Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по межеванию земельных участков для водовода г. Кировск- п. Молодцово в Кировском районе Ленинградской области
| Вид материала | Документы |
- Извещение о размещении муниципального заказа, 98.63kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 117.83kb.
- Извещение 190 зк о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок, 660.37kb.
- Извещение о размещении государственного заказа методом запроса котировок, 152.99kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на закупку, 2323.68kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1060.16kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1144.41kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения, 156.4kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения, 1115.46kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения, 3465.92kb.
Извещение
о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по межеванию земельных участков для водовода г.Кировск- п.Молодцово
в Кировском районе Ленинградской области
1. Заказчик: Администрация МО Кировское городское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес:
индекс 187342, г. Кировск, Ленинградской области, ул. Новая, д.1.
контактный телефон: 8 81362 21 964, 8 81362 26574,
E-mail: adm_kirovsk_gor@mail.ru, сайт kirovsklenobl.ru .
2. Источник финансирования: бюджет МО Кировское городское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области.
3. Наименование и объем выполняемых работ в соответствии с приложением №1 - «Техническое задание»
4. Максимальная цена контракта – 405000,00(четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 61779,66 (шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
5. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Кировск, п.Молодцово.
6. Сроки выполнения работ: 1 месяц с даты заключения муниципального контракта.
7. Место приема котировочных заявок:
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, администрация МО Кировское городское поселение, кабинет № 43.
8. Котировочные заявки принимаются с 21 июля 2008г. по 30 июля 2008г.с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.
9. Дата рассмотрения котировочных заявок – 31 июля 2008 года в 11.00.
10. Дата подписания контракта с победителем - 06 августа 2008 года.
11. Расчет за выполненные работы производится в следующем порядке:
- аванс в размере 30% от цены контракта. Окончательный расчет после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и выставленного подрядчиком счета-фактуры до 31.12.2008г.
12. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения участника размещения заказа:
наименование, место нахождения юридического лица и индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование и объем выполняемых работ;
- цена контракта, с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- сроки и условия оплаты выполненных работ;
- согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Заказчик: исполняющий обязанности
главы администрации –
заместитель главы администрации
по экономике и финансам Е.М.Попова
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по межеванию земельных участков
для водовода г.Кировск- п.Молодцово
в Кировском районе Ленинградской области
- Основание для выполнения работ.
1.1.Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (с изменениями от 18 июля 2005 г.).
1.2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 2221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
1.3. Распоряжение Главы администрации муниципального образования Кировское городское поселение «Об утверждении проекта границ земельных участков для водовода г.Кировск – п.Молодцово» от 19 июня 2008г. №206.
Заказчик – Администрация муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
Источник финансирования – бюджет МО Кировское городское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области
Максимальная цена 405000,00 (четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Цели и задачи работы.
2.1. Сформировать кадастровое дело для проведения государственного кадастрового учета земельных участков для водовода г. Кировск – п. Молодцово» расположенных на территории г.Кировск, межселенной территории района, п. Молодцово общей площадью 115380 кв.м.
2.2. Подготовить Описание земельных участков для проведения государственного кадастрового учета земельных участков.
3. Состав работ.
Межевание земельных участков для водовода г. Кировск - п. Молодцово в Кировском районе Ленинградской области включает в себя следующие виды работ:
- подготовительные работы;
- получение технических условий в ФГУ «Земельная кадастровая палата»;
- кадастровая съемка земельного участка в масштабе 1:2000;
- установление (восстановление) границ земельного участка в единой системе координат в соответствии с техническими условиями ФГУ «Земельная кадастровая палата» и определение его площади;
- согласование границ земельного участка со смежными землепользователями;
- формирование кадастровых дел и их утверждение в установленном порядке;
- подготовка описания земельных участков для проведения государственного кадастрового учета земельного участка.
- передача на государственный кадастровый учет в ФГУ «Земельная кадастровая палата» для подготовки кадастровых паспортов на земельные участки.
4. Технические требования к выполнению работ.
Работы проводятся по земельным участкам утвержденным Распоряжением Главы администрации муниципального образования «Кировское городское поселение» «Об утверждении проекта границ земельных участков для водовода г. Кировск – п.Молодцово», в соответствии с утвержденными Федеральной службой земельного кадастра Методическими рекомендациями по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства (утв.Росземкадастром 17 февраля 2003 года с изм. от 18 апреля 2003 года), и Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства (утв.Росземкадастром 17 февраля 2003 года с изм. от 18 апреля 2003 года).
