Открытый конкурс. Наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона

Вид материала

Конкурс

Содержание Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа Форма №6 (образец оформления конверта) Заявка на участие в открытом конкурсе Куда: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,57 Государственный комитет КБР по размещению заказов для государственных нужд Раздел iv. проекты государственных контрактов 1. Предмет контракта 2. Стоимость (контрактная цена) работ и порядок расчетов Порядок расчетов Права и обязанности сторон Порядок сдачи-приемки услуг Ответственность сторон Порядок урегулирования споров Общие положения Заключительные положения Адреса и реквизиты сторон Техническое задание 1. НаИМЕНОВАНИЕ работ. 2. Назначение работ. 3. Контингент обучающихся 4. Продолжительность обучения по программе. 6. Требование к исполнителю по организации процесса обучения. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Извещение администрация муниципального образования Труновского сельсовета Труновского, 25.97kb.
• Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме. Адрес электронной площадки в сети, 3832.65kb.
• -, 648.16kb.
• Утверждаю, 3282.81kb.
• Конкурсная документация, 1326.55kb.
• Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российс, 1359.16kb.
• Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова», 38.7kb.
• Лот 1 Управление государственной безопасности дорожного движения увд по Брянской области,, 792.6kb.
• 1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора, 1645.17kb.
• О проведении запроса котировок №147 (№147-зк/уэр), 1393.07kb.

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


г. Нальчик____________________________________________________________________

^{(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)}

Организация – Участник размещения заказа:_________________________________

^{(наименование организации)}

доверяет _____________________________________________________________________

^{(фамилия, имя, отчество, должность)}

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________ «____» ____________


представлять интересы ______________________________________________________

^{(наименование организации)}

на открытом конкурсе, проводимом Уполномоченным органом. В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.


Подпись _________________________________ ______________________

^{(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)}

удостоверяем.


Доверенность действительна по «____» ____________________ 2009 г.


Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

^(Ф.И.О.)

М.П.

Форма №6

(образец оформления конверта)

Заявка на участие в открытом конкурсе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО:


«Оказание услуг по организации обучения»:

(КД-19)


Куда: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,57 Государственный комитет КБР по размещению заказов для государственных нужд

Кому: Единая комиссия


РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

По Лоту №1
Государственный контракт № _____

на оказание услуг по организации обучения специалистов

Кабардино-Балкарской Республики в международных бизнес-школах


г. Нальчик «___» _________ 200__ г.

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра Мусукова А.Т., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующий на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется организовать процесс обучения специалистов Кабардино-Балкарской Республики в международных бизнес-школах по программам МВА и магистратуры. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Перечень Услуг, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. СТОИМОСТЬ (КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ______________ рублей. Разбивка Цены Контракта приведена в Приложении № 3.

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех Услуг, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуг по настоящему Государственному Контракту.

2.3. Цена Контракта и единичные цены настоящего Контракта являются твердыми в течение срока оказания Услуг и изменению не подлежат, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством и пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Контракта.

2.4. Заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем оказываемых по настоящему Контракту Услуг, но не более чем на 10% такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных Услугах или прекращения потребности в Услугах, оказываемых по настоящему Контракту.

2.5. В случае изменения объемов Услуг в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Контракта Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально изменению объема Услуг, но не более чем на 10% такой цены, что оформляется Изменением к Контракту, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.2. Авансовый платеж по Контракту составляет 30% от Цены Контракта. Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение пяти банковских дней с момента вступления Контракта в силу.

3.3. Оплата оставшейся части Цены Контракта производится Заказчиком поэтапно по мере оказания Услуг в течение 15 банковских дней после подписания Сторонами соответствующих Актов приема-сдачи Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4. Заказчик имеет право по своему усмотрению производить иные авансовые платежи в пределах цены Контракта.

3.5. В случае отказа Исполнителя от выполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по оказанию Услуг аванс возвращается Исполнителем Заказчику в течение пяти банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Исполнителю.

3.6. Отказ Исполнителя от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с настоящим Контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

1. Права Заказчика:
   

4.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов оказываемых Исполнителем Услуг.

4.1.2. Требовать замены сотрудников Исполнителя при необходимости.

4.1.3. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.4. Заказчик вправе, письменно уведомив Исполнителя, приостановить все платежи по настоящему Контракту, если Исполнитель не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Исполнитель исправил положение в течение периода времени, не превышающего тридцати дней после получения Исполнителем такого уведомления.

2. Обязанности Заказчика:
   

4.2.1. Принять Услуги в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания подписать Акт приема-сдачи Услуг и передать один экземпляр Исполнителю.

4.2.2. Осуществлять оплату оказываемых Исполнителем Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2.3. Создавать Исполнителю необходимые условия для оказания Услуг, принять их результат.

3. Права Исполнителя:
   

4.3.1. Требовать оплаты оказанных Заказчику Услуг в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта.

4.3.2. Самостоятельно, если иное не указано в Технических требованиях (Приложение № 1), определять способы оказания Услуг по Контракту Заказчику.

4.3.3. Привлекать с письменного согласия Заказчика к исполнению настоящего Контракта соисполнителей.

4.3.4. Исполнитель может обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Контракта, в случае если имело место любое из следующих событий:

4.3.4.1. Заказчик не выплачивает Исполнителю какой-либо платеж, причитающийся ему в связи с настоящим Контрактом в течение 30 дней после получения письменного уведомления Исполнителя о просрочке такого платежа;

4.3.4.2. Заказчик существенно нарушил свои обязательства по настоящему Контракту и не исправил это положение в течение 30 дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя с указанием такого нарушения;

4.3.4.3. Заказчик не выполняет любое окончательное решение, вынесенное в результате арбитражного разбирательства в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

4. Обязанности Исполнителя
   

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2) с использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

4.4.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемых Услуг по настоящему Контракту.

4.4.3. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуг.

4.4.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в оказанных Услугах.

4.4.5. Представлять Заказчику Акт приема-сдачи Услуг не позднее десяти календарных дней после оказания Услуг в целом, либо соответствующего этапа.

4.4.6. Оказывать Услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом или Услугами, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

5. Обязанности Сторон
   

В течение срока действия Контракта и в течение трех лет после его окончания каждая Сторона не должна раскрывать никакой информации, за исключением информации, предусмотренной законодательством о размещении заказов для опубликования в Реестре государственных контрактов, перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Услугами, Контрактом, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
   
   1. При завершении оказания Услуг (этапа) Исполнитель представляет Заказчику Акт приема-сдачи Услуг.
      
   2. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи Услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи Услуг или мотивированный отказ.
      
   3. В случае несоответствия оказанных Услуг Техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение десяти дней после получения Акта приема-сдачи Услуг. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта.
      
   4. В случае досрочного оказания Исполнителем Услуг (этапа), в случае если возможность досрочного оказания Услуг определена в Техническом задании, Заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт приема-сдачи услуг в порядке, установленном настоящим разделом, и после подписания данного Акта произвести оплату.
      
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
      
   2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой либо третьей стороны.
      
   3. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, он уплачивает штраф в размере 10 % от суммы Контракта.
      
   4. В случае обнаружения недостатков оказанной Услуги Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
      

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) безвозмездного повторного оказания Услуги;

в) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

1. В случае если Исполнитель в течение 5 календарных дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта, если им обнаружены существенные отступления от условий Контракта.
   
2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
   
4. обстоятельства непреодолимой силы
   
   1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
      
   2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
      
   3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
      
   4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 7.4 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
      
   5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 2 месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
      
5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
   
   1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
      
   2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде КБР в соответствии с действующим законодательством.
      
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
      
   2. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Контракту.
      
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
      
   2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
      
   3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение пяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
      
   4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
      
   5. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
      
   6. Исполнитель несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.
      
8. ПРИЛОЖЕНИя
   
   1. Приложение № 1 «Техническое задание» – на _____ листах.
      
   2. Приложение № 2 «Календарный план» – на _____ листах.
      
   3. Приложение № 3 «Разбивка Цены Контракта» – на _____ листе.
      
