Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение функций заказчика-застройщика по строительству очистных сооружений канализации с. Купанское Переславского района Ярославской области
| Вид материала | Документы |
- Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального, 545.07kb.
- Документация на проведение, 913.76kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме №60эа/11 на право заключения, 307.15kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 3123.89kb.
- Х. И. Мингулов 2011 г. Документаци я об открытом аукционе в электронной форме, проводимом, 954.53kb.
- Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме № 624-эа, 300.38kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Проверены соответствие и правильность отражения требований нормативно-технической документации, 470.14kb.
Термины, указанные в единственном числе, могут применяться в тексте Контракта и во множественном числе.
2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Муниципальный Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение функций заказчика - застройщика по строительству очистных сооружений канализации в с. Купанское Переславского муниципального района, в части, предусмотренной техническим заданием (приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта), далее по тексту – Работы по контракту.
2.2. Исполнитель обязуется выполнить полный комплекс Работ по настоящему контракту по выполнению функций заказчика-застройщика собственными силами или привлеченными силами в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3. Муниципальный Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. При уменьшении соответствующими государственными органами Ярославской области и органами местного самоуправления Переславского муниципального района средств соответствующих бюджетов, выделенных на финансирование Работ по данному муниципальному Контракту, Стороны согласовывают новые сроки и другие условия выполнения работ, путем заключения дополнительного соглашения к данному Контракту.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ______ (_______) рублей.
Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, транспортные и складские услуги.
3.2. Аванс условиями Контракта не предусмотрен.
3.3.Муниципальный Заказчик осуществляет оплату выполненных Работ на счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, на основании актов о приемке выполненных работ, оформленных в установленном порядке по настоящему Контракту.
3.4. Исполнитель, отчитывается Муниципальному Заказчику за выполненные Работы и услуги по Контракту в форме отчета с приложением следующих документов: счетов Исполнителя; счетов-фактур; справок о стоимости выполненных работ форма № КС-3, актов приемки выполненных работ форма № КС-2, актов о приемке оборудования форма ОС-14, актов передачи его в монтаж ОС-15, подтверждая свои затраты.
На основании предоставленной информации, Исполнитель составляет акт выполненных работ, где рассчитывается процент выполнения работ по объекту в процентах и стоимостном выражении. Муниципальный заказчик, в соответствии с графиком строительства, принимает выполненные Работы. На основании акта выставляется счет и счет-фактура Исполнителя. В предъявляемых к оплате счетах Исполнителя, должна быть указана стоимость выполненной части Работ по Контракту за вычетом суммы, удерживаемой Муниципальным заказчиком при промежуточных расчетах в размере 10 % от выполненной части работ. Стоимость выполненной части Работ и услуг по Контракту подлежащая оплате, при промежуточных расчетах, исчисляется по формуле = (стоимость выполненных работ) - (стоимость выполненных работ*0,1 (сумма, удерживаемая при промежуточных расчетах)).
Промежуточные платежи за выполненные Работы и услуги по Контракту будут производиться в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем акта и счета на оплату выполненных Работ.
После выполнения Исполнителем всех Работ по Контракту и предоставления Муниципальному заказчику документов, указанных в пункте 3.5. настоящего Контракта в пределах цены Контракта, выплачиваются ранее удержанные суммы при промежуточных расчетах в размере 10 % от выполненной цены Работ в срок не позднее 01. 07. 2012 г.
3.5. По завершении всех Работ по Контракту, после утверждения Акта приемки законченных Работ на Объекте, Исполнитель представляет Муниципальному заказчику следующие документы:
- Акт приемки выполненных работ на 100% готовность Объекта;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 под завершение всего объема работ (окончательный расчет);
- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с комплектом исполнительной документации по объекту в количестве 3 экземпляров.
3.6.Для завершения взаиморасчетов при окончании Работ и услуг по Контракту Стороны оформляют Акт сверки объемов финансирования и выполненных объемов работ.
3.7.Несвоевременная оплата Муниципальным заказчиком выполненных работ, не является основанием для Исполнителя для приостановки, прекращения или невыполнения работ, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
3.8.Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств бюджета Переславского муниципального района, в том числе за счет областной целевой программы «Чистая вода».
4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту: с момента заключения муниципального Контракта по 15.12. 2011 года.
