Извещение о проведении запроса котировок №47 от 17. 08. 2010
| Вид материала | Документы |
- Извещение о проведении запроса котировок, 1648.64kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 5720.4kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 208.19kb.
- Извещение о проведении запроса котировок № к 109- 8 Заказчик/организатор запроса котировок, 2296.06kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 356.96kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на закупку, 2323.68kb.
- Извещение №54 /10 ж/кз о проведении запроса котировок, 1033.52kb.
- Извещение о проведении запроса котировок 15 декабря 2010 г. №4/2010, 44.09kb.
- Извещение о проведении запроса котировок цен, 4843.18kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 43.77kb.
Извещение о проведении запроса котировок № 47 от 17.08.2010
1. Заказчик: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»», г. Глазов, ул. Драгунова, 74,E-mail:glazovpni@udm.net
2. Источник финансирования: Бюджетные средства.
3. Котировочная заявка (котировка цен) - см. Приложение № 1.
Проект государственного контракта - см. Приложение № 2.
4. Наименование, характеристики и объемы выполняемых работ:
Монтаж автоматической пожарной, охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре объектов Глазовского психоневрологического интерната:
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| 1 | Произвести монтаж автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) с установкой дымовых или тепловых извещателей, согласно норм НПБ и охранной сигнализации с выводом сигнала на центральный пульт, находяйщийся на круглосуточном посту, на проходной учреждения. Складское помещение включает в себя 6 (шесть) отдельно взятых помещений с входами: -склад для хранения промышленных товаров; -склад для хранения лакокрасочных изделий; - 4(четыре) склада для хранения продовольственных товаров. Оконные проемы отсутствуют. | м2. | 500,00 | Складские помещения |
| 2 | Произвести монтаж АПС с установкой дымовых извещателей и системы оповещения людей о пожаре согласно НПБ с выводом сигнала на центральный пульт, находяйщийся на круглосуточном посту Главного корпуса Карантинное отделение состоит: -отдельные жилые комнаты —12шт. -круглосуточный медицинский пост -коридор (пути эвакуации) -автоклавная -комната для раздачи пищи | м2 м2 м2 м2 м2 | 216,00 18,00 56,00 18,00 18,00 | Карантинное отделение |
| 3 | Произвести монтаж АПС с установкой дымовых извещателей и системы оповещения людей о пожаре, согласно НПБ, с выводом сигнала на центральный пульт, находяйщийся на круглосуточном посту проходной Главного корпуса. Изолятор состоит: - 2(Двух) жилых комнат; - комната для раздачи пищи; - коридор (пути эвакуации) с двумя автономными выходами; -комната для приема больных | м2 м2 м2 м2 | 16,00 28,00 53,00 32,00 | Изолятор |
| 4 | Монтаж АПС и системы оповещения людей о пожаре в каждом вышеперечисленном отделении производить согласно проекта разработанного исполнителем | | | |
Примечание:
1. Работы будут производиться в действующем учреждении, поэтому необходимо учесть все виды соответствующих затрат.
2. При расчете учесть погрузку и вывоз мусора.
3. При сдаче объекта в эксплуатацию необходимо приложить всю исполнительную документацию по произведенным работам и сертификаты на применяемые материалы.
5. Место выполнения работ: работы будут выполняться по адресу - г.Глазов, ул. Драгунова, 74.
6. Сроки выполнения работ: срок выполнения работ в течение 2-х календарных месяцев с момента заключения государственного контракта
7.Сведения о включенных в цену работ, в том числе: расходов на перевозку, стройматериалы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенной пошлины, налогов, сборов и других обязательных платежей
8.Максимальная цена контракта: 500 000-00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек.)
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочные заявки должны быть предоставлены по адресу:
427629, УР, г.Глазов, ул.Драгунова,74 (каб. материальной группы) до 17.00ч. 30.08.2010 года.
Время приема котировочных заявок: понедельник-четверг – с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.00, обед – 11.30 до 12.06 (время местное).
10. Сроки и условия оплаты выполнение работ:
Расчет производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных счет-фактур, накладных и акта выполненных работ в течение 15 банковских дней путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировки государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
12. Требования к участникам размещения заказа:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
13. Котировочные заявки, полученные по почте позднее установленного срока не рассматриваются.
Зам.директора А.Г.Ворончихин
М.П.
