Г. Н. Кондакова Главный хранитель музейных фондов

Вид материала

Конкурсная документация

Содержание На право заключения 2.Сроки выполнения работ 3.Стоимость работ и порядок расчетов 4. Права и обязанности Заказчика 5. Права и обязанности Подрядчика 6. Порядок сдачи и приемки работ 8. Гарантии качества работ 9. Ответственность Сторон 10. Обстоятельства непреодолимой силы 11. Риск случайной гибели 12. Урегулирование споров 13. Заключительные положения 14. место нахождения и банковские реквизиты сторон Комитет финансов Санкт-Петербурга, лицевой счет 0170033 Р/с 40603810100003000001 Телефон: (812) 452-29-62 Техническое задание Расчет коэффициента конкурсного снижения Должность, подпись, фамилия, инициалы Предложение о качестве работ

Подобный материал:

• Вопрос 19. Виды музейной деятельности, 85.98kb.
• 3 место в улусных соревнованиях по вольной борьбе на призы Героя Советского Союза, 248.26kb.
• Хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов, 34.09kb.
• Государственное задание на 2012 год Новосибирский государственный художественный, 533.48kb.
• Отчет о результатах выполнения государственного задания за 2010 год на оказание государственной, 189.21kb.
• Ю. Е. Кондакова «Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях, 7.64kb.
• С. Н. Дедкова Главный информационно-вычислительный центр (гивц), 73.16kb.
• Печатный каталог книг периода великой отечественной войны, 1998.58kb.
• Кондакова Саргылана Константиновна Якутск 2009 Аннотация факультативного курса «Бакалавриат, 163.77kb.
• Книга поступлений основной документ учета музейных предметов, 2590.71kb.

ТОМ 4


КОНКУРСНОЙ документациИ


для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕСТАВРАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ МУЗЕЙНОГО ФОНДА


ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ______


Санкт-Петербург «__» _________ 2011 г.


Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Павловск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________ (учредительный документ, доверенность), с одной стороны, и ____________________ (название организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________ (учредительный документ, доверенность), с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


1.Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реставрации предметов декоративно-прикладного искусства из музейного фонда (далее – работы) Большого Павловского дворца, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Садовая ул., д. 20 (далее – объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить оплату.

1.2.Подрядчик выполняет предусмотренные п. 1.1. Контракта работы на свой риск собственными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), требованиями «Единых правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.12.2009 № 842, а также условиями Контракта.

2.Сроки выполнения работ


2.1.Начало выполнения работ по Контракту: с даты заключения Контракта.

2.2.Срок выполнения работ – ____ недель.

2.3.Календарные сроки выполнения работ по Контракту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным планом, который составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком не позднее пяти рабочих дней от даты заключения Контракта.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта комиссии по приемке работ.

2.4.Стороны вправе по взаимному соглашению изменять сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к Контракту в следующих случаях:

- сокращения срока выполнения работ;

- продления срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлено, что работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам. При этом Подрядчик освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по Контракту, произошедшие по вине Заказчика или вследствие непреодолимой силы.


3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _____ рублей ____ копеек. НДС не облагается (часть 2 глава 21 статья 149 пункт 15 Налогового кодекса РФ).

Стоимость подлежащих выполнению работ определяется на основании Сводного сметного расчета и локальных смет Заказчика, являющихся приложением к Техническому заданию, с учетом коэффициента конкурсного снижения _____, определенного на основании Расчета коэффициента конкурсного снижения (Приложение № 2).

3.2.Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, предусмотренных настоящим Контрактом, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3.3. Авансирование не предусматривается. Расчеты за выполненные работы производятся на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), оформленных в соответствии с локальной сметой Заказчика с учетом коэффициента конкурсного снижения.

Указанные документы подписываются уполномоченным представителем и представляются Подрядчиком Заказчику в четырех экземплярах до 25 числа расчетного месяца с приложением счетов и счетов-фактур в одном экземпляре.

Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения указанных в абзаце первом настоящего пункта документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает 2 экземпляра справки формы № КС-3 и 1 экземпляр акта формы № КС-2 Подрядчику.

3.4.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от проектной документации, требований правовых актов, а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.5.Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных настоящим Контрактом, в случае, если Сторонами не оформлено дополнительное соглашение к Контракту об увеличении объема и стоимости работ, не подлежат оплате Заказчиком.

3.6.Оплата производится в установленном порядке через Управление казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств с лицевого счета Заказчика.


4. Права и обязанности Заказчика


4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи подлежащие реставрации предметы.

4.1.2.Принять результат выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3.На основании представленных и оформленных в установленном порядке Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2 Контракта, обеспечить оплату выполненных работ в пределах установленной Контрактом стоимости работ.

4.1.4.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.

Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается представителем Заказчика и представителем Подрядчика.

4.2.Заказчик вправе:

4.2.1.Требовать от Подрядчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.

