Чернівецької міської ради

Вид материалаКонкурс
Форма «Пропозиція”
Пропозиція конкурсних торгів
У пропозиціях конкурсних торгів записи від руки не допускаються.
3. Документи, які підтверджують фінансову спроможність
4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти н
5. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю
6. Документи про відсутність причетності учасника до корупційних правопорушень
7. Документи про відсутність судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корис
8. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповід
9. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законо
Проект договору
1. Предмет Договору
3. Ціна Договору
4. Порядок здійснення оплати
5. Строки виконання робіт
6. Права та обов’язки Сторін
7. Відповідальність Сторін
8. Обставини непереборної сили
9. Вирішення спорів
10. Строк дії Договору
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

ДОДАТОК 2


Форма «Пропозиція”

подається у вигляді наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


Форма пропозиції конкурсних торгів


Комітету з конкурсних торгів ___________________________________________________.


ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо на участь у процедурі відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту вул. Руської від вул. Фастівської до вул. Південно-Кільцевої в м. Чернівці методом регенерації дорожнім комплексом «Реміксер-4500» свою пропозицію.

1.Повне найменування учасника - суб’єкта господарювання ______________________

2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ___________________________________________

3.Поштова адреса (місце знаходження)________________________________________

4.Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________

5.


Загальна вартість пропозиції (з ПДВ): _____________________________________________ грн.

(цифрами та прописом)

заповнюється друкованим машинописним текстом


Особа, уповноважена вести переговори щодо укладання договору: ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон)


1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.


2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів після останньої дати (дня) розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.


3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані акцептувати.


4. Якщо наша пропозиція буде акцептована беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, і виконати всі умови, передбачені Договором.


5. Гарантія якості (вказати в роках): ____________________________________________.


(посада керівника)

П.І.Б

підпис, М. П.


Примітка:

1. Якщо учаcник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами «без ПДВ».

2. У пропозиціях конкурсних торгів записи від руки не допускаються.


ДОДАТОК 3


Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника


Документально підтверджена інформація про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям згідно ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:


1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має обладнання, матеріально-технічну базу та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.1. Інформаційна довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт (вказати працівників, посади, досвід роботи в галузі будівництва).

1.2. Інформаційна довідка в довільній формі про наявність обладнання (вказати матеріально-технічну базу).

2. Документи, які підтверджують досвід у виконанні аналогічних договорів.

2.1. Інформаційна довідка про виконання учасником аналогічних договорів за останні 5 (п’ять) років за встановленою формою:

Назва та № телефону організації, з якою укладено договір поставки

Предмет закупівлі

Сума договору

Термін дії договору


2.2. Копіїї договорів згідно з наданою довідкою (п.2.1).


3. Документи, які підтверджують фінансову спроможність:

3.1. Копія балансу станом на 01.07.2011р.;

3.2. Копія фінансового звіту за 2010р.;

3.3. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій.


Документально підтверджена інформація про відповідність Учасника вимогам, встановлених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:


4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не відкрита ліквідаційна процедура:

4.1. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи відкриття ліквідаційної справи, виданої органами, уповноваженими надавати вказану інформацію, не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій.


5. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:

5.1. Надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу зборів засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал) або інший документ (оригінал) із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних). (Для юридичних осіб).


6. Документи про відсутність причетності учасника до корупційних правопорушень:

6.1. Надається довідка з відділу інформаційних технологій відповідного обласного управління міністерства внутрішніх справ України з інформацією: чи було притягнуто учасника згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.


7. Документи про відсутність судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів:

7.1. Надається довідка з відділу інформаційних технологій відповідного обласного управління міністерства внутрішніх справ України з інформацією: чи була засуджена службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

7.2. Надається довідка з відділу інформаційних технологій відповідного обласного управління міністерства внутрішніх справ України з інформацією: чи була засуджена фізична особа, яка є учасником, за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб).


8. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

8.1. Власно посвідчена копія Статуту або іншого установчого документу.


9. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

9.1.Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на момент розкриття.


Інші документи:


10.1.Розрахунки договірної ціни, відомості ресурсів, локальні кошториси.

10.2Копія відповідної ліцензії на право виконання робіт, дійсну на території Чернівецької області.

10..3Копія дозволу на початок (продовження) виконання робіт, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

10.4.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридичн а та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

10.5.Копія свідоцтва про державну реєстрацію та/або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

10.6.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

10.7.Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

10.8.Копія Свідоцтва про реєстрацію учасника як платника податків та/або свідоцтва про сплату єдиного податку.


Примітки :

а) документи, які не передбачені законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів .

б) у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист-пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.

в) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.

