О проведении запроса котировок в целях заключения муниципального контракта
| Вид материала | Документы |
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения, 3465.92kb.
- На проведение запроса котировок на право заключения муниципального контракта на освещение, 252.8kb.
- Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения, 156.4kb.
- Ает вас принять участие в размещение заказа путем запроса котировок цен на право заключения, 1023.17kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 771.61kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1208.48kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1704.7kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 681kb.
- Единая комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города, 1696.33kb.
- На право заключения муниципального контракта, 4397.95kb.
Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
от «29 » сентября 2010г
Котировочная заявка
на поставку художественно-публицистической литературы для нужд муниципального учреждения культуры
Приозерская межпоселенческая районная библиотека
«______» __________________ 2010г.
1. _________________________________________________________________________,
наименование поставщика (исполнителя, подрядчика)для юр.лиц; Ф.И.О.(для физ.лиц) действующий на основании _______________________________________________________,
(при необходимости указать название и номер лицензии)
изучив направленный Вами запрос котировок на право заключения муниципального контракта на поставку художественно-публицистической литературы для нужд муниципального учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека
а также применимые к данному способу размещения заказа законодательство и нормативные правовые акты, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на выполнение работ по ___________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ подлежащих выполнению)
на условиях, установленных в данном извещении, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и техническим заданием, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении. Предлагаемая нами цена муниципального контракта составляет:
_____________________________________________________________________________________________________
(указать сумму цифрами и словами)
Цена предлагаемых работ включает в себя все налоги, затраты, издержки и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением муниципального контракта.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против участника размещения заказа –
_____________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4.Сроки выполнения работ:_____________________________________________________
5. Место выполнения работ:_____________________________________________________________________
6. В случае если мы будем признаны победителями, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями запроса котировок и условиями наших предложений, в срок не ранее 7 (семи) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания указанного протокола.
7. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы на условиях, указанных в муниципальном контракте.
8. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании победителя будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
9. Настоящей заявкой уведомляем, что____________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» имеет статус ______________________________________________________________________________________
(указать нужное)
(субъект малого предпринимательства, субъект среднего предпринимательства, крупное предприятие).
10. Место нахождения (для юридического лица)____________________________________________________
Место жительства (для физического лица)_________________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа ________________________________________________
ИНН/КПП налогоплательщика __________________________________________________________________
Контактный телефон _________________ Факс _____________________________
От участника:
_____________________/ _______________________ ( _____________________________ )
Подлись Фамилия Имя Отчество должность
печать
Приложение № 3
Проект муниципального контракта
Муниципальный контракт
на поставку художественно-публицистической литературы для нужд муниципального учреждения культуры «Приозерская межпоселенческая районная библиотека»
г. Приозерск «____»_____________2010г.
_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________________,действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и МУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трушко Аллы Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт, (в дальнейшем Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1 Основанием для заключения настоящего контракта является решение котировочной комиссии МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (протокол заседания комиссии № _____ от _____________2010 г.).
1.2. Исполнитель обязуется доставить и передать Заказчику в срок до «____»___________2010г. товар по номенклатуре и в количестве, определенными Техническим заданием (Приложение 1), а Заказчик оплатить в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом полученный товар.
1.3. Доставка товара осуществляется Исполнителем по адресу: 188760, Ленинградская область,
г.Приозерск, ул. Калинина, дом 20.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость настоящего контракта составляет: _________ (__________________________________________________) рублей, в т.ч. НДС.
2.2. В цену товара входят:
- транспортные расходы по доставке товара до места назначения, включая погрузочно-разгрузочные работы;
- налоги, сборы и другие обязательные платежи;
- гарантийный срок, сборка, страховые взносы, таможенные платежи.
2.3. Цена товара определяется котировочной заявкой и остается неизменной в течение действия настоящего Контракта.
2.4. Заказчик уплачивает аванс в течение пяти рабочих дней после подписания контракта в размере 30% от его цены, что составляет _______________________________ руб.
