Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку и монтаж аппарата магнитно-резонансного томографа
| Вид материала | Документы |
- Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 3123.89kb.
- Документация на проведение, 913.76kb.
- Заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства. Внимание! Принять участие, 534.02kb.
- Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме № 624-эа, 300.38kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона, 5378.14kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Проверены соответствие и правильность отражения требований нормативно-технической документации, 470.14kb.
- Х. И. Мингулов 2011 г. Документаци я об открытом аукционе в электронной форме, проводимом, 954.53kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
Приложение №2
к документации об аукционе в электронной форме
Проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____
на поставку товаров для муниципальных нужд
г. Улан-Удэ «___»__________ 2011г.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова», в лице главного врача Амагырова Валерия Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и____________________________________________________, в лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется произвести поставку и монтаж аппарата магнитно-резонансного томографа не менее 1,5 Тл для отделения лучевой диагностики МУЗ ГК БСМП им. В.В. Ангапова (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяются спецификацией поставки товара (приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Основания заключения Контракта
2.1. Настоящий Контракт заключен на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №__________________________________ от «___»_______2011г.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта устанавливается в сумме ___________________(____________________________________) рублей, в т.ч. НДС (если облагается)__________________________.
3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.
3.3. Цена Товара включает в себя расходы на перевозку, монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.4. Источник финансирования Контракта: Республиканский бюджет.
3.5. КБК (код бюджетной классификации): 0909-041-0960100-079-310.
3.6. Заказчик производит расчет за поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании предъявленных счетов-фактур, после подписания акта приемки-передачи товара и акта ввода в эксплуатацию до 31.12.2011г.
4. Сроки и условия поставки и приемки Товара
4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 120 календарных дней со дня подписания контракта (с учетом изготовления мед. оборудования (3 месяца), прохождения таможенного контроля и сроков доставки до места монтажа)
4.2. Датой поставки товаров считается дата их доставки и монтажа по адресу: г. Улан-Удэ пр.Строителей, д.1 (отделение лучевой диагностики).
4.3. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет.
Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик.
4.4. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в стоимость Товара по Контракту.
4.5. Товар должен быть новым и ранее неиспользуемым.
4.6. При приемке Товара, Заказчик должен проверить количество товара, его комплектность, объем и соответствие качества требованиям Контракта, аукционной документации, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах. Факт приемки Товара оформляется двусторонним актом, подписанным представителями Поставщика и Заказчика, который подтверждает приемку Товара. В случае обнаружения при приемке несоответствия Товара условиям Контракта об этом Заказчик уведомляет Поставщика, либо делает запись в акте.
4.7. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику технический паспорт, инструкцию по эксплуатации товара на русском языке (комплект эксплуатационной документации), регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития, Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации, Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития, гарантийные документы.
4.8. Поставщик обязан осуществить монтаж товара в момент его передачи. Исполнение обязательств Поставщиком по монтажу оформляется актом ввода в эксплуатацию оборудования.
4.9. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим муниципальным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о размещении заказов.
4.10. При обнаружении производственных дефектов в товаре при его приемке, а также при монтаже, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. Срок устранения недостатков или замены (доукомплектования) товара устанавливается в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления соответствующей претензии, либо подписания сторонами акта, в котором оговорены недостатки.
4.11. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и в разумный срок уведомить об этом Поставщика, либо сделать запись об этом в документе о приемке товара.
4.12. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Получателю в момент передачи Товара, подписания товарно-транспортных накладных, актов о приемке и документов о вводе в эксплуатацию оборудования.
4.13. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Получателю одновременно с переходом права собственности на Товар в соответствии с п.4.12. Контракта.
5. Качество поставляемых товаров
5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТам, сертификатам соответствия и иным сопроводительным документам, предусмотренным в п.4.7 Контракта, аукционной документации.
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого товара в течение ___ месяцев, с момента подписания акта ввода в эксплуатацию, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.
5.3. Поставщик обязан осуществлять гарантийное обслуживанию товара и нести соответствующие расходы на обслуживание товара в гарантийный срок. При обнаружении производственных дефектов в товаре при эксплуатации, в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика посредством факсимильной связи обязателен. Срок явки представителя не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика. В случае не явки представителя Поставщика, составляется комиссионный акт работниками БСМП, который имеет юридическую силу двухстороннего документа. Срок устранения недостатков или замены товара устанавливается в течение 10 дней с момента получения претензии от Заказчика, либо составления акта о недостатках. В указанный срок входит время по доставке товара для осуществления ремонта и возврата товара Заказчику. Доставку товара для устранения недостатков и возврат Заказчику обеспечивает Поставщик, он несет все соответствующие расходы.
5.4. В соответствии с ______________________________________________ установлено обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере ____%.
5.5. Исполнение Контракта обеспечено ____________________________________________
(безотзывная банковская гарантия, договор поручительства
или денежные средства)
являющим(ей)ся неотъемлемой частью контракта.
5.6. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Подрядчиком, либо в виде возврата оригинала банковской гарантии (страхования ответственности, договора поручительства) в течение пяти банковских дней со дня выполнения Поставщиком всех обязательств по Контракту.
5.7. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное учреждение (дата почтового отправления).
5.8. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта обеспечение исполнения муниципального контракта Заказчиком не возвращается.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены контракта за каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим Контрактом, с Поставщика взыскивается неустойка за каждый день до момента фактического устранения Поставщиком нарушения условий настоящего Контракта в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены контракта.
6.4. В случае непредставления документов, указанных в п. 4.7, одновременно с передачей товара Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента фактического устранения Поставщиком данного нарушения в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей цены контракта.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.
6.7. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7. Срок действия Контракта
7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2011 года.
7.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр контрактов в соответствии со ст.18 ФЗ №94.
8.2. При нарушении Поставщиком сроков поставки товара сроки оплаты за товар переносятся соразмерно срокам просрочки поставки товара.
8.3. При исполнении настоящего Контракта перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
8.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем направления претензии одной Стороной Контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение «Спецификация поставки товара».
8.7. Контракт на _________ листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон Контракта.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
| Заказчик | Поставщик |
| МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 670042, г. Улан-Удэ Пр. Строителей д.1. тел: 55-62-53 ИНН 0323049701 КПП 032301001 ГРКЦ НБ РБ респ.Бурятия банка России г.Улан-Удэ УФК по Республике Бурятия (МУ Комитет по финансам Администрации г.Улан-Удэ л/с 02023008660, МУЗ ГК БСМП л/с 102010120 бИК 048142001 р/с 40204810600000000304 | |
| Главный врач _____________ Амагыров В.П. м.п. | ______________________ / м.п. |
Приложение
к муниципальному контракту №___ от «__» ________ 2011г.
Спецификация поставки товара
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Производитель | Кол-во товара | Сумма, руб., в т.ч. НДС (если облагается) |
| 1 | | | | | |
| Заказчик | Поставщик |
| | |
| Главный врач _____________ Амагыров В.П. м.п. | ______________________ / м.п. |
Приложение № 3
к документации об аукционе в электронной форме
Форма 1
Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Настоящим участник размещения заказа предлагает выполнить работы по монтажу, вводу в эксплуатацию полностью автоматического биохимического анализатора (реестровый номер торгов ________________) на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (в т.ч. проектом муниципального контракта, техническим заданием заказчика).
Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара
| № п/п | Наименование используемого товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) используемого товара | Характеристика используемого товара (конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме) | Ед. изм. | Кол-во |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Форма 2
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| 1 | Фирменное наименование (только для юридических лиц) | |
| 2 | Организационно-правовая форма (только для юридических лиц) | |
| 3 | Место нахождения (только для юридических лиц) | |
| 4 | Почтовый адрес (только для юридических лиц) | |
| 5 | Фамилия, имя, отчество (только для физических лиц) | |
| 6 | Паспортные данные (только для физических лиц) | |
| 7 | Сведения о месте жительства (только для физических лиц) | |
| 8 | Номер контактного телефона | |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика | |
Приложение № 4
к документации об аукционе в электронной форме
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
| Наименование поставляемого товара | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | Поставщик 4 | Поставщик 5 | Поставщик 6 | Средняя цена | Наимень-шая цена |
| Поставка и монтаж магнитно-резонансного томографа | 95588303,66 | 80436995,18 | 40000000 | 40000000 | 48552000 | 52984512 | 59593635,14 | 40000000 |
Согласно п.2 п.п.2.1. Постановления Администрации г. Улан-Удэ № 70 от 16.02.2011г, в связи с ограниченностью возможностей бюджета, комиссия приняла решение установить начальную (максимальную) цену контракта на уровне наименьшей цены 40 000 000,0 руб.