Конкурсная документация
| Вид материала | Конкурс |
- Приказ №236-н от 30 июня 2011 года конкурсная документация по государственным закупкам, 852.08kb.
- Конкурсная документация по Vоткрытому конкурсу научно-практических работ студентов, 273.12kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- Конкурсная документация по конкурсу на размещение муниципального заказа на поставку, 1246.14kb.
- Конкурсная документация, 4666.04kb.
- Конкурсная документация, 927.87kb.
- Конкурсная документация, 1096.3kb.
- Конкурсная документация, 821.24kb.
- Конкурсная документация, 2011.47kb.
- Конкурсная документация, 1870.93kb.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)
На капитальный ремонт кабинетов физиотерапии в муниципальном учреждении здравоохранения «Кировская центральная районная больница» в городе Кирове Калужской области.
Кировской районной администрации (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Город Киров и Кировский район»
г. Киров Калужская область « » апрель 2007 г.
Кировская районная администрация муниципального района в лице Абраменкова Владимира Александровича, действующего на основании_______________________________, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик и ___________________________________________________________________________________
действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (протокол № ___ от __.__.2006г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает на себя генеральный подряд на
выполнение ремонта кабинетов физиотерапии в МУЗ «Кировская ЦРБ» в городе Кирове Калужской области.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему контракту не должна превышать ___________ тыс. рублей в действующих ценах 2007 года.
Договорная цена открытая.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты ______________2007 г., завершены
_______________2007 г. в соответствии с графиком производства работ, предоставляемого
«Подрядчиком».
3.2. Изменения в графике производства работ, влияющие на продолжительность
строительства, производятся по согласованию сторон в письменной форме.
4.Платежи и расчеты
4.1. «Подрядчик» не позднее 25 числа отчетного месяца направляет «Заказчику» для
рассмотрения и подписания акт приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3).
4.2. «Заказчик» по факту выполненных работ обеспечивает оплату данных работ при наличии бюджетных средств.
4.3.Все платежи по настоящему договору производятся в российских рублях.
5. Обязательства Подрядчика.
5.1. «Подрядчик» обязуется выполнить своими силами и средствами работы в объеме
и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.2. «Подрядчик» обязуется поставить на объект строительства необходимые материалы,
оборудование, изделия, строительную технику согласно ПОС и ППР, за исключением
материалов, оборудования и изделий, поставляемых «Заказчиком».
6. Обязательства Заказчика.
6.1. «Заказчик» передает «Подрядчику» в установленном порядке утвержденную
проектно-сметную документацию, при нарушении сроков передачи «Подрядчик» снимает с себя ответственность за нарушение сроков окончания и сдачи работ.
6.2. «Заказчик» обязан в трехдневный срок рассмотреть предъявленные за отчетный месяц Акты приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
6.3. «Заказчик» обязан вести контроль за ведением строительно-монтажных работ или
наделить данными полномочиями ответственное лицо. В противном случае «Заказчик»
теряет право предъявлять какие-либо претензии после окончания работ в полном объёме.
6.4. «Заказчик» обязан оказывать содействие «Подрядчику» в вопросах изменения проектно –сметной документации при обстоятельствах, требующих этого, если данные изменения не повлекут за собой удорожания строительства.
7. Приемка законченного строительством объекта
7.1.Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором подряда и в
соответствии с требованиями строительных норм и правил.
8. Изменение и расторжение договора.
8.1. «Заказчик» в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих
случаях:
-задержка «Подрядчиком» начала строительных работ, предусмотренных договором
более чем на 2 месяца, по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
-нарушение «Подрядчиком» условий договора, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренных проектов;
-аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных
органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права
на производство работ.
8.2. «Подрядчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих
случаях:
-утрата возможности дальнейшего финансирования объекта строительства более, чем
на два месяца с момента начала срока действия договора.
8.3. Сторона, решившая в одностороннем порядке расторгнуть договор, направляет
другой стороне заказной почтой письменное уведомление с указанием причин и срока
расторжения договора.
8.4 При расторжении договора в одностороннем порядке виновная сторона возмещает
другой стороне понесенные убытки.
9. Имущественная ответственность сторон.
9.1. Имущественная ответственность регулируется основными положениями «Порядка
заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда)» ГК РФ
ст.ст.763-768.
9.2. «Заказчик» и «Подрядчик» не несут ответственность по своим обязательствам при
наличии форсмажерных обстоятельств.
10. Разрешение споров
10.1 Все спорные вопросы, возникающие при выполнении условий договора, стороны
должны решать по взаимному согласию. Если согласие не достигнуто, то споры передаются на решение в Арбитражный суд.
10.2 При задержке «Заказчиком» договора, на момент его заключения, сверх 10 дней без замечаний, договор остается в редакции «Подрядчика».
10.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном
виде с подписями. Не оформленные надлежащим образом изменения к договору являются
недействительными.
10.4 Все остальные вопросы, возникающие в процессе строительства и не предусмотренные
настоящим договором, разрешаются в соответствии с нормами, законодательства РФ.
11. Гарантии
11.1. «Подрядчик» гарантирует:
-выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего договора;
-качество выполняемых работ в соответствии с проектной документацией и действующими
нормами;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта (за исключением случаев преднамеренного
повреждения готового объекта со стороны третьих лиц).
11.2. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается согласно протокола конкурсной
ной комиссии в течение 5 лет с даты подписания Государственного акта о приемке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения готового объекта со стороны третьих лиц.
12. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Кировская районная администрация
муниципального района «Город Киров и Кировский район»
Место нахождения: Калужская область, город Киров, ул. Пролетарская, д.36, тел.8(48456)5-22-11
Банковские реквизиты: ИНН 402300554
л/с 00101040010000005012Щ
00100146 в КФ по г. Кирову и Кировскому району
ГРКЦГУ Банка России г. Калуга по Калужской области
БИК 042905000
КПП 402301001
ОКОПФ 81
ОКПО 44375528
ОКВЭД 75.11.31