ДОДАТОК 4


ПРОЕКТ ДОГОВОРУ


„ ____”__________ 2011 р. м. Чернівці


Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, в особі першого заступника директора, начальника управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства – голови комітету з конкурсних торгів Манчуленка В.І., що діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням 3З сесії Чернівецької міської ради V скликання від 23.10.2008 р. № 727, Закону України «Про здійснення державних закупівель», розпорядження Чернівецького міського голови від 17.09.2008р. №643-к, наказу директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради від 07.06.2011р. №45-од (надалі - Замовник), та

__________________________________________________________________, в особі _________________________, що діє на підставі ___________ з другої сторони, (надалі – Підрядник), разом Сторони, керуючись рішенням комітету з конкурсних торгів департаменту житлово-комунального господарства міської ради від _________2011р. № _ уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов’язується виконати відповідно до проектно-кошторисної документації (робочого проекту) та умов Договору роботи з Будівництва насосної станції 2 підйому на існуючому водозаборі "Очерет", а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Підрядник в межах договірної ціни, складеної згідно з „Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д 1.1-1-2000 (із змінами і доповненнями), згідно з проектно-кошторисною і документацією конкурсних торгів виконує на свій ризик власними і залученими силами, та відповідними засобами всі передбачені замовленням роботи, здає в обумовлені строки об’єкт в експлуатацію Замовнику, усуває протягом гарантійного терміну експлуатації об’єкту недоліки, які зумовлені неякісним виконанням робіт.

1.3.Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.


2. Якість робіт

2.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору.

2.2. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.3. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і гарантійне обслуговування об’єкта відповідно до Договору протягом ___________ років з моменту прийняття робіт Замовником.


3. Ціна Договору

3.1. Договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця процедури закупівлі, є динамічною в межах кошторисної вартості та складає ____________тис.грн. (____________________) за рахунок коштів державного та міського бюджетів з урахуванням ПДВ та є невід’ємною частиною Договору (Додаток №1).

3.2. Ліміт асигнувань на 2011 рік складає ________ тис.грн. (__________________).

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.


4. Порядок здійснення оплати

4.1. До початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику авансовий платіж на придбання матеріалів в розмірі до 30 % річного ліміту асигнувань, передбачених титульним списком будівництва, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради на поточний рік, у зв’язку з чим Підрядник зобов’язується протягом трьох місяців з дня проплати придбати відповідні матеріали та надати акти виконаних робіт. Невикористані після зазначеного терміну суми авансу повертаються Замовнику.

4.2. Оплата виконаних робіт проводиться на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Замовника та Підрядника.

4.3. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника щомісячно не пізніше 25 числа. Уповноважений представник Замовника протягом трьох днів перевіряє виконану роботу і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт. Замовник зобов’язується протягом 10 календарних днів з моменту підписання Акту приймання виконаних робіт прийняти рішення про оплату за виконані роботи та подати доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України.


5. Строки виконання робіт

5.1. Початок виконання робіт - жовтень 2011 р., завершення - грудень 2012 р.

5.2. Місце виконання робіт: м.Чернівці, вул.Рильська

5.3. Строки виконання робіт встановлені графіком який є невід’ною частиною Договору (Додаток №2).


6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

6.1.2. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів, вартості і якості виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам, а також матеріалів, що використовуються - державним стандартам і технічним умовам, на будь-якому етапі їх виконання;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Вносити в процесі виконання робіт зміни та доповнення в кошторисну документацію, склад та обсяги робіт;

6.2.2. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в п.4.2. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.3. При виявленні недоліків у обсягах, якості та термінах виконання робіт Підрядником, передбачених цим Договором, під час їх виконання, або протягом гарантійного терміну якості робіт, зобов’язати Підрядника усунути виявлені недоліки за власний рахунок, або залучити до ліквідації недоліків іншу організацію за рахунок коштів Підрядника;

6.2.4. Затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил та проектних рішень;

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.6. При невиконанні та/або неналежному виконанні Підрядником взятих на себе зобов’язань за Договором, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (Десять) календарних днів з дня отримання Підрядником письмового повідомлення Замовника про односторонню відмову від цього Договору.


6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Здійснювати роботи якісно та відповідно до проектно-кошторисної документації у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Здійснювати власними силами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону матеріалів, виробів та конструкцій;

6.3.4. Забезпечити Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик для здійснення контролю за процесом виконання робіт;

6.3.5. Протягом гарантійного терміну усувати на вимогу Замовника за свій рахунок недоліки, допущені з вини Підрядника;

6.3.6. Використовувати для робіт вироби та матеріали, які мають сертифікат відповідності.

6.3.7. До укладання Договору подати Замовнику на затвердження календарні графіки на виконання окремих обсягів робіт.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника

6.4.3. Залучати для виконання спеціалізованих робіт субпідрядні організації за погодженням з Замовником.


7. Відповідальність Сторін

7.1. Відповідальність Сторін настає у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому Договору, що є підставою для стягнення з винної сторони неустойки.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання Підрядник несе відповідальність в порядку, визначеному п.2 ст.231 Господарського кодексу України. У разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати передбачених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язання Замовник несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ, за кожен день прострочення платежу.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором в натурі.


8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (Трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (Тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.


9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.


10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не пізніше 31.12.2012 р. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (Двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.


11. Інші умови Договору

11.1. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додатках (додаткових договорах), які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та становлять невід’ємну частину цього Договору.

11.2. Жодна сторона не має права передавати права та обов’язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

11.3 Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

11.4. Умови Договору не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами Договору ціни Договору про закупівлю.


12. Додатки до Договору


12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Договірна ціна і Графік виконання робіт.


13 . Юридичні адреси та реквізити Сторін:


Замовник:

Департамент житлово-комунального

господарства міської ради

вул. Вірменська, 17-А, м. Чернівці

р/р 35422010000561 в УДК

МФО 856135, код 25082708


__________________ В.Манчуленко


Підрядник: