Уведомление о проведении открытого запроса цен на изготовление и поставку изделий из каменного литья для реконструкции золошлакопроводов. Закупка 600396 гкпз 2011 года

Содержание

Заполняется на фирменном бланке, с исходящим номером и датой.

Предложение на поставку продукции

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

НА УСЛОВИЯХ ДОСТАВКИ ТОВАРА ПОСТАВЩИКОМ №____________

г. Гусиноозерск __________________ 2011 года .

Вид материала

Согласно техническому заданию
Заполняется на фирменном бланке, с исходящим номером и датой. Предложение на поставку продукции
Приложение №2 к уведомлению о запросе цен на изготовление и поставку
Статья баланса
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
Наименование показателя
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Прочие доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Договор поставки
Оао «огк-3»
Предмет и общие условия договора
2. Права и обязанности сторон
...
Полное содержание

Подобный материал:

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ДРОиЛ ОАО «ОГК-3»

_______________ Е.Н. Горячев

«_____»___________2011 года.

Уведомление о проведении открытого запроса цен

на изготовление и поставку изделий из каменного литья для реконструкции золошлакопроводов. Закупка 600396 ГКПЗ 2011 года.

Заказчик филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозёрская ГРЭС», 671160, Бурятия, г. Гусиноозёрск, настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических и физических лиц, способных на законных основаниях поставить требуемую продукцию (далее — Поставщики) подавать свои предложения для заключения Договора на изготовление и поставку следующей продукции – изделий из каменного литья для реконструкции золошлакопроводов.

№ п/п	Наименование МТР	ГОСТ, ТУ, тех. характеристики, чертежи и сроки поставки Кол-во
1	Изготовление и поставка изделий из каменного литья для реконструкции золошлакопроводов в пределах главного корпуса 2 очереди.	Согласно техническому заданию

Место поставки, получатель: 671160, РФ, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, Филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС»;
Грузополучатель: филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС».

Кроме вышеуказанного продукция должна соответствовать следующим требованиям:

продукция должна отвечать требованиям технического задания;
продукция должна быть производства не ранее 2011 года выпуска и поставлена с паспортами качества завода-производителя.

Оплата поставленной продукции осуществляется в течение 30 дней с момента получения продукции на склад Покупателя.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий, в связи с чем статьи 447 - 449 Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок заключения договоров на торгах (конкурсе), к данной процедуре не применяются. Настоящее уведомление имеет исключительной целью довести до Поставщиков заинтересованность Общества в заключении договора, но не обязывает его заключить договор.
Поставщик имеет право подать несколько предложений до завершения процедуры. В случае подачи Поставщиком нескольких предложений к рассмотрению будет принято последнее из поданных предложений.
Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему уведомлению о запросе цен, и быть действительным не менее чем до 31 июля 2011 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Поставщика.
Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Поставщиком.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса цен и на право заключения Договора (согласно приложения №3 «Проект Договора поставки»), Поставщик должен отвечать следующим требованиям:

Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена, в отношении него не должно быть возбуждено процедуры банкротства.
У Поставщика должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Поставщик должен составлять предложение по форме, установленной в настоящем уведомлении. Из текста предложения должно ясно следовать, что его подача является принятием всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника запроса цен.

Предложение должно быть подано по 15 мая 2011 года в отсканированном варианте на электронный адрес: zakupki_gus@ogk3.ru для Ефимовой Т.П.. Оригиналы поданных предложений и документов в обязательном порядке направляются в адрес Заказчика.
В случае если Заказчик считает, что цена на Продукцию может быть снижена, он имеет право до завершения процедуры обратиться к Поставщику с просьбой о понижении цены поданного предложения.
Допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
Заказчик в срок до 25 мая 2011 года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям и техническим характеристикам изделия, настоящего запроса цен.
В случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Конкурсная комиссия вправе принять решение о выборе нескольких Победителей Запроса цен и заключении с ними Договоров на поставку части от всего объема Продукции или о прекращении процедуры Запроса цен;
Если Ваше предложение заинтересует Заказчика, в целях заключения договора Вам необходимо представить следующий пакет документов:

нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;
нотариально заверенную копию устава в действующей редакции;
заверенные Поставщиком копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса цен. Если договор подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчетный период.
нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть лицензия.

Заказчик оставляет за собой право не подписывать договор с Поставщиком, победившим в запросе цен, в случае непредоставления им каких-либо из вышеуказанных документов.

Ожидается, что подписание Договора поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя произойдет в срок до 31 мая 2011 года.
В случае отказа Поставщика, победившего в процедуре, от подписания Договора, Заказчик оставляет за собой право внести данного Поставщика в список неблагонадежных поставщиков ОАО «ОГК-3» и рассмотреть предложения остальных участников процедуры.
Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиками.

Приложение: форма Предложения (на 1 л.).

