл. бух.(812) 466-61-33

ИНН 7820012503 КПП 782001001

УФК по г. Санкт-Петербургу

(7217, Государственный Музей-заповедник "Царское Село")

л\с 03721875630

на баланс. счете 40503810600001000001

в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу

КОРР. СЧЕТ. НЕТ

БИК 044030001

ОКАТО 40294501000

ОКОГУ 13232

ОКОПФ 72

ОКТМО 40397000

ОКПО 02182324

ОКФС 12

ОГРН 1027809014958

КОД ДОХОДА (05430201010010000130)

ИНН КАЗНАЧЕЙСТВА 7812027792

Подрядчик:

_____________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Директор Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

___________________ Таратынова О.В.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

_____________________________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Государственному контракту ____________

от «___» ____________ 2009 г.

Blog

«Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»