Российской Федерации «утверждаю»
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Министерство образования российской федерации утверждаю заместитель Министра образования, 843.09kb.
- Министерство образования Российской Федерации утверждаю: Заместитель Министра образования, 588.7kb.
- Министерство образования российской федерации утверждаю Заместитель Министра образования, 1248.34kb.
- Министерство образования российской федерации утверждаю заместитель Министра образования, 798.02kb.
- Министерство образования российской федерации утверждаю заместитель Министра образования, 1081.02kb.
- Министерство образования российской федерации утверждаю Заместитель Министра образования, 748.49kb.
- Министерство образования Российской Федерации утверждаю: Заместитель Министра образования, 500.97kb.
- Министерство образования российской федерации утверждаю Заместитель Министра образования, 685.06kb.
- Российской Федерации "утверждаю", 471.47kb.
- Российской Федерации "утверждаю", 450.75kb.
РАЗДЕЛ 11.1. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
г. Москва «___» _________2008 г.
Федеральное государственное учреждение «Объединенная больница с пликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Золотова В.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», основываясь на требованиях бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, регулирующего размещение заказов для государственных нужд, в соответствии с результатами проведенного открытого аукциона, зафиксированными в Протоколе от «___» _______ 2008 г. №__ (Приложение № 1 к настоящему государственному контракту), заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по проведению работ _______________ (далее Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту).
1.2. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость работ.
2. Стоимость Контракта и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___(сумма цифрами)_______(сумма прописью)_______________ рублей ____ коп. в базовых ценах 2001 года.
Стоимость работ по настоящему Контракту в текущих ценах на «___» __________ 2008 г. составляет ___(сумма цифрами)_______(сумма прописью)_______________, в том числе НДС 18 % ___(сумма цифрами)_______(сумма прописью)_______________ в соответствии со сметой, составленной по расценкам ФЕР (Приложение №5 к настоящему контракту).
2.2. Стоимость выполнения всех работ, являющихся предметом настоящего Контракта, является фиксированной и не подлежит увеличению или уменьшению, кроме случаев внесения Заказчиком в условия настоящего Контракта изменений, существенно влияющих на его цену.
2.3. По настоящему Контракту предусматривается предварительная оплата (аванс) в размере до 30 % от стоимости работ в течение ___ банковских дней с даты подписания настоящего Контракта.
2.4. Дальнейшая оплата будет производиться за выполненные объемы работ, подтвержденные актами выполненных работ и иными необходимыми отчетными документами, подтверждающими целевое использование выделенных средств, по мере поступления их из федерального бюджета, с учетом авансового платежа, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
2.5. Лимит финансирования капитальных вложений, определенный на текущий год, включает стоимость строительно-монтажных работ и прочих затрат.
2.6. Государственный заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Государственный заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
3. Права и обязанности Сторон
- В соответствии с условиями настоящего Контракта Генеральный подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту), в соответствии с действующими в РФ нормами СниП, ПУБЭЛ 2003 года в сроки и на условиях, предусмотренных «Функциональными и качественными характеристиками выполнения работ» (Приложение №4 к настоящему контракту).
3.1.2. Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.
3.1.3. Поставить на площадку необходимые оборудование и комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Генерального подрядчика он восстанавливает его за свой счет.
3.1.4. Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Генерального подрядчика.
3.1.5. Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.
3.1.6. Согласовать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы этих материалов. В случае, если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 3 (трех) дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.
3.1.7. Обеспечить Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми генеральным подрядчиком работами с записью в журналах работ.
3.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
3.1.8.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
3.1.8.2. иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.9. Обеспечить сдачу Объекта приемочной комиссии в установленном порядке.
3.1.10. Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.
3.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
- В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить Генерального подрядчика к началу работ электроэнергией, телефонной связью, бытовыми складскими помещениями, а также площадками для складирования материала (при необходимости).
3.2.2. Обеспечить передачу Генеральному подрядчику Объект определенный в п.1.1 настоящего Контракта в соответствии с установленным порядком.
3.2.3. Обеспечить Генеральному подрядчику свободный доступ на Объект в течение всего срока действия настоящего Контракта.
3.2.4. Осуществить расчеты с Генеральным подрядчиком в порядке, предусмотренном в п.п. 2.5. и 2.6. настоящего Контракта.
3.2.5. Осуществить контроль и обеспечить технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ).
3.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Контракта.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет: _________________________________.
4.2. Генеральный подрядчик обязан производить работы по настоящему Контракту в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
- 5. Производство работ
5.1. Все оборудование и комплектующие изделия поставляются Генеральным подрядчиком.