2.5. Оставшиеся 70% или ____________________________руб. Заказчик уплачивает Поставщику после подписания Акта приема-передачи товара.
3. Гарантии качества товара
3.1. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов на данный товар.
3.2. Весь товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь соответствующие сертификаты. Копии сертификатов, заверенные Исполнителем, передаются получателю товара вместе с товаром.
3.3. В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или не сертифицированного товара, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя, который обязан в течение 3 (трех) с момента получения такого уведомления за собственный счет заменить такой товар или в этот же срок внести в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области его стоимость вместе с неустойкой в размере половины стоимости такого товара.
3.4. Срок гарантии на поставляемую литературу составляет не менее 1 года с момента передачи товара Заказчику.
4. Порядок поставки и приемки-передачи товаров
4.1. Приемка-передача, доставка товара осуществляется по месту назначения в ассортименте (номенклатуре), по количеству, указанному Заказчиком.
4.2. Заказчик вправе отказаться от приемки и потребовать от Исполнителя замены товара, не соответствующего условиям данного муниципального контракта, в том числе с истекшим сроком годности, поврежденного, загрязненного, некомплектного, не входящего в ассортимент, на котором отсутствует знак соответствия или в случае не предъявления сертификата.
Замена товара производится Исполнителем за собственный счет после соответствующего уведомления Заказчика о выявленных несоответствиях или недостатках товара.
4.3. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя обо всех случаях недопоставки или нарушения установленных сроков поставки товара в течение 3 дней с момента приемки товара Заказчиком.
5. Упаковка
5.1. Исполнитель гарантирует:
5.1.1. Соответствие тары и/или упаковки обязательным требованиям, чистоте. А также сохранность товаров при перевозке в этой таре и/или упаковке к месту назначения.
5.1.2. Соответствие транспорта требованиям нормативных правовых актов, предъявляемым к перевозке товаров к месту назначения.
6. Срок действия Контракта, прочие условия
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами всех обязательств.
6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям, установленным действующим законодательством РФ.
6.3. Не могут быть изменены положения настоящего Контракта о цене, порядке осуществления заказчиком приемки выполненных услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту с Исполнителя взыскивается неустойка в размере 10% от цены данного Контракта.
7.2. В случае нарушения сроков поставки Исполнитель обязан оплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему контракту в натуре.
7.4. Исполнитель несет ответственность за поставку некачественного товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. Исполнитель несет ответственность за оплату всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых до момента приемки оборудования в пункте, указанном Заказчиком.
7.6. Если Исполнитель допустил нарушения любых установленных Контрактом сроков на срок более десяти дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий Контракта и не влечет возникновение обязательств по уплате пеней и штрафов.
8. Форс-мажор
8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых условиях в течение 7 (семи) дней после их наступления или получения об этом информации сообщающей стороной. В течение последующих 7 (семи) дней другой стороне Контракта необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.
Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
Сроки начала и окончания выполнения условий Контракта могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочное расторжение Контракта.
9. Порядок разрешения споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим решения настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.
9.3. В случае изменения своего места нахождения, платежных реквизитов или обслуживающего банка, стороны обязуются незамедлительно уведомить об этом друг друга.
9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у заказчика, а второй – у Исполнителя.
9.5. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации Контракта или в связи с ним, путем переговоров.
9.6. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Приложение: Техническое задание.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик: Исполнитель:
| Муниципальное учреждение культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека Адрес: 188760, Ленинградская область, г.Приозерск, ул.Калинина, дом 20, тел/факс (81379)36-913 Получатель: УФК Лен. обл. (ОФК 14, Комитет финансов Приозерский муниципальный район (Приозерская МРБ) ИНН 4712124155, КПП 471201001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург БИК 044106001 Р/сч 402 04 810 2 000 000 02 115 ОКАТО 41448000000 | |
11. Подписи сторон
| Заказчик: Директор муниципального учреждения культуры Приозерская межпоселенческая районная библиотека _________________ Трушко А.А. М.П. | Исполнитель: _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ М.П. |