Приложение №1.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
( заполняется участником размещения заказа)
«____» _______________2010г.
1. Кому: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат»
Заявитель: ___________________________________________________________________________
(наименование поставщика)
расположенный по адресу: _____________________________________________________________
зарегистрированный в: ________________________________________________________________
(место регистрации)
ИНН _____________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________
_________________________________ в __________________________________________________
(наименование банка)
в лице ______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
2. Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить:
Монтаж автоматической пожарной, охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре объектов Глазовского психоневрологического интерната, согласно п.4 извещения.
____________________________________________________________________________________________
(стоимость выполненных работ)
3. Работы будут выполняться по адресу: г.Глазов, ул. Драгунова,74.
4. Расчет производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных счет-фактур, накладных и акта выполненных работ в течение 15 банковских дней путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Цена выполняемых работ указана с учетом расходов на перевозку, стройматериалы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенной пошлины, налогов, сборов и других обязательных платежей
.
____________________________ ___________________________
(подписи, печать) (должность)
Приложение №2
ПРОЕКТ
Государственный контракт № ______
г.Глазов «____» _________2010г.
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Агеенко Антонины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола котировочной комиссии № _______ от «___»__________ 2010г., заключили государственный контракт (далее – настоящий контракт) о нижеследующем:
1.Предмет контракта
1.1. «Подрядчик» обязуется по заданию «Государственного заказчика» выполнить работы по монтажу автоматической пожарной, охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре объектов Государственного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский психоневрологического интерната» (далее по тексту «работы»), результат которых передается «Подрядчиком» «Государственному заказчику». Наименование, вид и объем выполняемых работ конкретизируется в дефектной ведомости (Приложение №1 к настоящему контракту), согласованной сторонами настоящего контракта.Сторонами настоящего контракта рассматриваются сметы, составленные только в соответствии с дефектной ведомостью.
1.2. Результатом работы по контракту является завершенный капитальный ремонт жилых комнат в отделении милосердия. Работа считается принятой «Государственным заказчиком» с момента подписания акта сдачи-приемки результатов выполненных работ.
1.3.Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными силами все работы, указанные в пункте 1.1, в соответствии с условиями настоящего контракта и утвержденной сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по контракту.
1.4. Государственный заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчеты согласно условиям настоящего контракта.
2. Цена работ
2.1.Цена настоящего контракта установлена в валюте: Российский рубль.
2.2.Цена контракта: стоимость подрядных работ на весь период исполнения контракта в текущих ценах 2010 года с НДС составляет ________________(_______________________) руб. и остается фиксированной на весь срок исполнения контракта и изменению не подлежит.
2.3. Цена контракта включает все затраты «Подрядчика», связанные с выполнением работ по настоящему контракту, прибыль, расходы на строительные и отделочные материалы; перевозку, страхование, перевозку рабочих; командировочные расходы; доставку до места, разгрузку и подъем строительных и отделочных материалов и оборудования; сбор, вынос и вывоз строительного мусора, уплату всех налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате.
3.Сроки выполнения работ и срок действия настоящего контракта
3.1. Работы по настоящему контракту должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с графиком производства работ.
3.2.Календарные сроки выполнения работ:
Начало работ – с момента передачи Государственным заказчиком Подрядчику строительной площадки (места производства работ).
Продолжительность выполнения работ по настоящему контракту в течении 2-х календарных месяцев со дня заключения контракта.
3.3. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта предоставляет Государственному заказчику график производства работ.
3.4. На момент подписания настоящего контракта дата окончания выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
3.5. Срок действия настоящего контракта определяется с даты его заключения сторонами до даты выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему государственному контракту.
4. Порядок расчетов за выполненные работы
4.1. Расчеты между сторонами производятся в порядке казначейского исполнения обязательств перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.2. Расчет производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных счет-фактур, накладных и акта выполненных работ в течение 15 банковских дней путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. 4.3.Предварительная оплата не производится. Оплата производится после предоставления Подрядчиком акта и справки о выполненных объемах работ по формам КС-2, КС-3.
4.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от настоящего контракта и/или приложений к нему, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
5. Права и обязанности Подрядчика.
По настоящему контракту Подрядчик обязан:
5.1. Разработать сметную документацию на основании Дефектной ведомости предоставленной Государственным заказчиком.