С уважением,

Зам. председателя Конкурсной комиссии

Филиала ОАО «ОГК-3» «Гусиноозёрская ГРЭС» _____________ Ю.П. Суменков

Приложение №1
к уведомлению о запросе цен на изготовление и поставку

изделий из каменного литья

от «__» _____________2011 года

Уважаемые господа!

Получив запрос цен на (указывается наименование поставляемой продукции) от (указывается дата запроса цен), предлагаем поставку следующей продукции:

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): транспортные расходы.

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие нашего предприятия и предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Форма оплаты – указывается форма оплаты.

Срок изготовления – указывается срок изготовления.

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до (указывается срок действия предложения).

С уважением,

_______________________________ ^{(должность ответственного лица Поставщика)}	_______________________________ ^{(подпись, расшифровка подписи)}
	_______________________________ ^{(печать Поставщика)}

Приложение №2
к уведомлению о запросе цен на изготовление и поставку

изделий из каменного литья.

Справка о финансовых результатах

Наименование и адрес Участника запроса цен: ___________________________________________

Таблица-1. Баланс предприятия за прошедший год и на последнюю отчетную дату

Статья баланса	№ строки	20__, декабрь	20__, _________
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110
Основные средства	120
Незавершенное строительство	130
Доходные вложения в материальные ценности	135
Долгосрочные финансовые вложения	140
Отложенные налоговые активы	145
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу I	190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:	210
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211
- животные на выращивании и откорме	212
- затраты в незавершенном производстве	213
- готовая продукция и товары для перепродажи	214
- товары отгруженные	215
- расходы будущих периодов	216
- прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
- в том числе покупатели и заказчики	231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240
- в том числе покупатели и заказчики	241
Краткосрочные финансовые вложения	250
Денежные средства	260
Прочие оборотные активы	270
Итого по разделу II	290
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал	410
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415
Добавочный капитал	420
Резервный капитал, в том числе:	430
- резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470
Итого по разделу III	490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510
Отложенные налоговые обязательства	515
Прочие долгосрочные массивы	520
Итого по разделу IV	590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610
Кредиторская задолженность, в том числе:	620
- поставщики и подрядчики	621
- задолженность перед персоналом организации	622
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623
- задолженность по налогам и сборам	624
- прочие кредиторы	625
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630
Доходы будущих периодов (98)	640
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)	650
Прочие краткосрочные пассивы	660
Итого по разделу V	690
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700

Таблица-2. Отчет о прибылях и убытках за прошедший год и на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	№ строки	20__, декабрь	20__, _________
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020
Валовая прибыль	029
Коммерческие расходы	030
Управленческие расходы	040
Прибыль (убыток) от продаж	050
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие операционные доходы	090
Прочие операционные расходы	100
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения	140
Отложенные налоговые активы	148
Отложенные налоговые обязательства	149
Текущий налог на прибыль	150
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190


^{(подпись, М.П.)}		^{(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)}

Приложение №3

уведомлению о запросе цен на изготовление

и поставку изделий из каменного литья

Наименование продукции

Производитель, страна происхождения

Сумма, руб.

Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» ( ОАО «ОГК-3»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филиала ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС» Кудленка Александра Святославовича, действующего на основании доверенности от 14 декабря 2010 года №326 и в целях обеспечения деятельности филиала ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС», с одной стороны и«______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в ____________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по результатам открытого запроса цен, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1. Поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный настоящим Договором срок производимый (или закупаемый) им товар – ______________(далее – Товар) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар.
2. Наименование, количество, цена товара и сроки его поставки (отдельных партий) определяются в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. На момент передачи, товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации или восстановленным и соответствовать своим техническим характеристикам, принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметам исков третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

а) Своевременно передать Покупателю Товар в сроки и в соответствии с наименованием, качеством, количеством и по цене, установленным в Спецификации на данную поставку, а также принадлежности и относящиеся к ней документы (на русском языке), в том числе оригинал или надлежащим образом заверенную копию сертификата качества завода-изготовителя на поставленный Товар.

б) Принять все меры, чтобы поставляемый Товар был надежно и надлежащим образом упакован, маркирован в соответствии с ГОСТ или ТУ, с целью обеспечения ее сохранности при перевозке;

в) В случае недопоставки Товара, произвести корректировку документов (счет-фактура, акты, товарные накладные) относящихся к данной партии Товара, в соответствии с фактически поставленным количеством, или восполнить недопоставленное количество Товара, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия Договора;

г) Гарантировать, что поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации или восстановленным и соответствует по количеству и позиции, внешнему виду, комплектности, техническим характеристикам.

д) Передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц;

е) Подготовить и передать факсимильной или электронной связью Покупателю документы, опосредующие и подтверждающие отгрузку Товара покупателю (акты, товарные, железнодорожные накладные и т.п.) с обязательной досылкой оригиналов;

ж) Получать письменное согласие Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.

2.2. Поставщик вправе:

а) В случае просрочки в принятии Товара со стороны Покупателя (по вине Покупателя) более чем на 5 (пять) календарных дней, требовать от Покупателя возмещения расходов на обеспечение сохранности Товара на период просрочки в его принятии.

2.3. Покупатель обязан:

а) Принять Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

б) Обеспечить своевременную и полную оплату Товара.

2.4. Покупатель вправе:

а) Уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого (либо относящихся к нему принадлежностей и документов) просрочена;

б) Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм;

в) В случае нарушения Поставщиком срока передачи Товара (или передачи товара ненадлежащего качества), оплаченного на условиях предоплаты или аванса, требовать от Поставщика уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом за период со дня начала просрочки в передаче товара (или дня передачи товара ненадлежащего качества) до полного устранения Поставщиком указанных нарушений Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Цена единицы товара и стоимость каждой партии поставки оговаривается Сторонами в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
2. Цена приобретаемого по Договору товара определена в сумме ____________________, согласно спецификации (Приложение №1).
3. Цена Договора складывается из стоимости поставки товара, определенной в Спецификации. В случае подписания Сторонами соглашения о дополнительных поставках по настоящему Договору, цена Договора увеличивается на сумму дополнительной поставки.
4. В цену товара включена стоимость тары, упаковки, доставки товара до Покупателя и прочих дополнительных расходов.
5. Расчеты по оплате товара осуществляются в безналичном порядке в рублях на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.
6. Покупатель должен оплатить товар в течение 30 дней с момента поставки товара на склад Покупателя.
7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя. Поставщик должен передать Покупателю оригиналы документов (счет-фактуру с указанием номера и даты настоящего Договора, товарную накладную, акты и т.п.), необходимых для осуществления платежа, в срок, установленный законодательством для выставления счетов-фактур. Просрочка со стороны Поставщика в передаче счета-фактуры, счета является для Покупателя основанием задержать платеж соразмерно времени просрочки Поставщика.
8. Изменение согласованной Сторонами цены товара может быть произведено только по соглашению Сторон и до поставки товара.
9. По окончании срока действия Договора или по требованию одной из Сторон в период его действия производится сверка взаиморасчетов и по ее результатам составляется двусторонний акт.
10. По факту поставки товара Поставщик обязан передать Покупателю счет-фактуру и товарную накладную на сумму поставленного товара в сроки, установленные Законодательством.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ
1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТов, ТУ.
2. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке, с учётом возможной его перевозки смешанным транспортом, а также при наличии нескольких перегрузок в пути.
3. В случае передачи товара в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Поставщика либо упаковать товар, либо заменить ненадлежащую тару (упаковку), либо возместить расходы по затариванию (упаковке) товара Покупателем.

Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ

5.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком и за его счет Покупателю по адресу: _____________________________.

5.2. Поставка товара осуществляется до «_» _____ 2011 года. Стороны вправе установить график поставки товара, который после его подписания обеими Сторонами будет являться обязательным к исполнению Сторонами и иметь преимущество перед сроками, установленными в настоящем пункте Договора и спецификации. Поставщик не позднее чем за 15 дней до момента передачи товара должен уведомить Покупателя о готовности передать товар (с точным указанием времени его доставки). Досрочная поставка товара может производиться только с согласия покупателя.

5.3. В случае несвоевременного уведомления Поставщиком Покупателя о готовности передать товар Покупатель вправе увеличить срок принятия товара соразмерно времени в просрочке такого уведомления. В последнем случае поставка товара будет считаться просроченной по вине Поставщика.

5.4. Покупатель должен обеспечить возможность доставки товара Поставщиком путем организации беспрепятственного прохода (при необходимости проезда) Поставщика к месту передачи товара, своевременного оформления необходимых документов для соблюдения пропускного режима на территории доставки товара, погрузочно-разгрузочных или разрешительных документов, а равно совершения иных действий, необходимых для принятия товара. В случае нарушения Покупателем данной обязанности, повлекшей нарушение срока поставки, поставка товара будет считаться просроченной по вине Покупателя.

5.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактического принятия товара Покупателем и подписания Сторонами акта приема-передачи (с более поздней из перечисленных дат).

5.6. Приемка товара по количеству и качеству должна быть произведена Покупателем не позднее 5 дней со дня фактической приемки товара.

5.7. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора.

5.8. В случае выявления несоответствия принятого товара условиям Договора Покупатель уведомляет об этом Поставщика в срок, не превышающий 30 дней с момента выявления такого несоответствия, при этом последний обязан в течение 30 дней с момента получения уведомления устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.9. Покупатель вправе предъявить поставщику требования, связанные с недостатками поставленного товара, в течение двух лет с момента принятия товара.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2011 года, а в части не исполненных обязательств до полного их выполнения.