4.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков Работ.
4.3. Место выполнения работ: Ярославская область, Переславский район, с. Купанское.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА
5.1. Муниципальный Заказчик имеет право:
5.1.1.Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5.1.2.Приостанавливать ведение строительных работ с уведомлением Технического заказчика.
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить передачу проектно-сметной документации в количестве одного комплекта на Объект Исполнителю для выполнения Работ не позднее, чем в течение 3 календарных дней с момента заключения Контракта.
5.2.2. Назначить ответственных представителей в течение 3 дней с момента подписания настоящего Контракта для оперативного решения вопросов по реализации настоящего Контракта.
5.2.3. Нести ответственность за принятые на себя обязательства по настоящему Контракту.
5.2.4. Направить своих представителей для приемки Объекта по письменному сообщению Исполнителя о готовности к сдаче Объекта.
5.2.5. Произвести оплату выполненных Исполнителем Работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.2.7. Произвести приемку Работ и подписать акты фактически выполненных Исполнителем Работ в течение 5 рабочих дней в установленном порядке или представляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. В этом случае назначается срок для устранения замечаний.
5.2.8. Проверить соответствие стоимости предъявляемых к оплате объемов выполненных работ, указанных в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), их фактическим объемам согласно формам № КС-2, подписывать Акты о приемке выполненных работ.
5.2.9. Принять участие в приёмки Объекта в эксплуатацию.
5.2.10. Согласовать график производства Работ по Контракту.
5.2.11. Предоставить земельный участок на период строительства Объекта.
5.2.12. Возвратить обеспечение по Контракту при залоге денежных средств в случае полного исполнения обязательств Исполнителем по Контракту в течение 10 рабочих дней
6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель имеет право:
6.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
6.1.2.Отклонить указание Муниципального Заказчика при осуществлении контроля за ведением Работ если это влечет вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя
6.2. Исполнитель обязан:
6.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства по выполнению функций заказчика-застройщика собственными силами или привлеченными силами в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.2.1. Обеспечить необходимые для выполнения Работ по Контракту материальные и трудовые ресурсы,
6.2.2. Приобретать материалы и устанавливать оборудование в соответствии с характеристиками, установленными в Техническом задании.
6.2.2. Согласовать с Муниципальным Заказчиком график производства Работ до начала производства работ.
6.2.3. Согласовать, в обязательном порядке, с Муниципальным заказчиком привлечение всех субподрядных организаций, организовать работу субподрядных организаций на объекте, координировать их деятельность, обеспечивать взаимосвязь.
6.2.4. Организовать и осуществлять контроль за исполнением субподрядчиками и соисполнителями предписаний государственных надзорных органов и службы технического надзора, требований уполномоченных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций, монтажа оборудования, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций, за ходом строительства, соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ проектной документации, техническому заданию, сметным расчетам, строительным нормам и правилам и другим нормативным документам.
6.2.5. Давать указания субподрядчикам и соисполнителям о конкретном составе приемо-сдаточной и исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта в эксплуатацию.
6.2.6. Самостоятельно осуществить все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.
6.2.7. При обнаружении отступления от технического задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, уведомить Муниципального Заказчика о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявить виновному исполнителю претензии.
6.2.8. Произвести проверку, в том числе документальную, соответствия используемых материалов, конструкций и оборудования в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
6.2.9. Обеспечить в установленном порядке Объект «Общим журналом работ» типовой формы. Контролировать наличие и правильность ведения исполнительной технической документации в соответствии с РД-11-02-2006г., утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору от 26.12.2006г. № 1128.
6.2.10. Осуществить в установленном порядке проверку предъявленных к оплате документов организациям, с которыми имеются договорные отношения на поставку, выполнение работ и оказание услуг.
6.2.11. Обеспечить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.
6.2.12. Нести полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность, принадлежащих Исполнителю строительной техники, Временных сооружений, находящихся в пределах Строительной площадки и переданного Муниципальным Заказчиком имущества, в том числе Объекта, на период производства Работ по Контракту. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части, или Временных сооружений по вине Исполнителя, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы Работы по Контракту по их завершении отвечали требованиям Контракта.
6.2.13. Организовать возведение своими силами или с привлечением третьих лиц в счет стоимости Контракта на Строительной площадке всех Временных сооружений, необходимых для выполнения Работ по Контракту.