5. Выходные материалы.
5.1. Кадастровое дело на каждый земельный участок согласно Распоряжения Главы администрации муниципального образования Кировское городское поселение «Об утверждении проекта границ земельных участков для водовода г.Кировск – п.Молодцово» от 19 июня 2008г. №206.в составе:
- Пояснительная записка;
- Заявление на межевание;
- техническое задание;
- Сведения ГКН;
- правоустанавливающие документы;
- Ситуационный план местоположения участка 1:100000;
- план с границами земельного участка;
- акт согласования границ земельного участка с чертежом границ
- расписки;
- акт сдачи межевых знаков землепользователю;
- карточки привязки межевых знаков;
- каталог координат земельного участка;
- экспликация земель и объектов недвижимости;
- зоны особого режима использования;
- Каталог координат поворотных точек границ охранных зон на земельном участке;
- Ведомость площадей;
- Схема теодолитных ходов;
- ведомость вычисления координат точек теодолитного хода;
- Карточки привязки исходных геодезических пунктов;
- акт внутриведомственной приемки полевых работ.
5.2. Материалы изготавливаются в 3 экземплярах: первый экз. выдаются заказчику, второй экземпляр – землепользователю, третий экземпляр – администрации муниципального образования Кировское городское поселение.
6. Объем работ.
6.1. Исполнитель обязан выполнить работы по межеванию земельных участков для водовода г. Кировск - п. Молодцово в Кировском районе Ленинградской области в течении одного месяца после заключения договора на работы по земельным участкам, общей площадью 115380 кв.м. согласно проекта границ утвержденного Распоряжения Главы администрации муниципального образования Кировское городское поселение «Об утверждении проекта границ земельных участков для водовода г.Кировск – п.Молодцово» от 19 июня 2008г. №206.
6.2 Выполненные работы сдаются Заказчику на основании прилагаемого Акта приема-сдачи работ.
ОБРАЗЕЦ
В комиссию по рассмотрению
котировочных заявок для муниципальных нужд администрации МО Кировское городское поселение
Котировочная заявка
на ___________________________________________для муниципальных нужд путем запроса котировок
(наименование организации)
1) Место нахождения __________________________________________
(почтовый индекс, почтовый адрес)
____________________________________________________________________________________
Телефон________________________________ факс______________________
ИНН__________________________
Банковские реквизиты:
Р/с_________________________ в _____________________________________
(наименование банковского учреждения)
БИК________________________ кор/счет____________________________
ОГРН_______________________ КПП_______________________________
2) Таблица цен на предлагаемые работы (услуги):
| № п/п | Наименование работ, услуг | Цена, включая НДС | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, включая НДС |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | | | | |
Цена контракта с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
Руководитель предприятия ___________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Место печати
предприятия
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______/08
Ленинградская область
г. Кировск ___ _______2008 г.
Администрация муниципального образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в лице заместителя главы администрации по экономике и финансам Поповой Елены Михайловны, действующего на основании доверенности № 15 от 04.07.2008 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________, в лице __________ директора ________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании решения Конкурсной комиссии о признании победителем запроса котировок (протокол заседания котировочной комиссии от ______________ 2008г. № ________ - приложение № 1 к настоящему контракту), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы по межеванию земельных участков для водовода г. Кировск – п. Молодцово, расположенных в Кировском районе Ленинградской области (далее – «Работы»), согласно техническому заданию в объемах, указанных в Техническом задании, (расчет стоимости) и Проект границ земельных участков (приложения № 2, 3, 4 к настоящему Контракту), являющиеся неотъемлемой часть настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить указанную в настоящем Контракте цену.
1.2. Если в процессе выполнения Работ возникла необходимость выполнения дополнительных Работ, не предусмотренных (расчет стоимости), либо изменение стоимости Работ, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на выполнение дополнительных Работ или увеличение стоимости Работ по настоящему Контракту, вправе отказаться от их выполнения. В случае согласия Заказчика на выполнение дополнительных Работ либо изменение стоимости оформляется дополнительное соглашением к настоящему Контракту.
Стоимость Работ по настоящему договору может быть увеличена не более чем на 10% от стоимости Работ.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Начало выполнения Работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта: со дня следующего за днем перечисления Заказчиком авансового платежа на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п. 4.2. настоящего Контракта. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, должны быть выполнены до 31 марта 2010 года.
2.3. Выполнение Работ осуществляется по заданию Заказчика в объемах и по ценам в соответствии со Сметой и Техническим заданием.
2.4. Подрядчик в срок до 31 сентября 2008 года предоставляет Заказчику разработанные кадастровые планы на земельные участки.
3. Платежи и расчеты
3.1. Цена Контракта определенна по итогам проведения запроса котировок и составляет _____________________, в том числе НДС-18% __________________________________________.
3.2. По настоящему Контракту производится авансовый платеж в размере 30% (тридцати) от цены настоящего Контракта, что составляет ____________________, в том числе НДС-18% ________________________________, который оплачивается на основании счета Подрядчика, представленного последним Заказчику в день подписания настоящего Контракта.
3.3 Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ является акт сдачи-приемки выполненных Работ.
3.4. Окончательный расчет по Контракту производится по окончанию выполнения Работ и представлению окончательного акта сдачи-приемки выполненных Работ, подписанного обеими Сторонами, за вычетом ранее перечисленных авансовых платежей.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, требований нормативных правовых актов о кадастре, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения таковых.
4. Обязательства Сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Работы собственными силами, средствами из собственных материалов по настоящему Контракту в сроки, установленные п.2 настоящего Контракта.
4.1.2. Сдать Заказчику выполненные Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта.
4.1.3. Подрядчик в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Контракта.
4.1.4. Передать Заказчику кадастровые планы в количестве 2 (двух) экземпляров на каждый земельный участок, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять от Подрядчика выполненные Работы.
4.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Контракта.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
5.1. По завершению выполнения Работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику кадастровый план количестве 2 (двух) экземпляров на каждый земельный участок, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных Работ недочетов и недостатков Сторонами составляется акт, в котором фиксируются недочеты и недостатки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной по выбору Заказчика.
5.3. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком.
6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
6.1. В случае нарушения Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем Контракте, Заказчик вправе потребовать уплатить неустойку (пени) из расчета 0,5 % от цены Контракта, за каждый календарный день просрочки.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение прочих обязательств предусмотренных настоящим Контрактом с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 1 % от цены Контракта.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Контракта, за каждый календарный день просрочки.
6.4. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
7. Срок действия контракта и условия его расторжения
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом, а именно:
7.2.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в любом из следующих случаев:
а) нарушением Подрядчиком срока начала выполнения Работ более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;
б) нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Календарном плане, на срок более чем два месяца и более;
в) при наличии двух и более письменных предупреждений Заказчика в адрес Подрядчика, касающихся ненадлежащего качества выполнения Работ, не устраненных своевременно Подрядчиком;
г) при аннулировании лицензий Подрядчика необходимых для исполнения настоящего Контракта;
д) при утрате возможности финансирования.
7.2.2. Подрядчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть Контракт в случае отсутствия финансирования выполнения Работ со стороны Заказчика по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий два месяца.
7.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 7 настоящего Контракта, Подрядчик обязан в срок до 20 (двадцати) дней передать по акту Заказчику фактически выполненные Работы, а также передать Заказчику всю документацию касающуюся предмета настоящего Контракта.
Оплата Заказчиком выполненных до момента расторжения Контракта Работ производится после выполнения ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Заказчика и/или Подрядчика в качестве неустойки.
7.4. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям предусмотренным п. 7 настоящего Контракта, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней предоставляет Заказчику акт сдачи–приемки фактически выполненных Работ, Подрядчик возвращает Заказчику разницу между перечисленной Заказчиком Подрядчику суммы авансового платежа и суммой фактически выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания указанного акта.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту выполнить невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами условий настоящего договора.
8.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается обеими Сторонами.
Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.
Сроки начала и сдачи выполненных Работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.
9. Особые условия
9.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Контракта, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
9.3. При выполнении условий настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.
9.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения условий настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий 30 календарных дней с момента получения претензии. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.6. Настоящий Контракт составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - Подрядчику, два - Заказчику.
Приложения:
Приложение № 1 - Протокол заседания конкурсной комиссии от __________2008г. № ______;
Приложение № 2 – (расчет стоимости);
Приложение № 3 - Техническое задание;
Приложение № 4 – Проект границ земельных участков;
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: | |
| | 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1 тел.81362-21964 ИНН 4706023857 КПП 470601001 УФК по Ленинградской области (ОФК09, КФ Кировского района Ленинградской области Администрация МО Кировское городское поселение, л/с 02040090010) р/сч. 40204810400000002203 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Ленинградской области г. Санкт-Петербург к/сч. нет БИК 044106001 | |
| | Заместитель главы администрации по экономике и финансам ______________________________Попова Е.М. | |