5.2. Принять по акту строительную площадку, выполнить все работы по ремонту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Государственному заказчику по акту приема-передачи в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Работы выполняются Подрядчиком в месте нахождения Государственного заказчика по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова,74.
5.3. Выполнять работы и использовать материалы и конструкции в соответствии со строительными правилами и нормами. При применении материалов и конструкций, подлежащих сертификации Подрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику указанные сертификаты.
5.4. Поставить на объект строительные материалы, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему контракту и нести ответственность за
их сохранность. Все поставляемые материалы, инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
5.5. Выполнить работы по настоящему контракту в течении 2-х календарных месяцев с момента заключения настоящего контракта.
5.6. Приступить к работам в течение пяти рабочих дней после принятия строительной площадки.
5.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта Подрядчик обязуется предоставить Государственному заказчику для согласования график выполнения работ.
5.8. При производстве скрытого вида работ Подрядчик обязан учесть обязательное присутствие представителя Государственного заказчика для освидетельствования и подписания акта скрытых работ.
5.9. Подрядчик обязан обеспечить:
5.9.1. производство работ в полном соответствии со сметной документацией, сроками, строительными нормами и правилами;
5.9.2. качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
5.9.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в течение срока, указанного в акте.
5.10.Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию объекта.
5.11.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Двери эвакуационных выходов, пути эвакуации, двери на путях эвакуации, другие дверные проемы должны быть свободными, не загроможденными мусором, инвентарем, оборудованием и прочим. Подрядчик обязан осуществлять регулярный вывоз мусора с объекта за пределы территории Государственного заказчика.
5.12. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
5.13.Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения ремонтных работ.
5.14. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
5.14.1. непригодности или недоброкачественности представленной Заказчиком сметной документации;
5.14.2. возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
5.14.3. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.15. Выполнить работы по настоящему контракту лично, без привлечения третьих лиц.
5.16. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по вине Подрядчика при производстве работ по настоящему контракту.
5.17. Своевременно предоставлять Государственному заказчику информацию о ходе выполнения работ, возложенных на Подрядчика по настоящему контракту.
5.18. Предоставлять Государственному заказчику акт и справку о выполненных объемах работ по формам КС-2, КС-3, в течение 3 (трех) дней с момента завершения работ.
5.19. Исправить некачественно выполненные работы, недоделки, дефекты, допущенные Подрядчиком и выявленные в ходе контроля Государственным заказчиком выполненных Подрядчиком работ в сроки, установленные актом сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика в течение 2-х дней с момента получения уведомления Государственного заказчика – односторонним актом.
5.20. За пять дней до начала сдачи Государственному заказчику по акту приема-передачи объекта Подрядчик передает Государственному заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации, определенной СНиП, в том числе надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия применяемых материалов.
5.21. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания сторонами акта приема-сдачи работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от принадлежащих Подрядчику неиспользованных материалов, изделий и конструкций, оборудования, инструментов, приборов, инвентаря, и другого принадлежащего им имущества, а также строительного мусора.
5.22. Известить Государственного заказчика за 1 день до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика, тогда по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить её за свой счет. Если Государственный заказчик не обеспечил присутствие своего представителя для освидетельствования скрытых работ, то Подрядчик имеет право продолжать работы, а в случае вскрытия скрытых работ по требованию Государственного заказчика он несет затраты по восстановлению этих работ.
5.23. При готовности объекта Подрядчик в 5-тидневный срок извещает об этом Государственного заказчика
5.24. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств Подрядчик обязуется предоставить по запросу Государственного заказчика все необходимые документы и информацию по произведенным работам по настоящему контракту.
5.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
5.26. Права Подрядчика:
5.26.1. Подрядчик имеет право сдать результат работ досрочно.
5.26.2.Подрядчик имеет право приостановить работы в случае не исполнения Государственным заказчиком обязанностей по оплате выполненных работ.
6. Права и обязанности Государственного заказчика
Для реализации настоящего контракта Государственный заказчик обязан:
6.1. Производить оплату выполненных подрядных работ в пределах установленной цены контракта на расчетный счет Подрядчика.
6.2. Осуществлять контроль за ходом реализации контракта.
6.3. При необходимости принимать участие в работе приемочной и иных комиссий.
6.4. В случае необходимости вправе принимать решения о временном прекращении работ и консервации объекта.
6.5.Передать по акту в течение 2-х дней с момента подписания настоящего контракта Подрядчику на период выполнения работ на объекте и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
6.6.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).
6.7.Предоставить точки подключения электроснабжения, воды на объекте на время производства работ.
6.8. В ходе осуществления контроля за ходом выполнения работ не вмешиваться в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.9.Производить приемку фактически выполненного объема работ согласно условиям настоящего контракта.
6.10. В случае необходимости привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием
подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.
6.11. В случае необходимости обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне выполнения работ, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.
6.12. Осуществлять технический надзор за ремонтом Объекта в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
6.13. В случае, когда Государственный заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 10 календарных дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику.
6.14. Государственный заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
6.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
6.16. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
6.17. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта, обнаруженных дефектов и недоделок Государственный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, оплачиваемую Подрядчиком, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.
7.Производство, сдача и приемка работ
7.1. Государственный заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые осуществляют приемку выполненных работ и скрытых работ по акту.
7.2. Уполномоченный Государственным заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
Между представителями Государственного заказчика и Подрядчика на объекте регулярно проводятся совещания по согласованию возникающих вопросов.
7.3. Приемка результата выполненных работ их объема и качества требованиям ПСД, СНиПов, ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с установленным порядком. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным настоящим контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Государственным заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении работ.
7.5.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
7.6.В случае, если Государственным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет всю исполнительную документацию по СНиП, в том числе журнал производства работ, в котором отражает ход производства работ, факты и обязательства связанные с производством работ и имеющие значения во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика.
7.8. За пять дней до начала сдачи Государственному заказчику по акту приема-передачи
объекта Подрядчик передает Государственному заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации, определенной СНиП, в том числе надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия применяемых материалов.
7.9. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Государственного заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Государственного заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.
7.10. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию или утвержденной смете, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, а в случае неявки Подрядчика в течение 2-х дней с момента получения уведомления Государственного заказчика – односторонним актом.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.
8.2.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ строительным нормам и правилам.
8.3. Подрядчик гарантирует достижение указанных в проектной документации показателей мощности объекта и возможность эксплуатации его на протяжении гарантийного срока, и несет ответственность за отступление от них.
8.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 месяцев начиная с даты подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
8.5. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты (возникшие по вине Подрядчика), препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, и в установленные Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается с момента устранения дефектов.
8.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц.
9. Контроль Государственного заказчика за реализацией контракта
9.1. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
9.2. Уполномоченный представитель Государственного заказчика ежемесячно, а при
необходимости еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ, то излагает свое мнение в журнале.
10. Имущественная ответственность
10.1.По всем обязательствам по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
10.2.При нарушении Подрядчиком обязательств по контракту он уплачивает Государственному заказчику:
10.2.1. за нарушение срока начала работ (п. 5.6. настоящего контракта) - пени в размере 0,03% от цены контракта. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. В случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Государственного заказчика, Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт, уведомив об этом Подрядчика. Настоящий контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления;
10.2.3. за окончание выполнения работ по настоящему контракту после установленного срока (п. 5.5 настоящего контракта) - пени в размере 0,03% от цены контракта. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.
10.2.4. за невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика в течение 2-х дней с момента получения уведомления Государственного заказчика – односторонним актом (п. 5.19 настоящего контракта) - пени в размере 0,03% от цены контракта. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.
10.3. В случае повреждения Подрядчиком имущества Государственного заказчика, зеленых насаждений при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет, либо по требованию Государственного заказчика возместить ему все убытки.
10.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие фактически выполненных работ сметной документации и работам, отраженным в акте выполненных работ.
10.5.Уплата пени, штрафа, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.
10.6. Государственный заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за не произведенные расчеты при отсутствии на счете целевых средств бюджета, либо превышение Подрядчиком объемов выполненных работ и пределов лимита финансирования на текущий финансовый год без согласования с Государственным заказчиком.
10.7. Во всем остальном стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту при наличии форс-мажорных обстоятельств и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего контракта. К таким
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия, катастрофы, эпидемии, террористические акты, военные действия, постановления Правительства России и местных органов власти.
Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Наличие существования обстоятельств непреодолимой силы подтверждаются заключением компетентного органа.
11.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения выполнения работ или прекращения отношений по контракту.