6.2.14. Обеспечить осуществление временных подсоединений коммуникаций на период выполнения Работ по Контракту на Строительной площадке.
6.2.15. Своевременно организовать устранение всех дефектов в Работах по Контракту, выявленных в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженных в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения эксплуатирующей организацией правил эксплуатации Объекта.
6.2.16. Обеспечить осуществление в процессе производства Работ по Контракту защитных мероприятий и систематической, а по завершении Работ по Контракту окончательной уборки Строительной площадки от строительного мусора.
6.2.17. После окончания строительных работ в течение 7 (семи) рабочих дней организовать вывоз с территории Строительной площадки принадлежащих Исполнителю или привлеченным им лицам строительной техники, приспособлений и инструментов, возведенных временных сооружений и другого имущества.
6.2.18. Нести расходы за пользование электроэнергией, тепловой энергией, водой, канализацией и телефоном и на период производства Работ по Контракту.
6.2.19. В установленном порядке передать Муниципальному заказчику на основании Акта приема-сдачи необходимую исполнительную документацию, включая гарантийные обязательства.
6.2.20. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ по Контракту, установку временного освещения и обозначений строительной площадки. Исполнитель будет нести ответственность за содержание строительной площадки и временного ограждения.
6.2.21. Выполнить в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
6.2.22. Организовать ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта.
6.2.23. При необходимости, выполнить консервационные работы, введённого в эксплуатацию объекта до момента передачи его эксплуатирующей организации.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.
КАЧЕСТВО РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ
7.1. Муниципальный Заказчик в установленном порядке передает Исполнителю на основании Акта приема-сдачи оборудование – 3 блока биологической очистки и 2 блока глубокой очистки для установки на Объекте.
7.2. Исполнитель обеспечивает Работу материальными ресурсами (оборудованием и материалами), необходимыми для выполнения Работ самостоятельно, за исключением пункта 7.1 настоящего Контракта.
Приобретаемое оборудование должно быть технологически совместимым с Оборудованием переданным Муниципальным Заказчиком Исполнителю и соответствовать техническим характеристикам, установленным в техническом задании.
7.3.Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проектно-сметной документации, Техническом задании, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Исполнитель должен представить Муниципальному Заказчику сертификаты, паспорта и/или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с Нормами, действующими в Российской Федерации, причем Заказчик признает сертификаты и/или протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то российскими государственными организациями по испытанию материалов и оборудования за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
7.4. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, техническому заданию, проектной документации.
8. СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
8.1. Для выполнения Работ по Контракту Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц (Поставщиков, Субисполнителей и Субподрядчиков) при наличии письменного согласия Муниципального заказчика. Координация деятельности, обеспечение взаимосвязи Субподрядчиков, Поставщиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств полностью возлагается на Исполнителя. Субподрядные организации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство.
8.2. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не может быть освобожден от ответственности перед Муниципальным Заказчиком за действия Поставщиков, Субисполнителей и Субподрядчиков, наносящие ущерб или препятствующие выполнению Работ по Контракту.
8.3. В случае, если у Исполнителя в ходе выполнения Работ по Контракту возникнет необходимость в замене Поставщиков, Субподрядчиков и/или Субисполнителей, такие организации должны быть в обязательном порядке согласованы с Муниципальным Заказчиком, с предоставлением исчерпывающей информации о причинах замены, об этих организациях и об объемах поручаемых им работ.
9. СДАЧА РАБОТ
9.1. После окончания выполнения Работ по Контракту, входящих в объем обязательств Исполнителя, производится сдача Работ по Контракту Исполнителем Муниципальному Заказчику. Уведомление о сроке окончания Работ по Контракту должно быть направлено Исполнителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания Работ.
9.2. Сдача Работ по Контракту Муниципальному Заказчику производится в течение 5 рабочих дней с даты, указанной в письменном уведомлении Заказчика-застройщика о готовности Работ к сдаче. Сдача-приемка Работ по Контракту оформляется Актом, который будет подписываться Сторонами после рассмотрения Муниципальным заказчиком исполнительной документации, устранения Исполнителем всех замечаний, ввода объекта в эксплуатацию, подписания акта выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9.3. Исполнитель не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.