4.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести в График выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту) изменения, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.
5.2. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Генеральный подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.3. Заказчик предоставляет, а Генеральный подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.
5.4. Генеральный подрядчик осуществляет уборку и содержание Объекта с надлежащим качеством.
5.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ на Объекте, Генеральный подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
6. Сдача-приемка законченных работ
6.1. Генеральный подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры.
- Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п.6.1.) или направляет мотивированный отказ.
6.3. Состав приемочной комиссии определяет Заказчик.
6.4. Сдача-приемка законченных работ производится в течение ______ дней с даты письменного извещения Генеральным подрядчиком Приемочной комиссии о готовности Объекта. По итогам сдачи-приемки законченных работ подписывается Акт приемки законченных работ.
6.5. Не позднее _____ дней после утверждения Акта приемки законченных работ приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику акт приемки выполненных работ и затрат о 100 % готовности Объекта и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 о завершении всего объема работ.
6.6. Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п.6.5.) или направляет мотивированный отказ.
6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиями настоящего Контракта
7.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:
7.2.1. В случае нарушения сроков сдачи объекта приемочной комиссии по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Генеральным подрядчиком работ и/или в Техническое задание (Приложении № 2 к настоящему Контракту) были внесены изменения, приведшие к изменению объемов Работ, вызвавших увеличение сроков ремонта объекта, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику пеню, в том числе:
7.3.1. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за исключением случаев несвоевременного и/или не в полном объеме поступления средств из федерального бюджета.
7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
8. Гарантии качества
8.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
8.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и действующими нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
8.1.2. возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
8.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет ___ (не менее 5) лет с даты утверждения Акта приемки законченного Объекта приемочной комиссией.
8.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.3 настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок при их обнаружении.
В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Генеральным подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик.
8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.
9. Право собственности
9.1. Генеральный подрядчик не имеет права продавать или передавать результаты работ никакой третьей стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
11. Расторжение Контракта
11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в следующих случаях:
11.1.1. задержка Генеральным подрядчиком начала работ более чем на _____ дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
11.1.2. нарушение Генеральным подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложении № 2 к настоящему Контракту), действующими СНИПами и правилами ПУБЭЛ 2003 года
11.2. Генеральный подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в следующих случаях:
11.2.1. при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
11.3. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Заказчика и Генерального подрядчика, Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных работ в совместно определенном ими объеме.
11.4. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 10 календарных дней.
11.5. При расторжении настоящего Контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки.
12. Другие условия
12.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу.
12.2. Любая договоренность между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения договоренности Арбитражным судом.
12.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, действует со дня его подписания до окончания взаиморасчетов между Сторонами.
13. Конфиденциальность
13.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Контракта, считается конфиденциальной информацией.
13.2. Стороны настоящего Контракта обязуются:
13.2.1. обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;
13.2.2. не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ;
13.2.3. не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации или иными способами не делать ее известной третьим лицам, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ;
13.2.4. обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных представителей Сторон, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией.
13.3. Стороны настоящего Контракта вправе распоряжаться конфиденциальной информацией только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
13.4. Если какая-либо из Сторон, желающая сделать публичное заявление, касающееся настоящего Контракта, обязана предварительно получить согласие другой Стороны.
14. Вступление Контракта в силу и сроки его действия
14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
15. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта
15.1. Приложение №1 – Протокол аукциона от «__» _________ 2008 г.
15.2. Приложение №2 – Техническое задание.
15.3. Приложение №3 – График выполнения работ.
15.4. Приложение №4 – Функциональные и качественные характеристики выполнения работ
15.5. Приложение №5 - Смета
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон на момент заключения Контракта
ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное учреждение «Объединённая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ (ФГУ «Объединённая больница с поликлиникой»);
Фактический адрес: 119285, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, тел. 143-89-17;
Внебюджетный счёт: Банковские реквизиты: УФК по г. Москве, л/с 06303375400;
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001,
р/сч. 40503810600001009079;
Бюджетный счёт: Банковские реквизиты: УФК по г. Москве л/сч. 03303375400, л/с 11303375400; Банк:Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001,
р/сч. 40105810700000010079, ОКАТО 45268584000; ОГРН 1037700124208; Код ОКПО 1895890; Код ОКОНХ 91511; КПП 772901001; Код ОКВЭД 85,11,1; ОГРН 1037700124208 11,04,2005
свид.серия 77 N 002063846 Факс 956-11-13.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________________________________________________________________
От ЗАКАЗЧИКА: От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
____________ Золотов В.П. _______________
Подпись Подпись
МП МП
Юрисконсульт: