Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию. Отдел по организации и проведению тендерных процедур, совместно с конкурс

Вид материала

Проектная документация содержиться в отдельных файлах и направляется на электронную почту по запросам претендентов сделанным на
Проект договора
Статья 21. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Инн/кпп 7709359770 / 772801001
Заказчик Подрядчик

Подобный материал:

1 2 3

ВНИМАНИЕ!

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖИТЬСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ФАЙЛАХ И НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПО ЗАПРОСАМ ПРЕТЕНДЕНТОВ СДЕЛАННЫМ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА: serdechkin.VA@azs.gazprom-neft.ru, bondar.OA@azs.gazprom-neft.ru.

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость оборудования предоставляемого Заказчиком

(передаваемого в монтаж)

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во шт.
Система контроля загазованности
1.	Базовый блок порогового устройства УПЭС-40	шт.	2
2.	2-х канальная измерительная плата для УПЭС-40	шт.	14
3.	Газоанализатор оптический СГОЭС (пропан)	шт.	25
4.	Блок питания УПЭС-40 (ЗИП)	шт.	1
5.	Шкаф 19 (ШхГхВ) 6006001800, Estap,DRK 36U 66	шт.	1
6.	Коробка клеммная взрывозащищенная КВЭС	шт.	7
7.	Коробка клеммная взрывозащищенная, SA 141410	шт.	9
8.	Коробка клеммная КС-10	шт.	1
9.	Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ1-33-К	шт.	9
10.	Пост сигнализации взрывозащищенный, ПСВ-С-53	шт.	1
11.	Пост управления кнопочный взрывозащищенный (один замыкающий контакт), КУ-91	шт.	7
12.	Световое табло взрывозащищенное ТСВ-1-220	шт.	1
13.	Оповещатель световой "Молния" надпись "Загазованность"	шт.	1
14.	Оповещатель световой "Молния" надпись "Неисправность"	шт.	1
15.	Оповещатель звуковой АС-22	шт.	1
Автоматизированная система налива нефтепродуктов АСН-10 ВНГ модуль Ду 100 4/5/10 (КМ-Е+Н)
1.	Стояк верхнего налива Ду 100	шт.	4
2.	Стояк нижнего налива	шт.	1
3.	Клапан отсекатель Ду 100	шт.	15
4.	Модуль оператора	шт.	4
5.	Модуль измерительный	шт.	10
6.	Перекидной трап на 4 порожка с датчиком положения	шт.	4
7.	Входная лестница (угол 45*)	шт.	2
8.	Переходной трап между металлоконструкциями	шт.	2
9.	Насосный блок (КМ 100-80-170Е)	шт.	10
10.	Входной узел насосного блока	шт.	10
11.	Шлагбаум	шт.	2
12.	ПО «АРМ оператора налива слива»	шт.	1
13.	Плата интерфейсов	шт.	1
14.	Контроллер «Весна-ТЭЦ-2-3К»	шт.	1
15.	Система автоматизации процесса	комплект	1
16.	Силовой шкаф	шт.	1
17.	Система автоматизации	комплект	1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва «___» _________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, с другой стороны, действующего на основании___________, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола заседания Конкурсной комиссии № _________________. заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по техническому перевооружению площадки налива автоцистерн, очистных сооружений и системы контроля загазованности на нефтебазе г. Калуга ООО «Газпромнефть-Центр», расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Взлётная, 22. (далее – Объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную настоящим Договором цену.

1.2. Подрядчик обязан выполнить работы в Объеме и в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение №1) и сметном расчёте (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, с использованием его оборудования, запасных частей и материалов, за исключением оборудования согласно приложения №3 (Ведомость оборудования предоставляемого Заказчиком (передаваемого в монтаж).

1.4. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Правил технической эксплуатации нефтебаз, Правил промышленной безопасности нефтебаз (ПБ 09-560-03), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03).

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Договорная стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, определена в смете (Приложение №2) и составляет __________________-- (__________________) руб. ____ коп., в том числе НДС-18% _______________________.

2.2. Договорная стоимость является твердой и в неё включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

2.3. При необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в Приложении №1 и Приложении №2, согласованных Сторонами, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику и согласовать дополнительный объём и стоимость работ путём подписания соответствующего дополнительного соглашения.

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Заказчик осуществляет оплату работ путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными в полном объеме в момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3.3. Расчет за выполнение работ производится Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предварительную оплату в размере 30% от договорной стоимости работ, что составляет __________(____________). в том числе НДС 18% _____________, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора на основании счета полученного от Подрядчика;

3.3.2. Сумма аванса зачитывается пропорционально выполненным работам и соответствующие платежи осуществляются Заказчиком в пользу Подрядчика уменьшенными на сумму авансовых платежей.

3.3.3. Приёмка Заказчиком выполненных работ производится ежемесячно.

3.3.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

«Акта о приемке выполненных работ» (Форма КС-2), а Акт – принят (подписан) полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика;

«Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3);

«Счет-фактуры».

3.3.5. 5 (пять) % от Сметной стоимости работ выплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Акта об исполнении гарантийных обязательств.

3.4. Вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

накладные на комплектующие и материалы.
исполнительную документацию по выполненным работам в 2-х экземплярах.

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

начало «__» _______ 2011 года;
окончание «__» _________ 2011 года.

4.2.Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Сроков выполнения Работ.

4.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены Сторонами, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ производится путём подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).

Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затратах Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в течение двух дней, но не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

Статья 6. Риски случайной гибели или повреждения Объекта

6.1. Подрядчик до ввода Объекта в эксплуатацию несет риски случайной гибели или случайного повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности:

результатов выполненных Работ.
материалов и оборудования.

6.2. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации

Статья 7. Техника и расходные материалы

7.1. Подрядчик доставляет на Объект всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

7.2. Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

7.3. Техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

Статья 8. Обязанности Заказчика

8.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:

8.1.1. Создать необходимые условия Подрядчику для выполнения работ и взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить Уполномоченных представителей Заказчика по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.

8.1.3. Осуществлять оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Статья 9. Обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:

9.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить Уполномоченных представителей по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом Заказчику.

9.1.2. Допускать в любое время Уполномоченных представителей Заказчика для проведения надзора за ходом работ по настоящему Договору.

9.1.3. Представлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ.

9.1.4. Выполнять работы в соответствии со стандартами и иными обязательными требованиями, установленными и действующими на момент выполнения Работ на территории Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации нефтебаз, Правил промышленной безопасности нефтебаз (ПБ 09-560-03), Правил промышленной безопасности нефтебаз (ПБ 09-560-03), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03)..

9.1.5. Предоставлять ему паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, на все применяемые при выполнении работ материалы и оборудование поставки Подрядчика.

9.1.6. Содержать строительную площадку в образцовом порядке.

9.1.7. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны.

9.1.8. Согласовывать с Заказчиком привлечение к работам Субподрядчика.

9.1.9. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и средствами за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

9.1.10. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, охраны окружающей среды, безопасности работников. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

9.1.11. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.

9.1.12. Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии действующим законодательством РФ.

9.1.13. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

9.1.14. Обязуется уведомлять Заказчика незамедлительно по телефону, а также письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

об аварии - в течение 2 (Двух) часов;
о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение суток по форме, установленной уполномоченным государственным органом исполнительной власти РФ в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». В течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
о хищениях и иных противоправных действиях - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
о забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. - в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

9.2. Подрядчик имеет право:

Статья 10. Гарантийный срок

10.1. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов.

10.2. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта выполненных работ, подтверждающего выполнение работ.

10.3. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного Оборудования и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости повторного выполнения отдельных видов Работ.

10.4. Если в течение Гарантийного срока выявится, что отдельные виды работ или отдельные единицы Оборудования имеют дефекты и недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения, и направляет его Подрядчику.

10.5. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

10.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

10.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

10.8. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется Акт сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию.

10.9. Гарантийный срок на работы, материалы и оборудование, соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по устранению не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Объекта Заказчика.

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1. В случае задержки Подрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с пунктом 4.1. и п.4.2. настоящего Договора и/или в случае несвоевременного освобождения строительной площадки от собственной строительной техники и неиспользованных Материалов и Оборудования, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Договорной цены за каждый день просрочки.

11.2. За задержку более чем на 5 (Пять) календарных дня сроков устранения, указанных в предписаниях Технадзора или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки. При этом неустойка рассчитывается, начиная с даты окончания согласованного Сторонами срока для устранения дефектов и/или недоделок до даты их фактического устранения.

11.3. В случае невыполнения Подрядчиком требований и предписаний Технадзора по устранению замечаний Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от договорной цены за каждое невыполненное замечание.

11.4. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором и обязательными для Сторон строительными нормами и правилами.

11.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

11.6. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов и/или недостатков в месячный срок, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % (Десяти) процентов от стоимости выполненных Работ.

11.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования и за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

11.8. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

11.9. В случае привлечения Подрядчиком для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами договорных обязательств.

11.10. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.3 Договора, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части договорной цены, соответствующей сумме задержанного/просроченного платежа.

11.11. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

11.12. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

11.13. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 12. Предотвращение повреждений и ущерба

12.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

12.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

12.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов в полном объеме, возникших у третьей стороны.

Статья 13. Условия конфиденциальности

13.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 13.4 настоящего Договора.

13.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

13.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

13.4. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым компаниям, указанным в Договоре, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

14.2. В качестве обстоятельств непреодолимой силы Стороны признают в частности: стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнение, военные действия или любое действие, связанное с военным приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо от того, имелось ли или нет объявление войны, акты терроризма, реквизиция, любые действия вооруженных сил, гражданская война, эмбарго, любое распоряжение, решение властей или отсутствие или задержка административных или правительственных решений, пожары или любое препятствие, иные обстоятельства.

14.3. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся затронутой такими обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней после возникновения таких обстоятельств. Сторона, затронутая указанными обстоятельствами, должна подтвердить их возникновение в установленном порядке путем предоставления документов, выданных государственными органами или другими компетентными организациями.

14.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры по дальнейшему исполнению договорных обязательств, однако, в случае, если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

Статья 15. Порядок разрешения споров

15.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороной, к которой они предъявлены, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения.

15.2. В случае не достижения соглашения в процессе переговоров и невозможности разрешения спора в претензионном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 16. Обмен информацией

16.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме.

16.2. Заказчик, если иные сроки не установлены настоящим Договором, обязан согласовывать документацию, направляемую Подрядчиком, отвечать на запросы Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента их получения.

Статья 17. Срок действия Договора.

17.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

17.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

Статья 18. Условия расторжения Договора

18.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:

18.2.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ;

18.2.2. когда Подрядчик:

допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или
лишается допуска на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или окончание срока действия допуска);
при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

18.2.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

18.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 18.1. настоящего договора, вручается Подрядчику за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты о невыходе на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.д. подписанные представителем Заказчиком)

В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего расторжения Договора, обязан прекратить выполнение работ на Объекте, передать Заказчику объекты, рабочую и Исполнительную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть договорной цены, включая стоимость поставленных материалов и оборудования поставки Подрядчика, либо произвести возврат части полученного от Заказчика аванса, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору.

18.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 18.1.настоящего договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

Статья 19. Прочие условия

19.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

19.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения, по телеграфу, или доставлены лично по почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими представителями Сторон.

19.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 20. Перечень приложений

Приложение № 1	Техническое задание
Приложение № 2 Приложение № 3	Сметы Ведомость оборудования предоставляемого Заказчиком (передаваемого в монтаж)

Статья 21. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

ООО "Газпромнефть-Центр"

117588 г.Москва, Новоясеневский проспект, д.13, корп.2

ИНН/КПП 7709359770 / 772801001

р\с 40702810800000008397

в ОАО "Газпромбанк", г. Москва

к\с 30101810200000000823

БИК 044525823

Подрядчик

Заказчик Подрядчик

Blog

Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию. Отдел по организации и проведению тендерных процедур, совместно с конкурс