4.2.2.Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.3.Отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к исполнению обязательств по Контракту или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

4.2.4.В случае если во время выполнения работ становится очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения обязательств, а также потребовать возмещения убытков.


5. Права и обязанности Подрядчика


5.1.Подрядчик обязан:

5.1.1.Производить работы в соответствии с Техническим заданием, технической документацией и реставрационными нормами и правилами.

5.1.2. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх объемов и стоимости работ, предусмотренных Контрактом, и сдать результат работ Заказчику.

5.1.3.Обеспечить выполнение работ профильными специалистами – реставраторами.

5.1.4.Выполнять работы инструментами, механизмами и материалами, соответствующими действующим стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, проектной документации, имеющими гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

5.1.5.Обеспечить своевременное устранение выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока недостатков и недоделок в работе за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

5.1.6.Обеспечить в полном объеме необходимый надзор за выполнением работ, в установленном порядке осуществлять своими силами операционный контроль за выполнением работ.

5.1.7.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.8.Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.1.9.Сдать результат выполненных работ Приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.


6. Порядок сдачи и приемки работ


6.1.По завершении всех работ по Контракту Подрядчик письменно не менее, чем за два рабочих дня до даты сдачи результата работ, извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче.

6.2.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее двух рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.

6.3.При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Подрядчика и подписанный Заказчиком рекламационный акт подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

6.4.Приемка результата работ оформляется Актом Приемочной комиссии в составе представителей Заказчика и Подрядчика.

6.5.Датой передачи результата работ Заказчику считается дата подписания Заказчиком Акта Приемочной комиссии.

6.6.Заказчик вправе отказаться от оплаты результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.


8. Гарантии качества работ


7.1.Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ в течение 3 лет со дня подписания Заказчиком акта Приемочной комиссии при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата работ.

7.2.В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в указанный Заказчиком разумный срок устранить эти недостатки.

7.3.В случае если Подрядчиком недостатки не будут устранены в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьему лицу по своему выбору и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.


9. Ответственность Сторон


8.1.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту.

8.2.В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ Подрядчик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга пеню в размере 0,3% от стоимости работ по Контракту, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ (этапа работ), до сдачи результата работ.

8.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика в бюджет Санкт-Петербурга пеню в размере 0,3% от установленной Контрактом цены работ за каждый день просрочки.

8.4.В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

8.5. Уплата неустойки или штрафа в соответствии с пунктами 8.2. - 8.3. Контракта не освобождает Подрядчика от выполнения принятых обязательств в натуре.


10. Обстоятельства непреодолимой силы


10.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

10.2.Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно после того, как стало известно о возникновении данных обстоятельств, уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

10.3.Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, каждая их Сторон имеет право на досрочное расторжение Контракта. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления обстоятельств непреодолимой силы.


11. Риск случайной гибели


Вещные права и риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта комиссии по приемке выполненных работ.


12. Урегулирование споров


12.1.Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров.

12.2.Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения.

12.3.В случае если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.4.В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.


13. Заключительные положения


12.1.Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Пункты 7.1 – 7.3. Контракта действуют до истечения гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом.

12.2.Изменения в Контракт могут быть внесены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.3.Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.6.Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Подрядчика, два – для Заказчика.

12.7.В вопросах, не урегулированных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8.Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.9. Приложения №№ 1-3 к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 - Расчет коэффициента конкурсного снижения;

Приложение № 3 – Предложение о качестве работ.


14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	Подрядчик
Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Павловск» Садовая ул., д.20, г. Павловск, Санкт-Петербург, 196621 Комитет финансов Санкт-Петербурга, лицевой счет 0170033 Р/с 40603810100003000001 БИК 044030001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу ИНН/КПП 7822002853/782001001 ФАКС: (812) 465-11-04 ТЕЛЕФОН: (812) 452-29-62
Должность, подпись, фамилия, инициалы	Должность, подпись, фамилия, инициалы

Приложение № 1

к контракту от «__» __________ 2011 г. № _____


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ¹⁶


От ЗАКАЗЧИКА

Должность, подпись, фамилия, инициалы

Приложение № 2

к контракту от «__» __________ 2011 г. № _____


Расчет коэффициента конкурсного снижения


К=ЦПп/НСКmax, где:


НСКmax - начальная (максимальная) цена Контракта;


ЦПп - ценовое предложение Подрядчика;


К- коэффициент конкурсного снижения стоимости работ по Контракту.


где:

НСКmax = 4009836 рублей

ЦПп = рублей


К= ЦПп / 4009836 =0,


От ЗАКАЗЧИКА От ПОДРЯДЧИКА

Должность, подпись, фамилия, инициалы

Должность, подпись, фамилия, инициалы

Приложение № 3

к контракту от «__» __________ 2011 г. № _____


Предложение о качестве работ¹⁷


От ПОДРЯДЧИКА

Должность, подпись, фамилия, инициалы