9.4. Окончательная приемка Работ по Контракту по Акту сдачи-приемки работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
10. ГАРАНТИИ
10.1. Исполнитель несет ответственность за выполнение Работ по Контракту согласно условиям настоящего Контракта.
10.2. Исполнитель гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Контрактом, техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и других, предъявляемых к ним требований, смет, составленных на основании вышеперечисленной документации и определяющих стоимость Работ, утвержденных Муниципальным Заказчиком в установленном порядке, и в сроки, определенные Контрактом;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ по Контракту;
- высокое качество установленного оборудования на Объекте.
10.3. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 5 лет с даты их приемки Заказчиком по Акту о приемке Работ. Сроки гарантии на оборудование определены паспортами по каждой позиции оборудования и начинают действовать с момента подписания актов приёмки оборудования в эксплуатацию.
10.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части Работ по Контракту, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по выполненным работам, то Муниципальный Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до момента его фактического устранения.
10.5. Исполнитель обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в течение 10 дней или в срок, указанный в рекламационном акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды Работ по Контракту новыми, соответствующими условиям Контракта. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции, либо их части, возобновляется с момента окончания работ по замене и сдачи их Муниципальному Заказчику.
10.6. В случае, если Исполнитель откажется от составления или подписания рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт экспертизы, составленный экспертом, выбранным Муниципальным Заказчиком. В случае установления дефекта, произошедшего по вине Исполнителя, все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает Исполнитель.
10.7. Обязательства Исполнителя в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, некачественной разработкой проектной документации, но не включают эксплуатацию и обслуживание.
10.8. В случае, если Исполнитель в течение срока, указанного в рекламационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то Муниципальный Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом Исполнитель по требованию Муниципального Заказчика обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов.
10.9. В течение гарантийного периода Исполнитель обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем Объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ
11.1. Стороны несут гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством.
11.2. В случае возникновения претензий к Исполнителю, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ по Контракту, он несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные.
11.3.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств по настоящему Контракту Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
11.4.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
11.5.В случае нанесения по вине Исполнителя порчи или ущерба Объекту, Исполнитель возмещает Муниципальному Заказчику нанесенный ущерб.
11.6.Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения допущенных нарушений.
11.7.Муниципальный Заказчик вправе обратить взыскание на обеспечение по Контракту в случае нарушения обязательств Исполнителем.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непреодолимых Сторонами событий.
12.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Контракту. В таком случае срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, но не позднее 5 (пяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
12.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.5. Достаточным доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
12.6. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны проведут переговоры, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного одного месяца Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт согласно условиям настоящего Контракта и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
13. АРБИТРАЖ
13.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.
14. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
14.1. Настоящий Контракт может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
14.2. Сторона, решившая изменить или расторгнуть настоящий Контракт, направляет другой Стороне письменное мотивированное предложение об изменении (расторжении) настоящего Контракта. Другая Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения предложения должна его рассмотреть и дать ответ, то есть либо заключить соглашение об изменении (расторжении) настоящего Контракта, либо уведомить о своем отказе от изменения (расторжения) настоящего Контракта на предложенных условиях.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все дополнения и изменения к Контракту действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения к Контракту оформляются в рамках действующего законодательства и являются его неотъемлемой частью.
15.2.Стороны обязаны в течение семи дней информировать друг друга об изменении почтовых и платежных реквизитов.
15.3.При исполнении муниципального Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.4.Во всем, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
16. ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ
16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
16.2. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1 Техническое задание
17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
-
Муниципальный Заказчик:
Исполнитель:
Администрация Переславского
муниципального района
Адрес: 152020, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5
Отделение по г. Переславлю и району УФ по Ярославской области
ДФ ПМР, 02702040274
Администрация Переславского МР
л/с 701010010)
Р/с 40204810300000000026
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской
области г. Ярославль
БИК 047888001
ИНН/КПП 7622007798/762201001
Глава Переславского муниципального района
_________________ Д.В.Кошурников
Согласовано:
Юридический отдел
администрации ПМР ___________________________________________
«___» ___________ 2011 года
Отдел муниципального
заказа ___________________________________________
«___» ___________ 2011 года
Председатель аукционной
комиссии ___________________________________________
«___» ___________ 2011 года