6.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от выполнения гарантийных обязательств.

6.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и требовать от Поставщика возмещения убытков.

7. ГАРАНТИИ

7.1. На товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью ___________________________________

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу товара в соответствии с техническими требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость товара.

7.3. После произведенного ремонта или замены товара в гарантийный период товар должен соответствовать техническим требованиями к нему, установленными Договором. В отношении отремонтированного/замененного товара устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 12 месяцев с даты приемки Покупателем отремонтированного/замененного товара от Поставщика либо до окончания первоначального гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных периодов времени истекает позднее.

7.4. На время выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств Поставщик предоставляет Покупателю во временное пользование товар, функционально аналогичный неисправному. После доставки отремонтированного/замененного товара Покупателю товар, переданный во временное пользование по соглашению Поставщика и Покупателя, либо изымается Поставщиком и за его счет, либо выкупается Покупателем по ценам согласно Спецификации. Стоимость услуг Поставщика по настоящему пункту Договора и стоимость временного использования товара включены в стоимость товара.

7.5. Если одна из Сторон в ходе исполнения своих обязательств по Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией, определяются соглашением Сторон.

8. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА

8.1. Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует ему, что:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены
органами управления Поставщика на правомочия Поставщика по заключению и исполнению
Договора;

- органы/представители Поставщика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Поставщика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Поставщика
произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей
Поставщика, Поставщик обязуется предоставить Покупателю соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Поставщика, Поставщик обязуется приложить все усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения Покупателю. Риск неблагоприятных последствий непредоставления документального подтверждения несет Поставщик.

8.2. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Поставщиком в Договоре, не соответствует действительности или Поставщик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.1. Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Поставщика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.1. Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

8.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору. При этом Товар не может быть изъят у Покупателя до выполнения указанных обязанностей Поставщика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя соразмерно уменьшает цену, либо безвозмездно устраняет недостатки товара в разумный срок, либо возмещает расходы, связанные с устранением недостатков товара.
Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором поставки количество товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.
В случае изъятия товара у Покупателя третьими лицами или Поставщиком по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки, а также уплатить неустойку в размере 50% от цены товара.
В случае несоблюдения или ненадлежащего соблюдения Поставщиком обязанности по передаче Покупателю принадлежностей к товару, а также относящихся к нему документов, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товара за каждый день просрочки до фактической передачи принадлежностей к товару, а также относящихся к нему документов.
В случае нарушения Поставщиком сроков передачи товара он должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товара за каждый день просрочки в передаче товара.
В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товара за каждый день с даты передачи такой товара до полного устранения недостатков товара (замены товара).
В случае просрочки Покупателем обязательств по оплате переданного товара он должен уплатить Поставщику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБР от просроченной суммы за каждый день в просрочке платежа, начиная с момента получения соответствующего требования от Поставщика.
В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.
У Поставщика не возникает право залога в отношении товара до его полной оплаты.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения условий его в полном объёме.
В случае нарушения Поставщиком обязательства по Договору Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и требовать от Поставщика возмещения убытков.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. В случае наступления обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Договору, а именно: стихийное бедствие, военные действия любого характера или другие, не зависящие от Сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств Стороны, для которой наступили такие обстоятельства, отодвигается на время, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о наступлении таких обстоятельств известить другую Сторону в письменном виде в течение 5 дней со дня наступления этих обстоятельств, а если сами обстоятельства препятствуют потерпевшей Стороне известить другую Сторону – немедленно по прекращению таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, при этом для требований Поставщика устанавливается обязанность соблюдения претензионного порядка спора со сроком ответа Покупателя на претензию – 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или в Арбитражном суде Республики Бурятия. Выбор суда из перечисленных осуществляется истцом при подаче искового заявления и не требует дополнительного согласования с ответчиком.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено законом или Договором.

12.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. В случае изменения места нахождения или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй – у Покупателя.

12.5. Приложение №1 к Договору: «Спецификация».

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Открытое акционерное общество "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (сокращенно - ОАО «ОГК-3»)

Место нахождения:

670034, Российская федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д.28

Почтовый адрес:

123001, Российская Федерация, г.Москва, Ермолаевский переулок, дом 25

ИНН/КПП 0326023099/ 997450001

Реквизиты для заполнения счетов-фактур и иных бухгалтерских документов:

ИНН 0326023099 / КПП 031802001

670034, Российская федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д.28

Грузополучатель: филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС»

Адрес грузополучателя: 671160, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск.

Расчетный счет 40702810182080000002

В Улан-Удэнском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Улан-Удэ

к/счет 30101810100000000755 БИК 048142755

_____________________А.С. Кудленок

«_______» __________________ 2011 г.

_________

«____»_________ 2011 г.