12. Разрешение споров между Сторонами
12.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
12.2. При возникновении спора между Государственным заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
12.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможность разрешить возникший между сторонами спор переговорами, то он разрешается Арбитражным судом УР в установленном порядке.
12.5. До передачи спора в Арбитражный суд УР стороны примут меры по его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.
13. Срок действия и прекращение контракта
13.1. Государственный контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами и действует в течении 2-х календарных месяцев.
13.2. Настоящий контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.3. При расторжении контракта по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Государственный заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Государственным заказчиком работ по настоящему контракту.
13.4.Сторона, принявшая решение о необходимости расторжения контракта, направляет письменное уведомление другой стороне за 15 календарных дней.
13.5.Прекращение действия контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.
13.6. Государственный заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в случаях:
задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Государственного заказчика;
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
- не соблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку ремонта более
чем на 10 (десять) календарных дней;
13.7. Расторжение государственного контракта оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
14.Особые условия
14.1. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации.
14.2. Для заключения настоящего государственного контракта Подрядчик обязан представить Государственному заказчику копию лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ являющихся предметом контракта.
14.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать объект ремонта, а также проектную документацию никакой третьей стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.
14.4. Любые изменения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, Стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд УР.
14.6. Документы, подписанные сторонами и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, при этом сторона, направившая документ, обязана направить другой стороне оригинал такого документа в течение десяти дней.
14.7. Настоящий контракт подписывается подлинными собственноручными подписями уполномоченных лиц. При подписании настоящего контракта не допустимо пользоваться факсимильным воспроизведением подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише), а также на иных документах, имеющих значение для исполнения, заключения или прекращения настоящего контракта.
14.8. Права требования по настоящему контракту могут быть переданы третьим лицам одной из Сторон только с письменного согласия другой Стороны.
14.9. Настоящий контракт составлен на ______ страницах и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
14.10. Все приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью.
14.11. Приложение №1 - Дефектная ведомость.
15.Юридические адреса и подписи сторон
Государственный заказчик Подрядчик
Глазовский психоневрологический интернат 427629, г.Глазов, ул. Драгунова,74
ИНН/КПП 1829007786 / 183701001
ГРКЦ НБ УР
Банка России г. Ижевск
р/с 40603810400003000002
тел. 8 (34141) 3-76-50.
л/с 06848130960
« ____» _______________2010 г. « ____» _______________2010 г.
Приложение № 1
к Государственному контракту № _____ от «___»_________2010 г.
Изготовление и установка металлопластиковых оконных блоков
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| 1 | Произвести монтаж автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) с установкой дымовых или тепловых извещателей, согласно норм НПБ и охранной сигнализации с выводом сигнала на центральный пульт, находяйщийся на круглосуточном посту, на проходной учреждения. Складское помещение включает в себя 6 (шесть) отдельно взятых помещений с входами: -склад для хранения промышленных товаров; -склад для хранения лакокрасочных изделий; - 4(четыре) склада для хранения продовольственных товаров. Оконные проемы отсутствуют. | м2. | 500,00 | Складские помещения |
| 2 | Произвести монтаж АПС с установкой дымовых извещателей и системы оповещения людей о пожаре согласно НПБ с выводом сигнала на центральный пульт, находяйщийся на круглосуточном посту Главного корпуса Карантинное отделение состоит: -отдельные жилые комнаты —12шт. -круглосуточный медицинский пост -коридор (пути эвакуации) -автоклавная -комната для раздачи пищи | м2 м2 м2 м2 м2 | 216,00 18,00 56,00 18,00 18,00 | Карантинное отделение |
| 3 | Произвести монтаж АПС с установкой дымовых извещателей и системы оповещения людей о пожаре, согласно НПБ, с выводом сигнала на центральный пульт, находяйщийся на круглосуточном посту проходной Главного корпуса. Изолятор состоит: - 2(Двух) жилых комнат; - комната для раздачи пищи; - коридор (пути эвакуации) с двумя автономными выходами; -комната для приема больных | м2 м2 м2 м2 | 16,00 28,00 53,00 32,00 | Изолятор |
| 4 | Монтаж АПС и системы оповещения людей о пожаре в каждом вышеперечисленном отделении производить согласно проекта разработанного исполнителем | | | |
Государственный заказчик Подрядчик
_______________________ / _________________ / __________________/________________/
м.п. м.п.