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   

Заказчик: Исполнитель:


ПОДПИСИ СТОРОН

За Заказчика: ________________		За Исполнителя: __________________
М.П.		М.П.

Приложение № 1

к Государственному Контракту

№ ____ от «___» ___________ 200__ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по организации обучения специалистов

Кабардино-Балкарской Республики в международных бизнес-школах.


1. НаИМЕНОВАНИЕ работ.

Организация обучения специалистов Кабардино-Балкарской Республики в международных бизнес-школах в целях реализации Республиканской целевой программы «Программа Президента Кабардино-Балкарской Республики по подготовке кадров для экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы».


2. Назначение работ.

Организация полного и качественного процесса обучения специалистов Кабардино-Балкарской Республики в бизнес-школах Европейского союза по программам МВА (магистр делового администрирования далее - МВА) и магистратуры.


3. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Специалисты, имеющие высшее экономическое образование, стаж работы по специальности не менее 1-го года и имеющие международный языковой сертификат IELTS (Inter English Language Testing System далее IELTS) не менее 6.0.


4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ.

Продолжительность обучения в международных бизнес-школах не менее 10 месяцев.


5. УРОВЕНЬ ПОЛУЧАЕМОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

По завершении обучения в международных бизнес-школах слушатели получают степень магистра, степень магистра делового администрирования (МВА).


6. ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ.

6.1. Организовать полный и качественный процесс обучения 25 специалистов Кабардино-Балкарской Республики в бизнес-школах Европейского союза, в том числе обеспечить консультирование и рекомендации по выбору учебного заведения и программам для каждого специалиста. Продолжительность курса обучения по Программе не менее 10 месяцев. Исполнитель также обязан:

проводить согласованно с Заказчиком тестирование специалистов по определению уровня профессиональной подготовки, выявлению лидерских качеств с целью выбора программы обучения (МВА или магистратуры);

согласовывать с Заказчиком перечень бизнес-школ;

заполнять от имени студента аппликационные формы;

содействовать в заполнении и составлении всех запрашиваемых учебным заведением документов (составление рекомендации, эссе), в том числе переводов документов специалиста на английский язык;

подавать заявки и пакеты документов в учебное заведение;

обеспечить запись специалиста на языковые экзамены и вступительные тесты;

вести переписку с учебным заведением от имени студента;

организовать визовую поддержку (консультирование и помощь в составлении пакета документов, необходимых для получения визы, представление по поручению и от имени специалиста пакета документов для получения визы в посольство страны предоставления образовательных услуг в Москве для граждан Российской Федерации);

обеспечить финансирование обучения в бинес-школах (в том числе оплатить стоимость обучения, финансирование расходов по визовому сопровождению, проживанию специалистов во время обучения, медицинскому страхованию, а также авиаперелетов из г. Москвы к месту обучения и обратно, трансфер от аэропорта до места проживания в день прибытия на обучения и обратно в день выбытия);

провести собрание в г. Нальчике для группы студентов перед отъездом на обучение;

принимать все необходимые меры для снижения стоимости авиабилетов и билетов на другие виды транспорта и экономии бюджетных средств (в том числе путем заблаговременного резервирования и приобретения авиабилетов, использования различных видов скидок и т.п.);

6.2. Исполнитель по государственному контракту обязан обеспечить оказание услуг лично. В процессе исполнения государственного контракта он вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц только по письменному согласованию с Заказчиком.

6.3. Исполнитель обязан:

направлять Заказчику ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом отчеты об использовании полученных средств. Форму отчета Заказчик и исполнитель определяют совместно;

в случае не предоставления отчета в указанные сроки Заказчик вправе не производить дальнейших выплат в пользу Исполнителя по настоящему государственному контракту до того момента, пока такие отчеты не будет представлена Заказчику.


7. СРОКИ.

Зачисление специалистов в международные бизнес-школы на 2009 - 2010 учебный год должно быть завершено до – сентября 2009 года.


Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ____ от «___» ___________ 200__ г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№№ п/п	Наименования видов Услуг и этапы их оказания	Дата исполнения
	Получение от Заказчика списка участников с указанием имени участника, образования, опыта работы, даты рождения, телефона, электронной почты, желаемого направления обучения, дальнейших карьерных перспектив	Апрель 2009
	Предоставление Заказчику списка учебных заведений и учебных программ для каждого участника проекта. Согласование программ обучения с Заказчиком	Май 2009
	Получение от Заказчика следующих документов от участников проекта: оригиналов дипломов о высшем образовании, резюме на русском или английском языке, рекомендательных писем на русском или английском языке (два рекомендательных письма), персональных эссе на русском или английском языке.	Май 2009
	Организация процесса получения нотариально заверенных копий дипломов участников и официального перевода на английский язык документов участников	Май 2009
	Заполнение аппликационных форм в университеты, составление пакетов документов для участников проекта, отправление документов в университеты	Июнь 2009
	Оплата регистрационных сборов и депозитов за обучение и проживание в университеты	Июль 2009
	Оплата обучения и проживания в университеты.	Июль 2009
	Получение от Заказчика документов на визу для всех участников проекта	Июнь 2009
	Организация медицинского страхования, авиабилетов, трансферов из аэропорта до места проживания в день прибытия на обучение и обратно в день выбытия	Июль 2009
	Сообщение Заказчику и участникам проекта даты и времени сдачи биометрических, данных в визовом центре страны обучения – даты и время у каждого участника будут различными.	Июль 2009
	Сообщения Заказчику дат программ обучения для каждого участника	Август 2009
	Сдача биометрических данных участников при их личном присутствии в визовом центре страны обучения	Август 2009
	Проведение организационного собрания в г.Нальчике для группы студентов перед отъездом на обучение с выдачей участникам следующих документов: документ о зачислении от университета, подтверждение проживания, паспорт с визой, авиабилеты, подтверждение трансфера, медицинская страховка.	Август 2009
	Отъезд участников на обучение	Сентябрь 2009

Заказчик: Исполнитель:

___________________ __________________

М.П. М.П.

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ____ от «___» ___________ 200__ г.


РАЗБИВКА ЦЕНЫ КОНТРАКТА


г. Нальчик «___» ___________ 200__ г.

№№ пп	Наименования видов Услуг	Ед. измерения	Кол-во	Ед. цена (руб.)	Всего (руб.)
1	Обучение в международных бизнес школах	чел.
	ИТОГО:

В случае если стоимость оказанных Услуг окажется меньше суммы выплаченного аванса, Исполнитель обязуется возвратить разницу между выплаченным авансом и стоимостью оказанных Услуг в течение 10 банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки Услуг.


Заказчик Исполнитель


___________________ __________________

М.П. М.П.

По Лоту №2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______

на оказание услуг для государственных нужд


г. Нальчик «___»___________200 г.


Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра Мусукова Алий Тахировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг по обучению слушателей по утвержденной Программе обучения арбитражных (антикризисных) управляющих. Перечень Услуг, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта (Приложение № 1).

1.2. Заказчик обеспечивает оплату данных Услуг на условиях и в порядке, установленных в Контракте.

1.3. Настоящий Государственный контракт заключен сроком на 1 год. График обучения установлен в Календарном плане (Приложение № 2).

1.4. Требования к оказываемым Услугам, являющимся предметом настоящего Государственного контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет __________________________________________ руб., в том числе НДС _____% ____________________________________________руб. Разбивка Цены Контракта приведена в Приложении № 3.

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость всех Услуг, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуг по Контракту.

2.3. Цена Контракта и единичные цены настоящего Контракта являются твердыми в течение срока оказания Услуг и изменению не подлежат, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством и пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Контракта.

2.4. Заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем оказываемых по настоящему Контракту Услуг, но не более чем на 10% такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных Услугах или прекращения потребности в Услугах, оказываемых по настоящему Контракту.

2.5. В случае изменения объемов Услуг в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Контракта Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально изменению объема Услуг, но не более чем на 10% такой цены, что оформляется Изменением к Контракту, подписываемым Сторонами.

2.6. Оплата оказываемых Услуг по настоящему Государственному контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:

2.6.1. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % от Цены Контракта. Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 15 банковских дней с момента вступления Контракта в силу.

2.6.2. Оплата оставшейся части Цены контракта производится Заказчиком за фактически обученное количество человек в течение 15 банковских дней после оказания Заказчику соответствующих Услуг по настоящему Контракту и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг.

2.6.3. В случае если стоимость оказанных Услуг окажется меньше суммы выплаченного аванса, Исполнитель обязуется возвратить разницу между выплаченным авансом и стоимостью оказанных Услуг в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта сдачи приемки Услуг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно производить приемку и оплату оказываемых в соответствии с настоящим Государственным контрактом Услуг.

3.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Государственного контракта представителей Заказчика, ответственных за исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в оказании Услуг в объеме и на условиях, предусмотренных Государственным контрактом.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2) собственными силами и средствами.

3.2.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказываемых Услуг по настоящему Контракту.

3.2.3. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуг.

3.2.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в оказанных Услугах.

3.2.5. Представлять Заказчику Акт приема-сдачи Услуг не позднее десяти календарных дней после оказания Услуг (этапа).

3.2.6. Оказывать Услуги и выполнять свои обязанности по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые технологии и безопасные и эффективные оборудования, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом или Услугами, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

3.2.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание, если они не противоречат условиям настоящего Государственного контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.8. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Техническое задание.

3.2.9. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Государственного контракта представителей Исполнителя, ответственных за исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.2.10. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.2.11. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.

3.3 Заказчик вправе:

3.3.1. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, предусмотренных Государственным контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.3.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Государственного контракта или исполняет его настолько медленно, что исполнение в установленные контракте сроки станет явно невозможным, Заказчик вправе инициировать прекращение Государственного контракта и потребовать возмещения убытков.

3.3.3. Если во время исполнения условий контракта станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем указанного требования в назначенный срок инициировать прекращение Государственного контракта и потребовать возмещения убытков.

3.3.4. Требовать предоставления информации, касающейся оказываемых Исполнителем Услуг.

3.3.5.Требовать замены сотрудников Исполнителя при необходимости.

3.3.6. Заказчик вправе, письменно уведомив Исполнителя, приостановить все платежи по настоящему Контракту, если Исполнитель не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Исполнитель исправил положение в течение периода времени, не превышающего десяти дней после получения Исполнителем такого уведомления.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать оплаты оказанных Заказчику Услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

3.4.2. Самостоятельно, если иное не указано в Технических требованиях (Приложение № 1), определять способы оказания Услуг по Контракту Заказчику.

3.4.3. Привлекать с письменного согласия Заказчика к исполнению настоящего Государственного контракта соисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

Соисполнители должны иметь лицензии на осуществление деятельности предусмотренной настоящим Государственным контрактом, выданные уполномоченным органом.

4. 
   ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
   

4.1. При завершении Услуг (этапа) Исполнитель представляет Заказчику Акт приема-сдачи Услуг.

4.2. Заказчик в течение десяти дней со дня получения Акта приема-сдачи Услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи Услуг или мотивированный отказ.

4.3. В случае несоответствия оказанных Услуг Техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение десяти дней после получения Акта приема-сдачи Услуг. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены Контракта.

4.4. В случае досрочного оказания Исполнителем Услуг (этапа), в случае если возможность досрочного оказания Услуг определена в Техническом задании, Заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт приема-сдачи услуг в порядке, установленном настоящим разделом, и после подписания данного Акта произвести оплату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   

5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Государственным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Государственным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой либо третьей стороны.

5.3. В случае обнаружения недостатков оказанной Услуги Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) безвозмездного повторного оказания Услуги;

в) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

5.4. В случае если Исполнитель в течение трех календарных дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта, если им обнаружены существенные отступления от условий Контракта.

5.5. За отказ от исполнения обязательств по настоящему контракту Исполнитель уплачивает штраф в размере 10% от суммы контракта.

5.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

4. обстоятельства непреодолимой силы
   

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

6.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

6.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 6.4 настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше двух месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.